公园项目市政工程施工合同范本

1、 合同条款工程系列： 合同编号： 建设工程施工合同2010年工程名称：xxx公园（xxx北岸及xxx街）项目 工程地点：xxx北岸及南xxx街发 包 人：xxx市xxx区xxx街道办事处 承 包 人： 一、 协 议 书发包人:（全称）xxx市xxx区xxx街道办事处 承包人：（全称） 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况工程名称：xxx公园（xxx北岸及xxx街）项目工程地点：xxx北岸及南xxx街工程内容：本项目实行工程量清单和施工图纸范围内的施工总承包。

2、资金来源：财政拨款 二、工程承包范围承包范围: 本项目工程量清单和施工图纸范围内的施工总承包。三、合同工期施工工期为120个日历天，具体开工日期以发包人开工令为准，（工期不因雨天、假期等因素而延长）。四、质量标准 工程质量标准：按现行的工程施工质量验收规范标准，达到“合格”标准。五、合同价款及支付方式 工程合同价：金额（大写）：人民币 元￥： 项目单价：详见承包人的投标报价书（招标工程）；详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第三部分专用条款第2.1款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通

3、用条款中赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效合同订立时间： 2014 年 月 日合同订立地点：_xxx市xxx区本合同双方约定_签字盖章 _后生效。发包人：（公章） 承包人：（公章）住 所： 住 所：法定代表人/委托代表人： 法定代表人/委托代表人： 经办人： 经办人电 话： 电 话：第二部分 通用条款按标准合同的通用条款执行。第三部分、 专用条款1、定义1.

4、40 所采用的书面形式包括： 文书 信件 电报 传真 电子邮件 其他：2、合同文件及解释2.1组成合同的其他文件(1) 履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）(2) 协议书；(3) 专用条款；(4) 通用条款；(5) 中标通知书；(6) 招标文件及附件；(7) 承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；(8) 图纸(9) 标准、规范及有关技术文件；(10) 工程量清单或预算书。3、语言及适用的法律、标准与规范约定适用的标准、规范的名称：按国家现行建设工程施工规范和国家及各级建设行政主管部门实施的有关质量评定标准和验收规范。4、通讯联络4.1 各方通讯地

5、址、收件人及其他送达方式(1) 各方通讯地址和收件人：发包人: xxx市xxx区xxx街道办事处通讯地址： xxx区xxx 收件人： 邮编： xxx 承包人： 通讯地址：监理单位：通讯地址： 收件人： 邮编： (2) 视为送达的其他方式： / 。5、工程分包51本招标工程项目不允许转包工程或转换承包人，如经发现则招标人有权终止合同，所做工程不予结算。52中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。 6、发包人6.1 发包人完成下列工作的约定：(1) 办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：开工前提供施工场地。由承包人

6、完成平整工作场地工作。设计单位根据第三方勘测的数据，确定平整标高定量，承包人按要求平整，费用由双方协商。(2) 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：由承包人根据需要自行联系报装，报装费视为已经包含在投标报价中，发包人不再另行支付。(3) 开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：施工范围外的公共道路按现状，施工便道由承包人自行考虑。费用已包在本工程投标总报价中。(4) 办理有关所需证件的约定： / 。(5) 组织现场交验的时间：开工前三天。(6) 组织图纸会审和设计交底的约定：开工前。(7) 协调处理施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等的保护工作：发包人

7、在工程招标时与招标文件一并向承包人提供施工现场的地下管线资料及工程地质资料，承包人在施工前应勘核管线情况，施工过程中应采取有效措施保护各种管线及邻近建筑物、构筑物的安全，费用包含在中标价中。施工过程中若有损坏，承包人须承担全部责任。（8）发包人应做的其他工作及其约定（委托给承包人负责的部分工作有）：工程质监登记、合同签证、施工许可证、购买印花税等一切开工前的审批、申领手续（费用按政策规定各自承担相应部分）。6.2 支付期及支付方式的约定(1) 工程价款支付期限 按合同支付的有关规定 其他特殊说明：(2) 工程价款支付方式： 按协议书所注明的帐号银行转帐 支票支付 其他方式：6.3 发包人向承包

8、人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：(1) 提供的时间：开工前。(2) 提供的份数：开工前提供壹套图纸。6.4 提供施工场地的时间：开工前。7、承包人7.1 承包人有关工作的约定（1）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求： / 。（2）承包人应做的其他工作及要求：a) 负责施工场地内交通、场地周边环卫及夜间超时施工报审及临建报审工作。b) 施工场地内的地上及地下各种管线设施，承包人须自行探测调查，保证原有地上、地下管线设施的安全运行，并积极进行管线方面的协调工作，施工过程中若有损坏，承包人须承担全部责任 (本工程各地下管线如需办理迁移手续,由承包人按需要自行报装,迁移等

9、费用由承包人负责)。c) 负责施工范围内卫生清洁并不得破坏施工场地范围外的环境卫生，并要求文明安全检查一次通过。若由承包人原因引起的区内卫生投诉，应立即按要求清理干净；如超4个小时未派人清理解决的，发包人每次罚承包人400元人民币，并由发包人安排人员清理，费用由承包人负责，均在工程款中扣除。d) 施工过程中不得随意占用施工范围外现有道路。若对现有道路、设施有损坏，承包人须及时修复，并承担费用。承包人应自觉处理好有关投诉，否则应承担相应的一切可能后果。e) 用于本工程的一切施工机械必须类型齐全，配套完整并与施工质量和进度相适应。f) 中标人应按照要求办理其施工机械设备和雇佣职工安全事故保险，费用

10、由承包人负担，并应被认为已分摊入个工程细目的单价之内，不单独支付。g) 协助发包人办理工程规划验收。h) 负责竣工资料的备案、归档，完成后提供给发包人完整的竣工资料存档。i) 按发包人规定的时间内无条件对所施工的全部内容进行拆卸和清理场地。拆卸的物件，如发包人需要的，应归发包人所有。7.2承包人负责的设计的约定(1) 合同规定由承包人负责的设计： / 。(2) 承包人提供设计的时间： / 。8、发包人代表8.1 发包人代表及其权力的限制 (1) 发包人对发包人代表权力做如下限制：行使发包人的权利。9、承包人代表9.1 承包人任命 为承包人代表，其通讯联络地址如下： 联系电话：9.2承包人如需更

11、换项目负责人（项目经理），应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人书面同意，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。未征得发包人书面同意，承包人不得更换项目负责人（项目经理）。9.3项目负责人（项目经理）不少于1名，中标人不得擅自变更项目负责人（即项目经理或建造师），若需变更应征得招标人同意，并按建设行政主管部门要求办理相关手续。10、工程担保:10.1中标人应当递交履约担保，履约担保为中标价的8%，其中中标价的5%采用现金方式递交到招标人指定帐户，另中标价的3%采用银行或专业担保公司出具的履约担保书方式递交。10.2当中标人的中标价低于招标备案预算总价金额的70%时，中

12、标人应递交差额保函，差额保函的金额为中标价与投标最高限价之间的差额，但不得低于中标价的8%；其中中标价的8%采用现金方式递交到招标人指定帐户，其余部分采用银行或专业担保公司出具的履约担保书方式递交。11、进度计划和报告:承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求：开工前3天提供总进度计划。12、开工监理工程师在本合同签订后的（ ）内签发开工令。13、工期及工期延误13.1 合同工程工期：施工工期为120个日历天，具体开工日期以发包人开工令为准，（工期不因雨天、假期等因素而延长）。13.2 双方约定工期顺延的情况： / 14、质量目标14.1工程质量标准：按现行的工程施工质量验收规范标准，达到“

13、合格”标准。15、发包人供应材料设备15.1 约定发包人是否供应材料设备 发包人不供应材料设备，本条不适用。 发包人供应材料设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。15.2 发包人供应材料设备的合同工程结算方式： / 16、承包人采购材料设备16.1 发包人指定的生产厂家或供应商：工程用料必须按照（或优于）图纸、招标文件及工程量清单所规定的材料品种、型号、规格和参考品牌档次作为施工材料选定的依据，施工前承包人会同发包人、监理单位(如有)一起选取材料。材料质量的均应按国家、地方有关建设部门的规定进行符合要求的检测检验，并按有关规定向发包人提供由有资质和符合规定的检测检验单位出

14、具的合格的检验报告及其他合格证明材料。17、质量保修171工程质量保修期的约定：详见附件3工 程 质 量 保 修 书。172本工程必须由招标人及相关的质量监督管理部门按国家颁发的现行有关验收标准和验收规范进行验收评定，必须达到“合格”质量标准。若未能达到该标准，则不予以工程验收，并对存在的质量缺陷问题及时进行修整。18、提前竣工奖与误期赔偿费18.1提前竣工奖的约定 不设提前竣工奖的，本款不适用。 设提前竣工奖的，每日历天应奖额度为（ ）元，提前竣工奖的最高限额是（ ）。18.2本招标工程要求承包人按招标文件约定工期完成。除非招标人另有要求，否则，提前完成工程招标人不予以增加费用。18.3若因

15、中标人的原因造成工期延误的，则工期每延误一天，中标人必须向招标人缴纳每天 叁仟元的违约金。若因招标人原因造成工期延误的，工期相应后延。因不可抗力的原因造成工期延误，应在不可抗力事件结束之日起15天内经监理单位(如有)、发包人的签证认可后，工期相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。19、合同价款约定与调整事宜19.1 合同价款的调整因素包括： 工程量的偏差； 工程变更； 物价及后继法律法规的变化； 费用索赔事件或发包人负责的其他情况； 工程造价管理机构发布的造价调整； 其他调整因素：招标人确认的设计变更或工程商洽。19.2本工程价款的结算和支付均以人民币为单位。本工程合同价款由发包人、承包人依据招

16、标文件、投标文件中约定的项目承包价格在协议书内约定。19.3投标人应充分考虑施工期间各类可调材的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对工程图纸及工程量清单包含的所有内容的施工进行总承包报价。结算时清单项目中标综合单价及实际签证工程量为依据进行结算。19.4在进行工程竣工结算时，当发生下列情况时，可以调整合同总价：19.4.1工程施工过程中，如设计变更或发包人允许调整变更而发生的工程项目的工程量增减，承包人已积极配合完成工作。19.4.2 成功的索赔引起的费用的增减。19.4.3 因发包人提出赶工要求而引起的费用的增加。19.4.4合同规定的奖罚金情况的发生。19.4.5按实结算引

17、起的增减.19.5本工程发生第19.4.1、19.4.5条的内容时，工程竣工结算按如下办法调整合同总价：19.5.1当工程因发包人原因引起的工程量的变更或增减时，变更或增减的工程量必须由发包人、承包人及监理单位(如有)共同书面签证确认，变更或增减工程的单价按照如下办法确定：（1）承包人的投标文件中有的清单项目的单价按中标的清单项目单价结算。（2）承包人的投标文件中没有的增加清单项目，以确认的工程量套用相对应的2008专业工程清单计价办法及2010广东省相关工程定额；中标投标文件中有的材料按中标材料价计算，中标投标文件中没有的材料按施工期间的xxx市工程造价信息发布价计算，发布价没有的按市场价计

18、算，特殊材料按经发包人、监理、承包人三方签证确认的价格计算；规费、税金等其他费用的计费程序按建设行政主管部门有关文件规定；按以上原则计算出该增加项目的款项后，乘以结算系数即为该增加工程的应付造价。（注：结算系数=中标总价/招标备案预算总价）。19.5.2本工程的合同价已包含了完成招标文件所提供的工程量清单项目及招标图纸范围内所需的全部措施费用。措施费表一中所提供的内容只供参考，承包人已经根据本工程的具体情况，在措施费表一中以“项”或“宗”增加或减少内容并列项报价，在结算时，除发生较大变更、发包人及承包人根据实际情况约定另外增加签证的除外，该部分措施项目费不予调整。19.5.3结算时除措施项目费

19、表二中提供的相关清单项目外其余的措施项目不予调整，承包人漏报或少报，发包人将视为此项费用已包括在措施费表一或其它费用之内而不予支付，措施项目清单与计价表(二)的结算调整办法按第19.5.1款执行。19.5.4在施工过程中由于签证项目、设计变更及非承包人原因导致的工程量增减而引起的工程价款调整的项目，承包人须及时将调整的原因、金额以书面形式通知发包人、监理单位(如有)，并得到发包人和现场监理工程师的书面确认和签证，以此作为工程的结算依据之一。19.5.5结算由财政部门委托中介机构审核。双方核对清楚后确定工程造价。承包人不得故意高估冒算，送审结算若核减率低于10%（含10%），审计费用由发包人支付

20、；核减率在10%以上的，审计费用全部由承包人支付（由承包人直接支付给财政部门委托的中介机构，由财政部门委托的中介机构开具发票。此发票作为工程结算款支付的依据）。19.5.6所有的工程变更都必须按南府2009292号“ 关于印发xxx市xxx区建设工程变更管理办法的通知”的工程变更管理办法进行。工程变更流程：发生施工变更时，由设计单位出变更通知书，承包人提出申请及工程预算，送发包人及中介机构审核预算，出具初审意见。但最终的变更金额以竣工结算时财政部门委托中介机构的审定价并经财政部门复核的金额为准。19.5.7本工程清单范围的工程材料在工程施工期内不调整材料价格差，承包方需要根据市场情况组织好备料

21、，防范建筑材料涨价的风险。20、安全防护、文明施工措施费20.1 安全防护、文明施工措施费的内容、范围和金额的约定(1) 安全防护、文明施工措施的内容及范围： 按通用条款的规定，以广东省统一计价依据的规定为准。 其它:执行xxx建设中心市政工程文明施工要求 （2）安全防护、文明施工措施费为 元。（3）道路的封闭的交通维护以及交通告示牌等的交通疏导方案必须经交警主管部门审批（发包人只负责协作）；所发生的标志牌、疏导交通设施费等费用不另增加。21、进度款21.1 支付期间：以月为单位, 具体为： 以季度为单位； 以形象进度为准，具体为：21.2工程款支付办法：（1）预付款：双方签订施工合同生效并进

22、场施工10天后，按合同价款的10%预付工程备料款； （2） 进度款：工程完成50%时付至合同总价的30%，工程完工初检后付至合同总价的80%； （3）结算款：工程完成竣工结算后付至结算造价95%； （4）保修金：余下未付部分作为工程保修金，待质保期满后付清。22、竣工结算与结算款22.1 结算的程序和时限： 按通用条款67.2款至67.7款的规定办理； 不按通用条款67.2款至67.7款的规定；办理结算程序和时限为：(1)工程竣工验收合格后，30天内由承包人将完整的竣工资料，结算文件整理好交发包人审查，发包人收到结算文件后15天内送中介机构审查完毕并通知承包人对数，经双方签认后确定工程结算总造

23、价，若双方有争议，则提交市建设工程造价管理站裁定。（2）在本工程竣工验收后5个月内，承包人必须和发包人完成结算手续，否则作承包人自动放弃该工程价款结算处理。23、质量保证金23.1 质量保证金的金额及扣留(1) 质量保证金的金额 按通用条款的规定，为综合单价的3 为 结算造价的5% 。(2) 质量保证金的扣留： 按照通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为5%。 其他扣留方式： 结算造价的5% 24、合同争议24.1 争议或认定机构 按通用条款本款的规定； 不按通用条款本款的规定，具体为：（1） （2） （3） 24.2双方同意选择下列一种方式解决

24、争议： 向（ ）仲裁机构申请仲裁。 向有管辖权的人民法院提起诉讼。25、合同份数25.1 合同文本的提供 按通用条款本款的规定，由发包人提供。 不按通用条款本款的规定，具体提供方式如下：合同壹式捌份，发包人执陆份，承包人执两份。26、补充条款。(1) 投标报价中应充分考虑以下的措施项目及其它费用，工程结算时不予增加该部分的费用：道路维持交通费；工程施工降排水费；临时施工水电安装；其它措施费用。(2) 招标人不提供水源、电源，临时用水、用电由中标人按需要自行报装。临时水电表报装费用由中标人自行支付；(3) 中标人须无条件办理各种报建等手续；(4) 中标人应考虑在夜间施工可能不能得到有关部门批准的

25、因素；(5) 施工期间必须保证不影响周边居民正常生活；(6) 本工程的施工场地的施工便道的费用由投标人在投标报价中自行考虑。招标人预算中已经考虑该项目费用，投标人在措施项目费用投标报价中应包括该费用，招标人不会就任何有关该项目产生的费用另行签证增加本工程费用。(7) 招标人在预算中已考虑了本工程材料的二次运输费用，在施工过程中，招标人不再增加此项费用。(8)本工程土方工程部分为包干报价，招标人不会就任何有关上述项目产生的费用另行签证增加本工程费用，投标人在对土方工程部分进行报价时应充分考虑风险系数进行报价。另施工过程中土方的回填可能存在二次运输，投标人在投标报价时应充分考虑，招标人不再增加此项

26、费用。(9) 因施工场地周边行人以及车辆众多，承包人必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标人负责。(10) 施工过程中不得随意占用施工范围外现有道路。若对现有道路、设施有损坏，承包人须及时修复，并承担费用。中标人应自觉处理好有关投诉，否则应承担相应的一切可能后果。中标人必须负责做好施工场地临近的建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担有关的费用。(11)中标人在开工前应提供针对该工程的施工环境、工期要求编制的施工组织设计、施工方案，在投标报价中应充分考虑该部分的措施费用。在开工前，中标人应将施工方案交监理工程师和招标

27、人批准实施。(12)用于本工程的一切施工机械必须类型齐全，配套完整并与施工质量和进度相适应。(13)除另有批准外，凡超过图纸所示的任何工程量都不予计量与支付。(14) 承包人应按照要求办理其施工机械设备和雇佣职工安全事故保险，费用由承包人负担，并应被认为已分摊入各工程细目的单价之内，不单独支付。(15) 中标人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水源保护措施。(16) 施工场地内的地下各种管线设施，承包人须自行探测调查，保证原有地下管线设施的安全，中标人在施工期间应注意对原有沿线管道的保护

28、，若出现原有沿线管道因施工而造成损坏的，一律由中标人自行负责。（17）本工程施工过程中道路封闭的交通维护以及交通告示牌等的交通疏导方案必须经交警主管部门审批（发包人只负责协助）；所发生的标志牌、疏导交通设施费等费用不另增加。（18）本工程所有施工人员必须佩戴工作证及安全帽上岗，穿着统一容易识别的工作服。 （19）施工过程中，承包人拟派本项目的项目负责人必须常驻施工现场，发包人会每天在施工现场点名。否则，项目负责人每缺席一次罚款人民币5000元，施工员每缺席一次罚款人民币3000元；各人员缺席三次以上，发包人有权终止施工合同。（20）本工程运输距离按8km计算，运距超出8km的仍按照8km包干计

29、算。（21）本工程铜像雕塑,造型白鹭,人物雕塑,渔夫造型雕塑,坐姿雕塑,卖鱼人雕塑,叫卖雕塑等铜像雕塑摆设只计算提供安装铜像雕塑基础。（22）本工程现场围蔽为100米，采用装配式双面彩钢夹芯板围蔽(高度2.2米以内)。（23）本工程对安全文明施工要求有具体的要求，详见附件1。附1：xxx街道建设中心市政工程文明施工要求为保证工程施工期间工地周围市容环境卫生不受污染,保持道路清洁和施工现场的整齐清洁,保持交通畅顺和施工安全,做到工完料清,制订以下要求:1. 占用主干道路面施工的,施工单位开工前须向交警部门提交安全施工方案,交通疏导图纸等资料进行备案,申请施工期间的交通疏导,并按批准后的疏导图设置

30、交通标志,交通标线。2施工地段要设置明显施工标志、防护栏和必要的导向标志及指路牌，夜间施工要增加照明警示。3、主干道路面开挖或工程施工时间在一个月以上的，应采用高度不得低于2米的金属板材连续围蔽，做到坚固、平稳、整洁、美观。4、在非主干道施工工程,工期一个月以下、在机动车道和非机动车道上施工的，应采用半通透式金属围栏进行全段连续围蔽，高度不低于1.3米。5工程施工一个月以下、在人行道或公共场所上小范围施工的，应统一采用锥形反光筒和工程施工专用塑料带。对施工现场进行全段（全范围）连续围挡。6所有沙井、集水井施工完毕加盖井盖前必须用铁栏栅围蔽,并有明显的夜间反光标志。7施工的污水（钻孔排浆）必须经

31、过有效的沉淀处理后，方可用管道临时搭接排入市政管井、河涌,不得直接向路面排放，造成下水道淤塞的施工单位要负责清理。 8经沉淀后的废浆或淤坭应使用封闭的专用车辆进行运输，并运到指定地点排放。9挖掘施工产生的余泥要及时清运，暂不能清运走的余泥应集中堆放并进行围蔽，余泥堆放时间不能超过24小时。横向跨越道路、城市主干道及人流稠密、交通繁忙的特殊路段挖掘施工时余泥必须即挖即清。施工完毕必须在完成日起两天内撤除围档和其他安全防护设施，并将施工现场清理整洁，同时恢复受影响的四周环境及设施的原状。10装运材料、土石方、渣土余坭、建筑垃圾的车辆，车厢须加盖或采取其他有效覆盖措施，确保行驶途中不撒落、不扬尘、不

32、污染路面。进出现场的车辆必须在工地内清理干净，车轮不准带坭上路。11在管道施工的全过程，不得有污水、污泥、沙土、石屑等泄露在围挡以外，不得直接在人行道或路面上拌制混凝土。12除此之外必须执行xxx市市政园林绿化工程文明施工管理办法。附件2工 程 质 量 保 修 书发包人（全称）： xxx市xxx区xxx街道办事处 承包人（全称）： 为保证xxx公园（xxx北岸及xxx街）项目（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括图纸和工程量清单的全部工程内容。具

33、体质量保修内容双方约定如下：（即承包人施工的工程范围）。 二、质量保修期 质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。 双方根据国家有关规定，结合具体工程约定：绿化部分保养期为6个月，其他工程质量保修期为一年。三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知1小时内响应，2小时内到达现场并做好安全防护措施，7天内修理完毕。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金内扣除。2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起

34、的事故，抢修费用由发包人承担。3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。四、质量保修金的支付4.1本工程约定的工程质量保证金为结算造价的 5 %。4.2 承包人不得向发包人收取工程质量保修金的利息。五、质量保修金的返还发包人在质保期满后30天内，将剩余保修金无息返还承包人。六、其他：本工程质量保修作书为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。发包人（公章）： 承包人（公章）： 法定代表人/委托代表人(签字): 法定代表人/委托代表人(签字): 经办人（签字）： 经办人

35、（签字）：附件3 廉 政 合 同发包人：（全称） xxx市xxx区xxx街道办事处 承包人：（全称） 根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。1 双方权利和义务1.1 严格遵守国家有关法律法规的规定。1.2 严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。1.3 双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报

36、电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。2 发包人义务2.1 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚

37、丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。2.4 发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。2.5 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。2.6 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3 承包人义务3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。3.3 承包人不得以

38、任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4 违约责任4.1 发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。4.2 承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。5 双方约定本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情

39、况进行检查。6 合同生效本合同的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。7 合同法律效力本合同作为xxx公园（xxx北岸及xxx街）项目 （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。8 合同份数本合同一式 捌 份，发包人执 陆 份，承包人执 贰 份。有上级部门的，双方应送交其上级部门各一份。发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）法定代表人/委托代表人： 法定代表人/委托代表人：经 办 人： 委托代理人：附件：工程施工现场应急预案及安全保证措施一、编制原则1、以人为本,安全第一原则。把保障人民群众生命财产安全,最大限度地预防和减少突发事件所造

40、成的损失作为首要任务。 2、统一领导,分级负责原则。在本项目部领导统一组织下,发挥各职能部门作用,逐级落实安全生产责任,建立完善的突发事件应急管理机制。 3、依靠科学,依法规范原则。科学技术是第一生产力,利用现代科学技术,发挥专业技术人员作用,依照行业安全生产法规,规范应急救援工作。 4、预防为主,防止结合原则。认真贯彻安全第一,预防为主,综合治理的基本方针,坚持突发事件应急与预防工作相结合,重点做好预防、预测、预警、预报和常态下风险评估、应急准备、应急队伍建设、应急演练等项工作。确保应急预案的科学性、权威性、规范性和可操作性。二、编制目的1、应急预案应针对那些可能造成企业、系统人员死亡或严重

41、伤害、设备和环境受到严重破坏的突发性灾害,如触电事故、泥石流灾害、火灾、环境破坏等。2、应急预案是对日常安全管理工作的必要补充,应急预案应以完善的预防措施为基础,体现“安全第一、预防为主”的方针。3、应急预案应以努力保护人身安全、防止人员伤害为第一目的,同时兼顾设备和环境的防护,尽量减少灾害的损失程度。4、应急预案应结合实际,措施明确具体,具有很强的可操作性。5、应急预案应经常检查修订,以保证先进科学的防灾、减灾设备和措施被采用。三、应急组织机构及职责1、应急组织机构为加强安全领导,进行系统化、网络化管理,项目部成立应急预案管理领导小组,项目经理任组长,项目总工程师、常务副经理、安全总监、项目

42、副经理为副组长,各职能部门负责人、安全环保部安全员、各施工队专职安全员、施工队队长为组员,负责日常的安全管理工作。(见应急预案组织机构图)项目经理 常务副经理 项目副经理安全环保部总工程师安全总监施工技术部财务管理部计划合同部物资设备部综合办公室应急预案组织机构图2、应急领导小组职责负责重、特大事故的现场应急抢险救援指挥,对施工现场突发性情况进行技术、资金和设备支持,在施工现场发生重特大事故时以最快的时间达到现场,分析紧急状态和确定风险事故级别,负责分部和有关地方管理部门、组织、机构联络和报告事故情况,制定抢险救援的方案措施,领导现场应急抢险救援工作,确定紧急状态的解除,协助事故原因的调查和处

43、理工作。在上级和有关地方部门进入的情况下,参与制定抢险救援方案措施,做好应急抢险救援配合工作。四、应急预案的基本要求1、发生人员伤亡事故后,施工现场应急处理措施一般规定 当发生事故时,负伤人员或者最先发现事故的人,应立即报告项目经理或专项安全负责人,并应马上组织人力现场抢救伤害者,根据伤情需要,协助医务人员运送伤者到医院或拨打“120”,请求协助抢救。 1.1事故发生后,各级人员应保镇静及冷静,切实负起本身责任,主动控制局面。要有组织、有指挥和结合实际进行妥善处理。 1.2 第一时间进行“救死扶伤”,采取措施救护受伤(害)人员,对必须在现场进行紧急抢救的,应采取应急方法如止血、人工呼吸等进行施

44、救。否则必须立即用工地的交通工具或截出租车将伤者送到就近医院进行抢救。同时应采取有效措防止事故蔓延扩大。 1.3 认真保护事故现场及善后工作。凡与事故有关的物体、痕迹、状态不得破坏,并划出保护区禁止闲人进入。 1.4 因抢救受伤(害)人员,以及疏导交通等原因,需要移动现场某些物体时,必须做好现场标记、拍照、录像或绘制现场简图,并写出书面记录,妥善保存现场重要痕迹、物证等。 2、 发生火警、火灾事故时,施工现场应急处理措施一般规定。 2.1 应立即了解起火部位及燃烧的物质,积极抢救伤者及使用施工现场所有消防器材进行灭火自救工作。 2.2 迅速准确地拨打119报警。在拨打119时,做到镇静拨号,说

45、清火灾单位的名称、地址、电话号码、燃烧部位、燃烧物质的性能等。 2.3报警后,派专人到约定的路口迎接消防队。 2.4 在消防部门到达前,对易燃、易爆的物质采取正确有效的隔离。根据火场情况,机动灵活地选择灭火工具。 2.5 在扑救现场,应行动统一,如火势扩大,一般扑救不可能时,应及时组织撤退扑救人员,避免不必要的伤亡。 3、 利用一切可行的通讯工具按规定时间内将事故情况进行层级上报。 4、发生事故层级上报时限。 4.1 轻伤事故,应在24小时内报告企业负责人、安全管理部门和基层工会组织。 4.2 重伤事故,一般情况下,事故单位应在24小时内报上级主管单位,由上级主管单位分XX市有关部门。对涉外有

46、影响的,事故单位应在事故发生后4小时内如实报上级主管单位。 4.3 重伤3人或死亡1至2人的事故,事故单位应在事故发生后4小时内如实报上级主管单位,由上级主管单位分XX市有关部门。 4.4 死亡3人以上重大、特别重大死亡事故应在事故发生后2小时XX市人民政府,同时报上级主管单XX市劳动行政部门、工会组织、公安部门。 4.5 发生急性中毒、中署事故,除报上级主管单XX公司安质部、办公室)外,应同时XX市卫生行政部门。 4.6 发生爆炸物品爆炸事故和火灾事故,除报报上级主管单XX公司质安部、办公室)外,应同时XX市公安部门。5、防止违章和事故的安全规定 5.1 未经三级安全教育的新工人,复工换岗的

47、人员未经岗位安全教育,不得进入施工现场的工作岗位进行操作。 5.2 不正确佩戴安全帽及佩戴超过使用年限(2年半)的安全帽,不准进入施工现场。 5.3 严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场。 5.4 严禁酒后及带小孩进入施工现场。 5.5 不得到禁止烟火的地方吸烟、动火。 5.6 不得攀登脚手架。 5.7 特种作业人员、机械操作工未经专门安全培训,无有效专业上岗操作证,不得上岗操作。 5.8 脚手架及所有机械设施设备和现浇混凝土模板支撑,搭设安装后,未经验收合格,不得使用。 5.9 电源开关箱不准一闸、一漏电、一箱多用。 5.10 未经指派批准,未经作业安全交底或安全交底不清和无安全防护设施,不

48、得盲目操作。 5.11 不得违章指挥和违章作业,对违章作业的指令有权拒绝,并有责作制止他人违章作业。 5.12 对各种安全检查防护装置、防护设施及警告、安全标志等不得随意拆除和有意挪动。五、高处坠落事故的预防及其应急救援预案桥梁施工过程中,高处作业的机会比较多,经常在四边临空的高处进行作业,施工条件差,危险因素多。多年来,高坠伤亡事故占全部事故的比例较高,这种事情对社会影响较大,要作为安全预防等大事来工作。要避免发生高处坠落事故,必须加强监控管理。对现场施工人员进行预防高处坠落的技术知识教育,使他们熟悉操作时必须使用的工具和防护用具。同进,在技术上采取有效的防护措施。 1、防止高处坠落事故的基

49、本要求 以预防坠落事故为目标,对于恐怕要发生坠落事故等事故的特定危险施工,在施工前制定防范措施,并应在日常安全检查中加以确认。 1.1 凡身体不适合从事高处作业的人员不得从事高处作业。从事高处作业的人员要按规定进行体检和定期体检。 1.2 严禁穿硬塑料底等易滑鞋、高跟鞋。 1.3 作业人员严禁互相打闹,以免失足发生坠落危险。 1.4 不得攀爬脚手架。 1.5 进行悬空作业时,应有牢靠的立足点并正确系挂安全带。 1.6 作业层上部周边、基坑周边等,必须设置1.2m高且能承受任何方向的1000N外力的临时护栏,护栏围密目式安全网。 1.7 各种架子搭好后,项目安全负责人必须与架子工和使用的班组共同

50、检查验收,验收合格后,方准上架操作。 2、发生高处坠落事故应急预案 2.1 发生高处坠落事故,应马上组织挽救伤者,首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质,如伤员发生休克,应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者,应立即进行人工呼吸,胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动,并将下肢抬高约20度左右,尺快送医院进行抢救治疗。 2.2 出现颅脑损伤时,必须维持呼吸道畅通。昏迷者应平卧,面部转向一侧,以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入,发生喉阻塞。有骨折者,应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现,创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口,用绷带或布条包扎后,及时

51、送往就近有条件的医院治疗。 2.3 发现脊椎受伤者,创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口,用绷带或布条包扎后,搬运时,将伤者平卧放在帆布担架或硬板上,以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫,招致死亡。抢救脊椎受伤者,搬运过程中,严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。 2.4 发现伤者手足骨折者,不要盲目搬动伤者。应在骨折部位用夹板把受伤的位置临时固定,使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。固定方法:以固定骨折处上下关节为原则,可就地取材,用木板、竹子等,在无材料的情况下,上肢可固定在身侧,下肢与腱侧下肢缚在一起。 2.5 遇有创伤性出血的伤员,应迅速包扎止血,使伤员保持在头底脚高的卧位,并注意保暖。正

52、确的现场止血处理措施: 2.5.1 一般伤口的止血法:先用生理盐水(0.9%Nacl溶液)冲洗伤口,涂上红汞水,然后盖上消毒纱布,用绷带较紧地包扎。 2.5.2 加压包扎止血法:用纱布、棉花等作成软件垫,放在伤口上再加包扎,来增强压力而达到止血。 2.5.3 止血带止血法:选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等,上肢出血结扎在上臂1/2处(靠近心脏位置),下肢出血结扎在大腿上1/3处(靠近心脏位置)。结扎时,在止血带与皮肤之间垫上纱布棉垫。每隔2540分钟放松一次,每次放松0.51分钟。 2.6 动用最快的交通工具或其他措施,及时把伤者送往邻近医院抢救,运送途中应尽量减少颠簸。同

53、是真实性密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。六、物体打击事故的预防及其应急救援预案 物体打击伤害是建筑行业常见事故的四大伤害的其中一种,特别在施工周期短,劳动力、施工机具、物料投入较多,交叉作业时常有出现。这就要求在高处作业的人员对机械运行、物料转接、工具的存放过程中,都必须确保安全,防止物体坠落伤人的事故发生。1、 防止物体打击事故的基本要求 1.1 人员进入施工现场必须按规定佩戴安全帽。应在规定的安全通道内出入和上下,不得在非规定通道位置行走。 1.2 安全通道上方应搭设双层防护棚,防护棚使用的材料要能防止高空坠落物穿透。 1.3 临时设施的盖顶不得使用石棉瓦作盖顶。 1.4 边长小于或等于250的预留洞口必须用坚实的盖板封闭,用砂浆固定。