建造师选修课继续教育习题及答案3

1、 1.由于承包人的施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改，仍应由设计方承担责任。（ ）正确答案：错误 正确 错误 2.法律措施不属于合同控制措施。（ ）正确答案：正确 正确 错误 3.竣工结算的方式有（ ）。正确答案：A、B、C A.单位工程竣工结算 B.单项工程竣工结算 C.建设项目竣工总结算 D.建设项目竣工总结算 E.分部工程竣工结算 4.合同示范文本专用条款中供选择的进度款的结算方式有（ ）。正确答案：A、B A.按月结算与支付 B.分段结算与支付 C.按季结算与支付 D.按形象进度结算与支付 E.按实际进度结算与支付 5.定标签订合同时，应对( )作为中标的合同价。正确答案

2、：D A.评标价 B.标底价 C.修正后的标底价 D.投标价 6.施工合同的总纲性文件是（ ）。正确答案：A A.协议书 B.通用条款 C.专用条款 D.附加条款 7.关于工程预付款结算，下例说法正确的是（ ）。正确答案：B、C、D、E A.工程预付款原则上预付比例不低于合同金额的30%，不高于合同金额的60% B.对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付 C.实行工程量清单计价的，实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例 D.预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣 E.凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，业主不得预付工程款 8.当承包商部分的施工质量

3、未达到合同规定的要求时，监理工程师( )。正确答案：A A.不承担责任 B.承担连带责任 C.承担全部责任 D.同意扣除一定数量的酬金 9.业主不按约定预付，承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付的通知，业主收到通知后仍不按要求预付，承包商可在发出通知（ ）天后停止施工，业主承担违约责任。正确答案：C A.7 B.10 C.14 D.28 10.工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。（ ）正确答案：正确 正确 错误 1.属于招标文件主要内容的是( ) 。正确答案：A、B、D A.设计文件 B.工程量清单 C.施工方案 D.投标书的编制要求 E.选

4、用的主要施工机械 2.根据建设工程价款结算暂行办法规定，在具备施工条件的前提下，业主给承包商预付工程款应在双方签订合同后的（ ）。正确答案：B A.半个月内 B.1 个月内 C.1 个半月内 D.2 个月内 3.业主应该在合同约定的时间拨付约定金额的预付款。如果业主不安约定预付，承包商向业主发出要求预付的同志应在预付时间到期后的（ ）天内发出。正确答案：B A.7 B.10 C.14 D.28 4.根据建设工程工程量清单计价规范的规定，包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则按合同金额的（ ）比例区间预付。正确答案：D A.5%25% B.10%25% C.5%30% D.10%30% 5.建

5、设工程工程量清单计价规范的规定，在具备施工条件的前提下，业主应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的（ ）天内预付工程款。正确答案：C A.10 B.15 C.7 D.14 6.投标保证金一般不得超过投标总价的2%。（ ）正确答案：正确 正确 错误 7.在招投标过程中，在发出中标通知书前的责任均应属于违约责任。（ ）正确答案：错误 正确 错误 8.关于招标信息修正的说法，下列描述正确的有（ ）。正确答案：A、B、C A.招标人在招标文件发布后，发现有问题可以按有关原则进行进一步的澄清和修改 B.招标人对已发出的招标文件进行澄清和修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15

6、日前发出 C.所有澄清文件必须以书面形式进行 D.澄清和修改的内容与招标文件没有关系 E.所有澄清文件没有必要通知所有招标文件的收受人 9.关于招标信息发布于修正的说法，正确的有（ ）。正确答案：D、E A.招标人或其委托代理机构至少应该在三家指定的媒介发布招标公告 B.招标人对资格预审文件的收费应该合理，应该以微利为原则 C.招标文件售出后，在扣除一定的费用后可以退还 D.招标人售出招标文件后不得擅自终止招标 E.招标人对于招标文件所附的涉及文件可以收取押金 10.根据我国有关法规规定，建设工程施工招标应该具备的条件有（ ）。正确答案：A、B、C A.招标人已经依法成立 B.初步涉及应当履行

7、审批手续的，已经批准 C.招标方式应当履行核准手续的，已经核准 D.招标人已经委托了招标代理单位 E.相应的资金必须全部到位 1.合同无效的法律后果有（ ）。正确答案：A、B、C A.返还财产 B.赔偿损失 C.追缴财产收归国有 D.折价处理 E.追究刑事责任 2.监理单位的义务包括( )。正确答案：C、D、E A.选择承担工程项目建设的实施单位 B.与承包商签订施工合同 C.公正地维护有关各方的合法权益 D.不得泄露与本工程有关的保密资料 E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动 3.评标的条件是( )。正确答案：B、C、D、E A.投标单位技术力量强 B.标价合理、工期适当 C.

8、有较好的信誉 D.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施 E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行 4.合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用( )确定。正确答案：D A.补充协议 B.合同有关条款 C.交易习惯 D.在不动产所在地履行 5.承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低，此时，承包人（ ）。正确答案：D A.有权要求赔偿 B.只能获得增加成本的一定比例的赔偿 C.由发包人协调不同承包人间的赔偿问题

9、D.无权要求赔偿 6.FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师( )之后，退还承包商合同约定的全部保留金。正确答案：B A.签发工程移交证书 B.签发解除缺陷责任证书 C.签发分部工程移交证书 D.退还履约保函 7.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件( )。正确答案：C A.承包商承担部分责任 B.业主可要求承包商承担全部责任 C.如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任 D.应由指定分包商承担全部责任 8.当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据合同法，应在( )履行。正确答案：B A.支付货

10、币一方所在地 B.接受货币一方所在地 C.货币存放地 D.货币使用地 9.根据FIDIC施工合同条件规定，应由工程师签发( )。正确答案：A、C、E A.期中付款证书 B.最终报表 C.竣工结算证书 D.结清单 E.最终支付证书 10.索赔按目的划分包括( )。正确答案：C、E A.综合索赔 B.单项索赔 C.工期索赔 D.合同内索赔 E.费用索赔 1.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以( )为准。正确答案：C A.现场考察时招标人口头解释 B.招标文件规定 C.书面回函解答 D.仲裁机构裁定 2.材料采购合同在履行过程中，供货方提

11、前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，（ ）。正确答案：D A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 3.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应( )。正确答案：D A.没收全部定金补偿损失 B.要求发包人支付双倍的定金 C.要求发包人补偿实际发生的损失

12、D.要求发包人付给合同约定设计费用的50% 4.发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（ ）对修改后的设计文件负责。正确答案：C A.发包人 B.原设计人 C.修改单位 D.承包人 5.建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格。( )正确答案：错误 正确 错误 6.应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。( )正确答案：错误 正确 错误 7.若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。( )正确答案：错误 正确 错误 8.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的

13、不一致时，应以( )为准。正确答案：C A.现场考察时招标人口头解释 B.招标文件规定 C.书面回函解答 D.仲裁机构裁定 9.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差,（ ）。正确答案：D A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 10.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，

14、单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应( )。正确答案：D A.没收全部定金补偿损失 B.要求发包人支付双倍的定金 C.要求发包人补偿实际发生的损失 D.要求发包人付给合同约定设计费用的50% 1.发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（）对修改后的设计文件负责。正确答案：C A.发包人 B.原设计人 C.修改单位 D.承包人 2.合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（ ）关系。正确答案：D A.债权与债务 B.代理与被代理 C.法人与自然人 D.权利与义务 3.下列情形中，经批准可以采用邀请招标的是（ ）。正确答案：B A.项目技术复杂的 B

15、.公开招标的费用与项目价值相比不值得的 C.虽然涉及国家安全，但适宜招标的 D.投资额特别大的 4.投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，此为（ ）。正确答案：D A.要约 B.要约邀请 C.承诺 D.承诺生效 5.根据中华人民共和国招投标法，建设工程招标的方式不包括（ ）。正确答案：D A.公开招标 B.无限竞争性招标 C.邀请招标 D.议标 6.根据招标投标法实施条例，对某3000万元投资概算的工程项目进行招标时，施工投标保证金额度符合规定的是（ ）万元人民币。正确答案：B A.70 B.50 C.100 D.120 7.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，

16、应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。正确答案：B A.10 B.15 C.20 D.30 8.无效的合同或者被撤销的合同自始至终没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。 ( )正确答案：正确 正确 错误 9.甲公司欠银行的贷款，由于业务发展的原因，现将该公司分成了乙公司和丙公司，则甲公司所欠银行债务应该由乙公司和丙公司承担连带的清偿责任。 ( )正确答案：正确 正确 错误 10.行为人在代理权终止后仍以被代理人的名义订立的合同，属于无效合同。( )正确答案：错误 正确 错误 1.采用评标价法评标时，应当遵循的原则包

17、括( )。正确答案：A、D A.以评标价最低的标书为最优 B.以投标报价最低的标书为最优 C.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价 D.中标后按投标价格签订合同价 E.中标后按评标价格签订合同价 2.在停工损失中的审核索赔的说法正确的是（ ）。正确答案：C、D A.以计日工费计算 B.以机械台班费计算 C.按设备折旧费计算 D.按设备租赁费计算 E.以人工单价为准 3.工程师有权处理的索赔是承包商( )。正确答案：A A.依据合同条款提出的索赔 B.依据法律法规提出的索赔 C.提出的道义索赔 D.提出的缺少证据索赔 4.不属于委托监理合同监理人义务的是( )。正确答案：A

18、 A.工程建设外部协调工作 B.按合同约定派驻监理人员 C.不泄露委托人申明的秘密 D.运用合理技能认真勤奋地工作 5.施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（ ）。正确答案：B A.承包人办理申报手续，发包人承担费用 B.承包人办理申报手续，承包人承担费用 C.发包人办理申报手续，承包人承担费用 D.发包人办理申报手续，发包人承担费用 6.FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工，承包商可能得到补偿。正确答案：D A.合同中有规定 B.由于不利的现场气候条件影响 C.为工程施工安全来源：学易网 D.现场气候条件以外的外界

19、条件或者障碍导致 7.施工合同发包人投保建设工程一切险的目的是为了( )。正确答案：C A.避免风险 B.克服风险 C.转移风险 D.控制风险 8.法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。 （ ）正确答案：正确 正确 错误 9.招标是要约，而发出中标通知书则是承诺。（ ）正确答案：错误 正确 错误 10.发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由( )。正确答案：A、C、D A.检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延工期 B.

20、发包人负责检查试验 C.费用由发包人负责 D.承包人负责检查试验 E. 1.综合索赔的主要做法有（ ）。正确答案：A、B、C、D A.带有综合性质的索赔可以单独列出条目 B.索赔报告应编号 C.每一项索赔应附单独的说明资料 D.应有一份给现场工程师的致函 E. 2.张三欠李四人民币1000元，双方约定张三在一个月后将欠款交给王五。若到期后，张三未能履约，关于相应的债权债务关系，下列说法错误的是（ ）。正确答案：B、C、D A.张三向李四承担违约责任 B.张三向王五承担违约责任 C.张三和李四共同向王五承担违约责任 D.李四向王五承担违约责任 E. 3.下列选项中，（ ）不属于不可抗力的范畴。正

21、确答案：D A.政府法律修改 B.火山爆发 C.罢工 D.盗窃 4.某集团公司的总公司由于工作失误，将应由甲子公司完成的任务误发给乙子公司，乙公司据此与施工单位丙签订了合同。该合同在执行过程中，总公司发现有错误，决定纠正错误，命令乙子公司停止执行合同，乙与丙因此遭受了损失。关于此例，下列表述中正确的是（ ）。正确答案：B A.原合同无效，乙与丙应各自承担损失 B.乙应赔偿丙的损失，再请求总公司负责处理 C.甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责 D.总公司应直接赔偿丙的损失 5.甲公司欠银行的贷款。由于业务发展的原因，现该公司分成了乙公司和丙公司，对于公司分立后这笔银行债务的清偿责任问题出现了以下

22、责任，其中正确的是（ ）。正确答案：D A.应当由甲公司承担清偿责任 B.应当由乙公司承担清偿责任 C.应当由丙公司承担清偿责任 D.应当由乙公司和丙公司承担连带的清偿责任 6.承包商某甲向材料供应商某乙表示预购买钢材一批，要求某乙在一周内予以答复。乙在半个月后，向某甲表示愿意接受交易。对于乙的该意思表示（ ）。正确答案：B A.某甲不得接受 B.某甲可以承认其效力，但必须及时通知某乙 C.某甲必须接受 D.如果某甲未对此作出回应，则表示某甲接受交易 7.下列选项中构成承诺的是（ ）。正确答案：C A.甲向乙发出要约，要求10天内给予答复，过期则视为承诺，但是乙却没有如期作出答复 B.甲向乙发

23、出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容 C.甲按照某公司的广告致电该公司要求购买其产品，该公司将甲指定的产品送货馒头，同时收取货款 D.甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容 8.打桩机严禁夜间施工作业。（ ）正确答案：正确 正确 错误 9.若遇紧急情况，可在施工现场搅拌混泥土、砂浆。（ ）正确答案：错误 正确 错误 10.易燃易爆物品应分类定点妥善存放。（ ）正确答案：正确 正确 错误 1.施工现场应设置专门吸烟处或吸烟室、茶水供应点。严禁在施工区域内吸烟。（ ）正确答案：正确 正确 错误 2.在正常使用条件下最低保修期限为5年的有（ ）。正确答案：A、B、C A.有防水要求的卫生

24、间 B.外墙面的防渗漏 C.屋面防水工程 D.供热与供冷系统 E. 3.下列属于工程竣工验收技术资料的有（ ）。正确答案：A、B、C、D A.工程项目准备阶段资料 B.施工阶段技术准备资料 C.施工记录 D.竣工验收文件 E. 4.（ ）时段内，禁止从事产生噪声的施工作业。正确答案：D A.夜间20时至8时 B.夜间20时至6时 C.夜间22时至8时 D.夜间22时至6时 5.施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边（ ）米范围内的环境卫生。正确答案：C A.8 B.9 C.10 D.11 6.（ ;）级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方

25、开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。正确答案：B A.三 B.四 C.五 D.六 7.现场管理人员和工人应分色佩戴安全帽，管理人员佩戴（ ）色安全帽。正确答案：A A.红 B.黄 C.蓝 D.绿 8.临时消防通道宽度不得小于3米，并保证畅通。（ ）正确答案：错误 正确 错误 9.对在施工现场产生的固体废弃物应进行分类。（ ）正确答案：正确 正确 错误 10.工地上使用的各类柴油、汽油机械执行相关污染物排放标准，不使用气体排放超标的机械。（ ）正确答案：正确 正确 错误 1.文明施工专项方案应当包括（ ）等内容。正确答案：A、B、C、D A.围墙 B.场容场貌 C.临时设施 D.环境保

26、护 E. 2.关于施工现场水污染防治措施下列说法正确的有（ ）。正确答案：A、B、C、D A.办公区、施工区、生活区应合理设置排水明沟、排水管 B.在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池 C.排放的废水先排入沉淀池，经二次沉淀后，方可排入城市排水管网或回收用于洒水降尘 D.未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施和河流 E. 3.成本控制的依据包括（ ）。正确答案：A、B、C、D A.工程承包合同 B.成本计划 C.进度报告 D.工程变更 E. 4.主干道围墙（挡）高度不得低于（ ）米。正确答案：D A.1 B.1.5 C.2 D.2.5 5.施工前应由施工单位工程技术人员、安全管理人员编制（

27、 ）。正确答案：C A.施工方案 B.施工计划 C.文明施工专项方案 D.成本计划 6.成本控制的核心是（ ）。正确答案：B A.比较 B.分析 C.预测 D.纠偏 7.成本控制步骤中实质性的一步是（ ）。正确答案：D A.比较 B.分析 C.预测 D.纠偏 8.工程量清单计价模式是由企业自主报价。（ ）正确答案：正确 正确 错误 9.在工程招标中采用定额计价是国际上较为通行的做法。（ ）正确答案：错误 正确 错误 10.定额计价模式和清单计价模式中，定额计价模式是基础和根本。（ ）正确答案：正确 正确 错误 1.下列有关计价模式的表述正确的有（ ）。正确答案：A、B、C、D A.清单计价规范

28、的编制以定额为基础 B.定额计价可作为清单计价的组价方式 C.定额消耗量是社会平均消耗量 D.清单计价规范是由企业自主报价 E. 2.组织措施费包括（ ）。正确答案：A、B、C、D A.环境保护费 B.安全施工费 C.临时设施费 D.夜间施工增加费 E. 3.企业管理费包括（ ）。正确答案：A、B、C A.管理人员工资 B.劳动保护费 C.职工教育经费 D.住房公积金 E. 4.实行工程量清单计价的工程，应采用（ ）合同。正确答案：B A.总价 B.单价 C.成本加酬金 D.可调价 5.工程量清单应采用（ ）计价。正确答案：C A.定额工料机单价 B.固定单价 C.综合单价 D.总价 6.招标

29、工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由（ ）负责。正确答案：A A.招标人 B.投标人 C.招标代理机构 D.招标监督机构 7.下列不属于规费的是（ ）。正确答案：D A.定额测定费 B.工程排污费 C.社会保障费 D.企业管理费 8.酒水、电焊、打磨交叉作业，无需有效隔离开。（ ）正确答案：错误 正确 错误 9.动火作业需配备灭火器。（ ）正确答案：正确 正确 错误 10.施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。（ ）正确答案：正确 正确 错误 1.在吊装作业中，下列做法符

30、合规定的有（ ）。正确答案：A、C、D A.下有人工作、通过或者站立 B.吊钩没有安全插销和舌片 C.货物本体固定绑牢 D.按货物长短进行分批吊装 E. 2.使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（ ）单位共同进行验收，验收合格后方可使用。正确答案：A、B、C、D A.施工总承包 B.分包 C.出租 D.安装 E. 3.施工单位应当在施工现场（ ）等危险部位，设置明显的安全警示标志。正确答案：A、B、C、D A.楼梯口 B.电梯井口 C.孔洞口 D.临时用电设施 E. 4.下列做法符合安全生产规定的有（ ）。正确答案：A、B、C、D A.劳动防护用品购买回来后，生产经营单位组织验收 B.生产

31、经营单位维护、保养、检测安全生产设备必须有记录，并由有关人员签字 C.施工单位须在施工现场人口处设置明显的安全警示标志 D.设置的安全警示标志必须符合国家标准 E. 5.高处作业是在坠落高度基准面（ ）米（含）以上位置进行的作业。正确答案：B A.1 B.2 C.3 D.4 6.箱式消防栓不能落地，应距离地面（ ）米，便于操作。正确答案：B A.1 B.1.1 C.1.2 D.1.3 7.施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（ ）日内，向建设行政主管部门或其他有关部门登记。正确答案：B A.20 B.30 C.40 D.60 8.生产经营单位可为从业人

32、员有偿提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。（ ）正确答案：错误 正确 错误 9.生产经营单位主要负责人应当及时、如实报告安全生产事故。（ ）正确答案：正确 正确 错误 10.施工单位的项目负责人应由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责。（ ）正确答案：正确 正确 错误 1.安全评估的方法有（ ）。正确答案：A、B、C、D A.SCA法 B.专家评议法 C.故障分析法 D.PHA法 E. 2.施工单位应当建立健全（ ）等制度，指定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。正确答案：A、

33、B A.安全生产责任制度 B.安全生产教育培训制度 C.安全事故责任制度 D.安全事故调查制度 E. 3.下列需参加专家论证会的人员有（ ）。正确答案：A、B、C、D A.专家组成员 B.建设单位项目负责人或技术负责人 C.施工单位分管安全的负责人或技术负责人 D.勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员 E. 4.专项施工方案的内容包括（ ）。正确答案：A、B、C、D A.工程概况 B.编制依据 C.施工安全保证措施 D.施工计划 E. 5.（ ）主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。正确答案：A A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.设计单位 6.（ ）应当向施工单位提供施工

34、现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。正确答案：B A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.设计单位 7.危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。（ ）正确答案：错误 正确 错误 8.特种作业人员需持证上岗。（ ）正确答案：正确 正确 错误 9.开挖深度超过2米含（2米）的基坑（槽）的土方开挖工程属于危险性较大的分部分项工程。（ ）正确答案：错误 正确 错误 10.危险性较大的分部分

35、项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。（ ）正确答案：正确 正确 错误 1.下列符合我国当前危险性较大的分部分项工程安全管理现状及特点的有（ ）。正确答案：A、B、C、D A.数量多 B.分布广 C.掌控难 D.危害大 E. 2.下列属于危险性较大的分部分项工程的有（ ）。正确答案：A、D A.基坑支护与降水工程 B.楼地面工程 C.屋面防水工程 D.土方开挖工程 E. 3.下列属于建设工程安全生产管理条例基本制度和措施的有（ ）。正确答案：A、B、C、D A.安全生产的市场准入制度 B.生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作全

36、面负责的制度 C.企业必须依法设置安全生产管理机构 D.企业必须依法设置安全生产管理人员的制度 E. 4.下列可以适用安全生产法的有（ ）。正确答案：A、B、C、D A.国有企事业单位 B.股份制企业 C.中外合作经营企业 D.外资企业 E. 5.下列分部分项工程中，不属于危险性较大的分部分项工程的是（）。正确答案：A A.桥台大体积混泥土浇筑 B.开挖深度4米的基坑 C.高度6米的承重模板支架 D.T梁预应力筋张拉 6.对于一定规模的危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案，并附安全验算结果，经（ ）签字后方可实施。正确答案：D A.施工单位的项目负责人 B.施工单位的项目负责人和技术负责

37、人 C.施工单位的项目负责人和总监理工程师 D.施工单位的技术负责人和总监理工程师 7.钢筋代换属于设计变更，需征得业主同意。（ ）正确答案：错误 正确 错误 8.强制式搅拌机适合搅拌的是（ ）。正确答案：B、C A.水泥砂浆 B.干硬性混凝土 C.轻质混凝土 D.混合砂浆 E. 9.混凝土运输一般可以分为（ ）。正确答案：B、C、D A.索道运输 B.地面运输 C.垂直运输 D.楼面运输 E. 10.制备混凝土中二次投料法与一次投料法相比其优点是（ ）。正确答案：B、C A.操作简便 B.节约水泥 C.混凝土强度高 D.混凝土和易性好 E. 1.工程竣工验收报告经发包人认可后（ ）天内，承包

38、人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。正确答案：C A.14 B.21 C.28 D.30 2.某工程合同总额500万元，工程预付款为42万，主要材料、构件所占比重为65，则起扣点为( )万元正确答案：C A.325 B.470 C.435.48 D.430 3.发包人支付给承包人的工程预付款其性质是（ ）。正确答案：C A.工程款 B.借款 C.预支 D.定金 4.进度款通常按月结算，根据工程进度支付工程款。（ ）正确答案：正确 正确 错误 5.保修款是在承包人竣工后，完成竣工结算后支付尾款。（ ）正确答案

39、：错误 正确 错误 6.结算款是在承包人竣工后，完成竣工结算后支付尾款。（ ）正确答案：正确 正确 错误 7.预付款扣回的基本原则是从开工后一定期限之后开始到工程竣工期前的一定期限，从承包商每月的进度款中扣回。（ ）正确答案：正确 正确 错误 8.可采用的预付款额度的计算方法有（）。正确答案：A、B、C A.按合同中约定的数额 B.影响因素法 C.额度系数法 D.合同金额的20% E.合同金额的50% 9.（ ）担任施工项目负责人是以管理者而非技术者身份出现的。正确答案：B A.注册造价工程师 B.注册建造师 C.注册咨询管理工程师 D.注册监理工程师 10.预付款可采用的扣回方式有（ ）。正确答案：A、B A.开工后某个月份到竣工前的某个月份平均扣还 B.由开工到累计支付额达到合同总价的某一百分数的下一个月开始扣还，到竣工前的某个月平均扣还 C.整个合同工期内平均扣还 D.分两期平均扣还 E.分三期平均扣还 1.防水砼凝结后，应立即进行养护，其养护时间不得少于（ ）。正确答案：C A.3d B.7d C.14d D.21d 2.模板及支架应按一定的安全等级的结构构件来考虑，此安全等级应为第（ ）。正确答案：C A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 3.根据混凝土工程施工及验收规范规定，采取冬期施工措施时，