2022年黑龙江（土建）二级造价师考试题库汇总（含基础和实务）

1、2022年黑龙江（土建）二级造价师考试题库汇总（含基础和实务）一、单选题1.由于承包人原因导致工期延误的，对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，现行价格指数应采用（）。A、计划进度日期的价格指数B、实际进度日期的价格指数C、A和B中较低者D、A和B中较高者答案：C解析：本题考查的是价格调整。因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。2.在下列各种定额中，以工序为研究对象的是（）。A、概算定额B、施工定额C、预算定额D、投资估算指标答案：B解析：施工定额是指完成

2、一定计量单位的某一施工过程，或基本工序所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量标准。施工定额是施工企业成本管理和工料计划的重要依据。3.某工程施工合同对工程款付款时间约定不明，工程尚未交付、工程价款也未结算，现承包人起诉，发包人工程欠款的利息应从（）之日计付。A、工程计划交付B、提交竣工结算文件C、当事人起诉D、监理工程师暂定付款答案：C解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。4.编制人

3、工定额时，应计入定额时间的是（）。A、擅自离开工作岗位的时间B、辅助工作消耗的时间C、工作时间内聊天的时间D、工作面未准备好导致的停工时间答案：B解析：本题考查的是人工定额的编制。施工作业的定额时间，是在拟定基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束时间、不可避免的中断时间，以及休息时间的基础上编制的。参见教材P74。5.(2014年)招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂不能确定价格的材料、工程设备价及专业工程金额是（）。A、暂列金额B、暂估价C、总承包服务费D、价差预备费答案：B解析：暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备以及专业工程的金

4、额，包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价。6.为了有效地控制工程造价，应将工程造价管理的重点放在工程项目的（）阶段。A、.初步设计和招标B、.施工图设计和预算C、.策划决策和设计D、.方案设计和概算答案：C解析：工程造价管理的关键在于前期决策和设计阶段，而在项目投资决策后，控制工程造价的关键就在于设计。7.投资机会及项目建议书阶段，是初步决策的阶段，投资估算的误差率在（）左右。A、±10%B、±20%C、±30%D、±40%答案：C解析：投资机会及项目建议书阶段，是初步决策的阶段，投资估算的误差率在±30%左右。8.根据工程造价咨

5、询企业管理办法，工程造价咨询企业出资人中，注册造价工程师人数不应低于出资人总数的（）。A、50%B、60%C、70%D、80%答案：B解析：本题考查的是工程造价咨询企业资质管理。工程造价咨询企业出资人中，注册造价工程师人数不应低于出资人总数的60%。9.建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件中，包括（）。A、已经办理了建设用地申请B、依法确定了建筑施工企业C、已经领取了房屋拆迁许可证D、建设资金已经到位答案：B解析：本题考查的是建筑许可。申请领取施工许可证，应当具备如下条件：已办理建筑工程用地批准手续；在城市规划区内的建筑工程，已取得规划许可证；需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；已经确定

6、建筑施工单位；有满足施工需要的施工图纸及技术资料；有保证工程质量和安全的具体措施；建设资金已经落实；法律、行政法规规定的其他条件。参见教材P1。10.对于建设用地取得的相关方式，下列说法正确的是（）。A、获取土地使用权的基本方式是出让和划拨，不包括租赁和转让B、通过竞争出让获取土地使用权的方式分为招标、拍卖、挂牌三种C、城市公益事业用地不得以划拨方式取得D、依法以划拨方式取得土地使用权的，其土地使用年限最高为70年答案：B解析：本题考查的是建设用地取得的基本方式。选项A错误，取得用地的基本方式是出让和划拨，还包括租赁和转让方式；选项C错误，城市公益事业用地可以划拨方式取得；选项D错误，依法以划

7、拨方式取得土地使用权的，除法律法规另有规定外，没有使用期限的限制。11.某出料容量750L的混凝土搅拌机，每循环一次的正常延续时间为9min，机械正常利用系数为0.9.按8小时工作制考虑，该机械的台班产量定额为（）。A、36m3/台班B、40m3/台班C、0.28台班/m3D、0.25台班/m3答案：A解析：该搅拌机纯工作1h循环次数=60/9=6.67（次）；该搅拌机纯工作1h正常生产率=6.67×750=5000（L）=5（m3）；该搅拌机台班产量定额=5×8×0.9=36（m3/台班）。12.关于工程量清单编制中的项目特征描述，下列说法中正确的是（）。A、措

8、施项目无需描述项目特征B、应按计算规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集加以描述C、对完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序仍需加以描述D、图纸中已有的工程规格、型号、材质等可不描述答案：B解析：本题考查的是工程量清单编制。分部分项工程量清单的项目特征应按各专业工程工程量计算规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集、施工图纸，按照工程结构、使用材质及规格或安装位置等，予以详细而准确的表述和说明。13.在评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是（）。A、评标委员会成员的名单在评标结束前保密B、评标委员会七个成员中，招标人的代表有三名C、项目评标专家从招标代理机构的专家库内的

9、相关专家名单中随机抽取D、评标委员会成员由二人组成答案：C解析：本题考查的是招标投标法实施条例。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。14.(2016年)对于不能计量工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则()。A、以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B、以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C、只填写“金额”数值，在备注

10、中说明施工方案出处或计算方法D、以备注中说明的计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”答案：C解析：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。15.根据工程造价咨询企业管理办法，工程造价咨询企业设立分支机构的，在分支机构中执业的注册造价工程师人数应不少于（）人。A、3B、4C、5D、6答案：A解析：工程造价咨询企业设立分支机构的，应当自领取分支机构营业执照之日起30日内，持下列材料到分支机构工商注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案：（1）分支机构营业执照复印件；（2）工程造价咨询企业资质证书复印件；（

11、3）拟在分支机构执业的不少于3名注册造价工程师的注册证书复印件；（4）分支机构固定办公场所的租赁合同或产权证明。16.根据我国合同法，撤销权应自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（）内行使。A、5年B、2年C、1年D、6个月答案：C17.关于建设期利息的说法，正确的是()。A、建设期利息包括在建设期内发生的为工程项目筹集资金的融资费用利息B、总贷款分年均衡发放时，建设期利息计算可按当年借款在年初支用考虑C、建设期利息不包括国外贷款银行以年利率方式收取的各种管理费D、建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费答案：A解析：本题考查的是建设期利息的概念和内容。建设期利息主要是指

12、在建设期内发生的为工程项目筹集资金的融资费用及债务资金利息。当总贷款是分年均衡发放时，建设期利息计算可按当年借款在年中支用考虑利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费，以及国内代理机构向贷款方收取的转贷费、担保费和管理费等。18.根据关于实行建设项目法人责任制的暂行规定，项目董事会的职权之一是()。A、负责提出项目竣工验收申请报告B、组织编制项目初步设计文件C、组织实施项目年度投资计划D、负责组织项目试生产和单项工程预验收答案：A解析：建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金

13、；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。19.(2013年)美国建筑师学会(AIA)标准合同体系中，A系列合同文件是关于()之间的合同文件。A、发包人与建筑师B、建筑师与专业顾问公司C、发包人与承包人D、建筑师与承包人答案：C解析：该题主要考察的是：美国建筑师学会(AIA)的合同体系美国建筑师学会(AIA)的合同条件体系庞大，分为A、B、C、D、F、G系列。其中，A系列是关于发包人与承包人之间的合同文件。20.关于对承包人索赔文件

14、审核的说法，正确的是（）。A.监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录B.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付C.监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的60天内将索赔处理结果答复承包人D.承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔A、AB、BC、CD、DE、E答案：B解析：根据标准施工招标文件中的通用合同条款，对承包人提出索赔的处理程序如下：（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。（2）监理人应按第3.

15、5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按合同约定的争议解决办法办理。承包人不接受索赔处理结果的，按合同约定的争议解决办法办理。21.指数按照其反映的现象的性质不同，分为数量指标指数和()。A、综合指数B、环比指数C、定基指数D、质量指数答案：D解析：指数按照其反映的现象的性质不同，分为数量指标指数和质量指标指数。22.根据我国现行规定,对于生产单一产品的项目，一般以（）划分项目等级。A、项目的

16、投资总额B、项目的建筑面积C、产品的市场需求规模D、产品的设计生产能力答案：D解析：凡生产单一产品的项目，一般以产品的设计生产能力划分;生产多种产品的项目，一般按其主要产品的设计生产能力划分;产品分类较多，不易分清主次、难以按产品的设计能力划分时，可按投资总额划分。23.竣工验收的准备工作不包括（）。A、整理技术资料B、绘制竣工图C、编制竣工决算D、组织验收委员会答案：D解析：本题考查的是工程项目建设程序。建设单位应认真做好工程竣工验收的准备工作，主要包括：（1）整理技术资料；（2）绘制竣工图；（3）编制竣工决算。24.根据建设项目工程总承包合同示范文本GF-2011-0216，下列说法正确的

17、是（）。A、预付款支付的时间和额度在通用条款中约定B、预付款抵扣完后，承包人应及时向发包人退还预付款保函C、发包人延误付款20天以上经催告仍不付款的，承包人即可停工D、合同解除发包人有权要求承包人支付尚未扣完的预付款答案：D解析：预付款支付的时间和额度在专用条款中约定。预付款抵扣完后，发包人应及时向承包人退还预付款保函。25.(2014年)根据合同法，在执行政府定价的合同履行中，需要按新价格执行的情形是（）。A、逾期付款的，遇价格上涨时B、逾期付款的，遇价格下降时C、逾期提取标的物的，遇价格下降时D、逾期交付标的物的，遇价格上涨时答案：A解析：本题考查的是合同履行的特殊规则。逾期交付标的物的，

18、遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。26.下列关于费用计算的说法，不正确的是（）。A、应予计量的措施项目：措施项目费=（措施项目工程量×综合单价）B、不宜计量的措施项目：安全文明施工费=计算基数×安全文明施工费费率（）C、其余不宜计量的措施项目：措施项目费=计算基数×措施项目费费率（）D、分部分项工程费=分部分项工程量×费率（）答案：D解析：分部分项工程费是指各专业工程的分部分项应予列支的各项费用。分部分项工程费=(分部分项工程量×综合

19、单价）27.根据招标投标法实施条例，招标文件中履约保证金金不得超过中标合同金额的（）。A、2%B、5%C、10%D、20%答案：C解析：履约保证金不得超过中标合同金额的10%。28.在我国建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于（）。A、设备及工(器)具购置费B、基本预备费C、工程建设其他费D、建筑安装工程费答案：B解析：基本预备费是指在投资估算或设计概算阶段预留的，由于工程实施中不可预见的工程变更及洽商、一般自然灾害处理、地下障碍物处理、超规超限设备运输等可能增加的费用。29.关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。A、仲裁是诉讼的前置程序B、仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C、

20、仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D、仲裁协议的效力须由人民法院裁定答案：C解析：仲裁裁决具有法律约束力。合同当事人应当自觉执行裁决，不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。30.基本预备费的计费基数是（）。A、设备及工(器)具购置费B、建筑安装工程费C、设备及工(器)具购置费+建筑安装工程费D、设备及工(器)具购置费+建筑安装工程费+工程建设其他费用答案：D解析：基本预备费估算，一般是以建设项目的工程费用和工程建设其他费用之和为基础，乘以基本预备费率进行计算。基本预备费率的大小，应根据建设项目的设计阶段和具体的设计深度，以及在估算中所采用的各项估算指标与设计内容的贴近度、项

21、目所属行业主管部门的具体规定确定。31.预算定额是编制概算定额的基础，是以（）为对象编制的定额。A、建筑物各个分部分项工程B、同一性质的施工过程C、扩大的分部分项工程D、整个建筑物和构筑物答案：A解析：2013年考题的重现，预算定额的编制对象是建筑物各个分部分项工程。32.关于中华人民共和国合同法中违约责任的特点，叙述错误的是（）。A、违约责任主要是一种赔偿责任，因此，可由合同当事人在法律规定的范围内自行约定B、只有合同当事人不履行或者不适当履行合同义务时，才应承担违约责任C、与侵权责任和缔约过失责任不同，违约责任必须以当事人双方事先存在的有效合同关系为前提D、它是由违约方向守约方承担的刑事责

22、任答案：D解析：违约责任具有以下特点:(1)以有效合同为前提。与侵权责任和缔约过失责任不同，违约责任必须以当事人双方事先存在的有效合同关系为前提。(2)以合同当事人不履行或者不适当履行合同义务为要件。只有合同当事人不履行或者不适当履行合同义务时，才应承担违约责任。(3)可由合同当事人在法定范围内约定。违约责任主要是一种赔偿责任，因此，可由合同当事人在法律规定的范围内自行约定。(4)是一种民事赔偿责任。首先，它是由违约方向守约方承担的民事责任，无论是违约金还是赔偿金，均是平等主体之间的支付关系；其次，违约责任的确定，通常应以补偿守约方的损失为标准。33.用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情

23、况，并且是考核和分析投资效果依据的表是（）。A、建设项目交付使用资产明细表B、基本建设项目概况表C、基本建设项目竣工财务决算表D、建设项目竣工财务决算审批表答案：C解析：基本建设项目竣工财务决算表是用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况，是考核和分析投资效果的依据。该表反映竣工的建设项目从筹建到竣工为止全部资金来源和资金运用的情况。它是考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出和基本建设拨款的依据。34.(2012年)根据关于实行建设项目法人责任制的暂行规定，建设项目董事会的基本职责是()。A、组织编制初步设计文件B、负责筹措建设资金C、负责控制建设投资D、组织单项

24、工程竣工验收答案：B解析：(2）项目董事会的职权。建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。35.建设期贷款利息的估算，根据建设期资金用款计划，可按（）考虑。A、当年借款、上年借款均按半年计息B、当年借款、上年借款均按全年计息C、当年借款按全年计息，上年借款按半年计息D、当年借款按半年计息，上年借款按全年计息答案：D解析：

25、建设期利息的估算，根据建设期资金用款计划，可按当年借款在当年年中支用考虑，即当年借款按半年计息，上年借款按全年计息。36.工程施工阶段，以（）等为控制依据，通过控制工程变更、风险管理等方法，按照承包人实际完成的工程量，严格确定施工阶段实际发生的工程费用。A、工程合同价B、拟建项目的功能要求和使用要求C、被批准的设计概算D、工程设计文件答案：A解析：以工程合同价等为控制依据，通过控制工程变更、风险管理等方法，按照承包人实际应予计量的工程量，并考虑物价上涨、工程变更等因素，合理确定进度款和结算款，控制工程费用的支出。37.按照国家有关规定，作为年度固定资产投资计划、计划投资总额及构成数额的编制和确

26、定依据的是（）。A、经批准的投资估算B、经批准的初步设计概算C、经批准的施工图预算D、经批准的工程决算答案：B解析：设计概算是编制固定资产投资计划，确定和控制建设项目投资的依据。国家规定，编制年度固定资产投资计划，确定计划投资总额及其构成数额，要以批准的初步设计概算为依据，没有批准的初步设计文件及其概算，建设工程就不能列入年度固定资产投资计划。38.根据建设工程工程量计价规范，关于暂列金额的说法，正确的是（）。A、已签约合同中的暂列金额应由发包人掌握使用B、已签约合同中的暂列金额应由承包人掌握使用C、发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额归承包人所有D、发包人按照合同规定将暂列金额作

27、出支付后，剩余金额由发包人和承包人共同所有答案：A解析：已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。发包人按照合同的规定支付后，如有剩余，则暂列金额余额归发包人所有。39.工程项目的项目后评价是固定资产投资管理的最后一个环节，项目后评价的基本方法是()。A、效益评价法B、影响评价法C、对比法D、过程评价法答案：C解析：项目后评价的基本方法是对比法40.(2014年)根据注册造价工程师管理办法，提供虚假材料申请造价工程师注册的，申请人在（）年内不得再次申请造价工程师注册。A、1B、2C、3D、4答案：A解析：该题主要考察的是：造价工程师对注册违规的处罚，隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请造价工程师注

28、册的，不予受理或者不予注册，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请造价工程师注册。41.关于联合体投标的说法，正确的是（）。A、联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标B、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C、通过资格预审的联合体，各方组成结构、职责及财务能力等条件不得改变D、联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员不具有约束力答案：C解析：本题考查的是编制投标文件。选项ABD的说法是错误的，选项C通过资格预审的联合体，各方组成结构、职责及财务能力等条件不得改变。42.下列关于招标控制价的说法中，正确的是（）。A、招标控制价必须由招标

29、人编制B、招标控制价只需公布总价C、招标人不得对招标控制价提出异议D、招标控制价不应上调或下浮答案：D解析：本题考查的是招标控制价的编制。选项A错误，招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托、具有相应资质的工程造价咨询人编制；选项B错误，除了在招标时公布招标控制价的总价外，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金；选项C错误，招标人经复核，可以对招标控制价进行投诉。43.建设单位通过市场机制取得建设用地，不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所有者支付（）。A、安置补助费B、土地出让金C、青苗补偿费D、土地管理费答案：B解析：建设用地若通过市场机制取

30、得，则不但承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所有者支付有偿使用费，即土地出让金。44.关于编制预算定额应遵循的原则，下列说法中正确的有()。A、反映社会先进平均水平B、简明适用C、价格的灵活可协调性D、综合、简化答案：B解析：包括按社会平均水平确定预算定额的原则及简明适用原则。45.(2013年)关于施工图预算的作用，下列说法中正确的是()。A、施工图预算可以作为业主拨付工程进度款的基础B、施工图预算是工程造价管理部门制定招标控制价的依据C、施工图预算是业主方进行施工图预算与施工预算“两算”对比的依据D、施工图预算是施工单位安排建设资金计划的依据答案：A解析：施工图预算对投资方的作用有

31、：施工图预算是设计阶段控制工程造价的重要环节，是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施；施工图预算是控制造价及资金合理使用的依据；施工图预算是确定工程招标控制价的依据；施工图预算可以作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础。施工图预算对施工企业的作用有：施工图预算是建筑施工企业投标报价的基础；施工图预算是建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容；施工图预算是施工企业安排调配施工力量、组织材料供应的依据；施工图预算是施工企业控制工程成本的依据；施工图预算是进行“两算”对比的依据。46.(2014年)下列工程项目目标控制方法中，可用来掌握产品质量波动情况及质量特征的分布规律，以便

32、对质量状况进行分析判断的是（）。A、直方图法B、鱼刺图法C、控制图法D、S曲线法答案：A解析：该题主要考察的是：工程项目目标控制的主要方法，直方图是以直方图形的高度表示一定范围内数值所发生的频数，据此可掌握产品质量的波动情况，了解质量特征的分布规律，以便对质量状况进行分析判断。47.某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3,泵的时间利用系数为0.75则该砼输送泵的产量定额为（）。A、150m3/台班B、0.67台班/100m3C、200m/台班D、0.50台班/100m答案：A解析：48.关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）。A、项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示

33、B、编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C、补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D、按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值答案：C解析：本题考查的是分部分项工程项目清单。选项A，一、二、三、四级编码为全国统一，第五级为清单项目编码，应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置；选项B，在编制分部分项工程量清单时，工作内容通常无须描述；选项D，按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。49.根据我国现行的规定，取得造价工程师执业资格的人员，自资格证书签发之日起至申请初始注册

34、和初始注册的有效期分别为（）。A、3个月和2年B、6个月和1年C、1年和4年D、6个月和2年答案：C解析：根据我国现行的规定，取得造价工程师执业资格的人员，自资格证书签发之日起至申请初始注册和初始注册的有效期分别为1年和4年。50.根据建筑法的规定，下列关于建筑工程施工许可制度的表述中，建设单位的正确做法是（）。A、在建工程因故中止施工之日起1个月内向施工许可证颁发机关报告B、在建工程因故中止施工之日起3个月内向施工许可证颁发机关报告C、对中止施工满6个月的工程，恢复施工前应当报发证机关核验施工许可证D、对中止施工满1年的工程，恢复施工前应当重新申请办理施工许可证答案：A51.建设地点选择时需

35、要进行费用分析，下列费用应列入项目投资费用比较的是（）。A、动力供应费B、燃料运入费C、产品运出费D、建材运输费答案：D解析：在进行厂址多方案技术经济分析时，除比较上述建设地点（厂址）条件外，还应具有全寿命周期的理念，从项目投资费用和项目投产后生产经营费用两方面进行分析。项目投资费用包括土地征购费、拆迁补偿费、土石方工程费、运输设施费、排水及污水处理设施费、动力设施费、生活设施费、临时设施费、建材运输费等。52.业务核算是施工成本分析的依据之一，其目的是（）。A、预测成本变化发展的趋势B、迅速取得资料，及时采取措施调整经济活动C、计算当前的实际成本水平D、记录企业的一切生产经营活动答案：B解析

36、：业务核算的范围比会计、统计核算要广。会计和统计核算一般是对已经发生的经济活动进行核算，而业务核算不但可以核算已经完成的项目是否达到原定的目的、取得预期的效果，而且可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算，以确定该项经济活动是否有经济效果，是否有执行的必要。业务核算的目的在于迅速取得资料，以便在经济活动中及时采取措施进行调整。53.某工程项目实施过程中，已完工作预算费用曲线（BCWP）与已完工作实际费用曲线（ACWP）靠得很近，而与计划工作预算费用曲线（BCWS）离得很远，则表示该工程项目在（）。A、A费用与进度上均是按预定计划目标进行的B、B费用与进度上均没有按预定计划目标进行C、费用上是

37、按预定计划目标进行的D、进度上是按预定计划目标进行的答案：C解析：按赢得值法，费用偏差CV=BCWP-ACWP;进度偏差SVBCWP-BCWS。若BCWP与ACWP靠得很近，则费用偏差很小；而BCWP与BCWS离得很远，则进度偏差较大，所以只是费用上是按预定计划目标进行的，故选C。其他答案不正确。54.按照我国合同法规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成重大误解，而订立了损害自己方利益的合同，则该当事人可以（）A、请求人民法院变更该合同B、拒绝履行合同，宣布合同无效C、请求行政主管部门撤销该合同D、请求行政主管部门变更该合同答案：A55.在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是()。A、招标

38、公告B、资格预审公告C、招标文件D、投标文件答案：A解析：本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。招标公告或投标邀请书）。当未进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告。当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书，该邀请书可代替资格预审通过通知书，以明确投标人已具备了在某具体项目某具体标段的投标资格，其他内容包括招标文件的获取、投标文件的递交等。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。建设工程计量与计价实务题库编辑中,教材

39、出来后会陆续更新。56.(2016年)某建筑工程报告期各项费用构成和各单项价格指数如下表所示，则该工程的建筑安装工程造价指数为()。A、0.995B、0.996C、0.997D、0.998答案：A解析：报告期建筑安装工程费=1520+3200+580+600+700=6600分母为：1520/1.08+3200/0.95+580/1.01+600/1.03+700=6632.61，6600/6632.61=0.9950857.下列措施项目中，属于环境保护项目的是()。A、工程防扬尘洒水费用B、现场围挡的墙面美化C、生活用洁净燃料费用D、现场绿化费用答案：A解析：现场围挡的墙面美化、生活用洁净燃

40、料费用、现场绿化费用属于文明施工项目。58.某高层住宅工程结构设计合理使用年限60年。屋面防水为一级，设计使用年限15年。工程于2010年6月5日竣工验收合格并交付使用。施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有（）。A、基础工程的保修期限为60年B、房间和外墙面的防渗漏的保修期限为5年C、电气管线、给排水管道、装修工程的保修期限为1年D、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期答案：C59.某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。A、工器具及生产家具购置费B、办公和生活用品购置费C、研究试验费D、基本预备费答案：A解析：本题考查的是设

41、计概算的概念及其编制内容。选项A，属于设备及工器具购置费用的内容，应包含在单项工程综合概算中；选项B、C属于工程建设其他费用，应包含在建设项目总概算中；选项D属于预备费，应包含在建设项目总概算中。60.根据国务院关于投资体制改革的决定，对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，政府投资主管部门需要审批（）。A、初步设计概算B、项目申请报告C、资金申请报告D、项目开工报告答案：C解析：本题考查的是工程项目管理概述。采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的，则只审批资金申请报告。61.某合同约定了违约金，当事人一方迟延履行的，根据合同法，违约方应支付违约金并（）。A、终止合同履行B、赔偿损失C

42、、继续履行债务D、中止合同履行答案：C解析：当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。62.招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为（）。A、专业工程估算造价B、投标报价总额C、分部分项工程费用D、分部分项工程费与措施费之和答案：A解析：本题考查的是最高投标限价的编制。招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为专业工程估算造价。63.根据建筑工程施工质量验收统一验收标准，下列工程中，属于分项工程的是()。A、电气工程B、钢筋工程C、屋面工程D、桩基工程答案：B解析：钢筋工程

43、属于分项工程，电气工程和屋面工程属于分部工程，桩基工程属于子分部工程。64.施工企业管理人员工资是指其管理人员的基本工资、工资性补贴、职工福利费、劳动保护费等，其属于（）。A、直接工程费B、人工费C、企业管理费D、现场施工费答案：C解析：施工企业管理人员工资属于企业管理费。65.对外贸易货物运输保险费的计算公式是（）。A、AB、BC、CD、D答案：A解析：运输保险费=66.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，关于工程计量，下列说法中正确的是（）。A、合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量B、因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量C、成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进

44、行计量D、总价合同应按实际完成的工程量计算答案：A解析：(1)工程计量的范围。工程计量的范围包括：工程量清单及工程变更所修订的工程量清单的内容；合同文件中规定的各种费用支付项目，如费用索赔、各种预付款、价格调整、违约金等67.用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，利润的计算基数中不包括的费用项目是（）。A、材料费B、税金C、专用工具费D、包装费答案：B解析：国产非标准设备原价中的利润，按照材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、包装费之和乘以一定百分比计算。68.在分部(分项)工程项目清单中，表示专业工程分类编码的是（）。A、第一级编码B、第二级编码C、第三级编码D、第四级编码

45、答案：A解析：分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，用十二位阿拉伯数字表示。最新题库，考前一、二、三、四级编码为全国统一，即一至九位按计算规范附录的规定设置；第五级即十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得有重码，这三位清单项目编码由招标人针对招标工程项目具体编制，并应自001其顺序编制。各级编码代表的含义如下:(1)第一级表示专业工程代码(分二位)；(2)第二级表示附录分类顺序码(分二位);(3)第三级表示分部工程顺序码(分二位);(4)第四级表示分项工程项目名称顺序码(分三位);(5)第五级表示工程量清单项目名称顺序码(分三位)。69.某工程的赢得值曲线如下图，关于t1时

46、点成本和进度状态的说法，正确的是（）。A、费用节约、进度超前B、费用超支、进度拖延C、费用节约、进度拖延D、费用超支、进度超前答案：D解析：费用偏差=已完工作预算费用-已完工作实际费用<0，故费用超支;进度偏差=已完工作预算费用-计划工作预算费用>0，故进度超前。70.(2014年)关于最终结清，下列说法中正确的是（）。A、最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清B、最终结清支付证书一经签发，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止C、质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方式处理D、最终结清付款涉及政府投资的，应按国家集中支付相关规定和专用

47、合同条款约定办理答案：D解析：本题考查的是最终结算。最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。71.对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是()。A、砌体工程B、幕墙工程C、钢筋工程D、电梯工程答案：D解析：建筑工程包括：地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面、给排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯等分部工72.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人（）。A、不可以得到工期延长，也很难得到费用补偿B、不可以得到工期延长，可以得到费用补偿C、可以得到工期延长，也可以得到费用补偿D、可以

48、得到工期延长，但很难得到费用补偿答案：D解析：在实际施工过程中，工期拖期很少是只由一方造成的，往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的，故称为"共同延误"。在这种情况下，要具体分析哪一种情况延误是有效的，应依据以下原则：(1)首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定"初始延误"者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。(2)如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿。(3)如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工

49、期延长，但很难得到费用补偿。(4)如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。73.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当（）。A、与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B、改为直接发包C、用原招标文件重新招标D、修改招标文件后重新招标答案：D解析：本题考查的是招标投标法实施条例。经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，应当修改招标文件后重新招标。74.工程竣工结算的计价原则中，下列有关其他项目计价规定描述错误的是()。A、计日工应按发包人合同确认的事项计算B、暂估价应按发承包双方

50、按照建设工程工程量清单计价规范的相关规定计算C、施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算D、现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算答案：A解析：本题考查的是竣工结算。其他项目应按下列规定计价：1)计日工应按发包人实际签证确认的事项计算；2)暂估价应按发、承包双方按照建设工程工程量清单计价规范GB505002013的相关规定计算；3)总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算；4)施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算；5)现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算；6)暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场

51、签证）金额计算，如有余额归发包人。75.(2015年)关于投标报价，下列说法中正确的是()。A、总价措施项目由投标人自主报价B、暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报C、暂估价依据询价情况填报D、投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中答案：D解析：该题主要考察的是：投标报价的编制。选项A：措施项目费由投标人自主确定，但其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用；选项B：暂列金额应按照招标人提供的其他项目清单中列出的金额填写，不得变动.。选项C：材料、工程设备暂估单价和专业工程暂估价均由招标人提供。76.关于国务

52、院关于投资体制改革的决定，特别重大的政府投资项目应实行（）制度。A、网上公示B、咨询论证C、专家评议D、民众听证答案：C解析：本题考查的是工程项目建设程序。政府投资特别重大的项目应实行专家评议制度。77.(2013年)下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是()。A、国际运费B、国际运输保险费C、到岸后外埠中转运输费D、进口环节税费答案：C解析：材料运杂费是指国内采购材料自来源地、国外采购材料自到岸港运至工地仓库或指定堆放地点发生的费用。含外埠中转运输过程中所发生的一切费用和过境过桥费用。78.(2015年)根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必须消耗时间是()。A、基本

53、工作时间B、辅助工作时间C、准备与结束工作时间D、多余工作时间答案：C解析：该题主要考察的是：有效工作时间的内容“准备和结束工作时间的长短与所担负的工作量大小无关，但往往和工作内容有关。79.关于合同履行过程中因不可抗力解除合同的价款结算与支付的说法，不正确的是()。A、由于不可抗力解除合同的，承包人应自行支付撤离现场所需的费用B、发包人应向承包人支付已实施或部分实施的措施项目应付价款C、发包人一经支付材料和工程设备货款，则该材料和工程设备成为发包人的财产D、发包人应向承包人支付承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用答案：A解析：本题考查的是竣工结算。由于不可抗力解除合同的，发包人除应向

54、承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款，还应支付下列金额：(1)合同中约定应由发包人承担的费用。(2)已实施或部分实施的措施项目应付价款。(3)承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。发包人一经支付此项货款，该材料和工程设备即成为发包人的财产。(4)承包人撤离现场所需的合理费用，包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用。(5)承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用，且该项费用未包括在本款其他各项支付之内。80.某类建筑材料本身的价格不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（）。A、专业性B、季节性C、区域性D、动态性答

55、案：C解析：工程造价信息的区域性是指建筑材料大多重量大、体积大、产地远离消费地点，因而运输量大，费用也较高。尤其不少建筑材料本身的价值或生产价格并不高，但所需要的运输费用却很高，这都在客观上要求尽可能就近使用建筑材料。因此，这类建筑信息的交换和流通往往限制在一定的区域内。81.(2016年)竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项目转出投资支出的项目是()。A、产权属于本单位的城市绿化B、不能形成资产的城市绿化C、产权属于本单位的专用道路D、产权不属于本单位的专用道路答案：D解析：经营性项目转出投资支出是指非经营项目为项目配套的专用设施投资，包括专用道路、专用通信设施、送变电站、地

56、下管道等，且其产权不属于本单位的投资支出。对于产权归属本单位的，应计入交付使用资产价值。82.在工程概预算编制时，下列说法正确的是()。A、工程概预算的形成过程就是依据工程定额、预算价格和取费标准，经过不同层次的计算形成相应造价的过程B、工程概预算编制的基本构造要素包括人工、材料和施工机具使用费C、工程量计算书是根据施工图编制的D、投资估算指标是确定工料单价的依据答案：B解析：本题考查的是工程概预算编制的概念和程序。工程概预算单位价格的形成过程，就是依据概预算定额所确定的消耗量乘以定额单价或市场价，经过不同层次的计算形成相应造价的过程。因此A错。原文是：根据公式2.1.3可知，基本构造要素是人工、材料和施工机具使用费。原文是：根据图2.1.1工程概预算编制程序示意图可知，工程量计算书是根据初步设计和施工图编制的。因此C错。原文是：根据图2.1.1工程