墙砖、地砖铺贴施工合同(最终版本)

1、【MeiWei 81-优质适用文档】内墙砖、地面砖铺贴分项工程施工合同合同编号：甲 方：甘肃天太建筑安装工程有限公司第项目部乙 方：签订地点：签订日期：【MeiWei_81-优质适用文档】内墙砖、地面砖铺贴工程承包合同发包方：甘肃天太建筑安装工程有限公司第项目部（以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律规定，遵循 平等自愿、公正和诚实信用的原则，为明确双方在建筑施工合作中的权利、义务和违约责 任，经双方协商达成以下协议：一、工程概况工程名称：工程地点：二、承包内容：1该工程所涵盖的室 内墙面和地面铺贴砖工程。2、材料的场内运输、搬运工

2、作及场地的清理。新砖到场的淋水及工作面的湿润，铺 贴后的养护工作。3、自检交接、清扫场地。清理包括楼内铺贴砖施工所产牛的残灰、残渣、碎砖等； 施工前、后所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。三、承包方式：甲方提供施工所需的主材，乙方提供所需的工具、零星材料，辅助材料。包人工、包质 量、包工期、包安全文明施工【MeiWei_81-优质适用文档】（以上单价含清理基层、材料转运、打底、扫毛等）。如检查施工质量达不到 合格标准，必须返工到合格标准，返工的一切材料及人工等费用由乙方负责， 甲方有权视情况对乙方另行经济处罚。若安全、文明施工不合要求，乙方应 自费整改直至合格。五、施工工期 ：开始工作

3、日期：以甲方的正式书面开工通知为准，总工作天数为：天。六、付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时 必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资， 由乙方自行承担一切责任。【MeiWei_81-优质适用文档】方项目部提出，材料一旦领取甲方视作无任何破损。对乙方出现的材料浪费现象，甲方将 以实际情况对乙方处以罚款（损耗安实际房间面积不超过2%。5、对监理公司和甲方提出的整改要求和通知，乙方应立即整改，不得消极拖延。若甲方 提出问题后，乙方不进行整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙

4、方处以500元以下罚款， 情节严重者清出现场，乙方必须组织充足且素质高的劳动力进行施工，对素质差的劳动力 甲方提出后乙方必须及时更换。6、乙方必须保证安全文明施工，严格按甲方的要求组织施工，工人必须佩戴安全帽。在高处作业时必须正确使用安全带。物料认真堆放，垃圾及时清理。对乙方违反操作规程和工 地管理要求的行为，甲方视情节轻重对乙方进行处罚：每人次不戴安全帽罚款100元，物料不认真堆放罚款100元，确保创建文明工地。7、甲方在施工中发现安全隐患应及时向乙方提出整改，如乙方整改不到位甲方有权停工。 乙方违反安全操作规程及有关规定，野蛮施工造成伤亡事故乙方责任自负。8、乙方必须执行甲方进度计划，若因

5、乙方原因不能按期完成，每延期一天罚500元。9、乙方人员进入甲方施工现场 7日内必须向甲方项目经理部报送进场人员花名册进行备 案，并每人交1寸彩色正面相片两张、身份证复印件一张；并保证进场工人无违法犯罪人 员。负责出现一切责任后果自负。未向甲方报送名册、照片、身份证的人员，甲方不承认 其在甲方的工作关系。按甲方要求组织足量且部分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证 的施工人员进场。【MeiWei_81-优质适用文档】2、乙方在施工中队伍素质太低，达不到施工合同要求，工期不能保证，技术过硬的工 人少，工程质量和工期达不到要求时甲方随时要求乙方退场，在施工途中不能随便向甲方 要求加价或停工，否则甲方

6、有权另换施工队伍，甲方只能按乙方的工作量的60%吉算。3、乙方进入施工现场应准备充足的劳动力，保证劳动力不受季节、节假日的影响，如 中途因劳动力不足或其它原因停工，甲方有权随时解除合同。乙方放弃完成本工程的承包 内容时，乙方应承担由此造成的经济后果，并且甲方将只支付乙方已完成工程量 60%的工 程款。4、乙方出现转包工程现象且乙方人员不服从甲方调动安排、技术、质量、进度、安全 文明施工达不到本合同要求、或违法、违规或盗窃、损坏甲方机具、设施及浪费材料等， 甲方有权单方解除合同；解除合同后如乙方人员不退场，且闹事，乙方必须承担由此造成 甲方的一切经济损失和相关责任。十、工程质量1、乙方必须按照国

7、家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。如有 合理化建议应征得甲方同意，并办理变更手续后方可改变施工。2、质量标准，双方约定如下：质量标准：合格。3、具体质量要求：铺贴砖严格按照以下工艺流程施工：1）、地砖：基层清理f定位f摊铺水泥砂浆结合层f安装标准块f拉控制线f铺贴 一养护一清理灌缝一成品保护。地面基层必须进行清理，地面不得有积水。调整地面预埋管线的高度，预留孔洞线盒， 设备基础的位置，划毛并浇水养护，做好灰饼或标筋。面砖在正式铺帖前要全面检查，按 照规格、颜色、花纹、使用顺序分类放置，易9除有裂缝、掉角、表面有缺陷的地砖，特别 是色差问题，要保证铺贴完成后色泽一致。面砖必须放

8、在水中浸泡23h才可铺贴。面砖表面平整度、垂直度、接缝高低差及缝格平直度均要符合施工要求。做好成品保护，用木 板及采布条等进行全面保护，在养护期间严禁上人。2）墙砖：基层清理f砖墙湿润f吊立线f贴灰饼f做冲筋f抹底灰f抹找平层f分 横竖皮数f粘贴面砖f勾缝f质量检查f成品保护。面砖材料应表面平整、边缘整齐、棱角不得破坏，表面光洁，尺寸、色泽一致，不得 有暗痕和裂纹。光滑的基层表面镶贴前应处理。残留的砂浆、尘土和油渍应清除干净。面【MeiWei_81-优质适用文档】砖镶贴必须牢固不空鼓、无歪斜、无缺棱掉角和裂缝等缺陷。应勾缝密实、表面平整、缝 隙宽窄均匀、缝格平直、颜色一致，阴阳角处的砖搭接方向

9、正确。严格执行三检制度。 十一、安全与文明施工：1、按现行安全检查标准和现场文明施工标准施工，乙方必须按规定配戴进场所需的 劳保用品，乙方进入施工现场所需的安全帽、高空作业所需安全带在甲方领取，工程完工 后如数退还给甲方，如有丢失乙方按原价赔偿，如乙方不按规定配戴，及正确使用劳保用 品，甲方有权进行处罚，凡罚款金额均在乙方人工费总金额中扣除。2、乙方必须文明、安全施工，在施工过程中及上、下班途中及施工现场，出现的任何 大小安全事故全部由乙方负责，甲方不负责任何费用，不承担任何责任。乙方负责人必须 坚守施工现场，否则，甲方有权按缺勤一天罚款 500元。（不影响工作请假同意的不罚） 十二、后勤：乙

10、方食宿自行负责，甲方不承担费用。十三、其他：1、合同中如有未尽事宜，经双方友好协商解决。双方履行完全部义务，劳 务报酬支付完毕，除保修条款外，其他条款即告终止。保修期满，完结保修事项，结清保 修金后，有关保修条款终止。2、乙方必须细阅遵守工程质量保修协议书。十四、争议解决方式：双方争议协商不成可向合同签订地仲裁委仲裁或向当地法院起诉。 本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字生效，具有法律效力甲方（盖章）乙方（盖章）甲方法定（或委托）代表人：乙方法定（或委托）代表人时间：年月日时间：年月日工程质量保修协议书甲方（发包人）（全称）:甘肃天太建筑安装工程有限公司第项目部乙方（承包人）（全称

11、）:为保证地板砖铺贴工程在合理使用期限正常使用，发包人、承包人经协商一致签订 工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修 责任。一、工程质量保修范围和内容1.1承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定, 承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。【MeiWei_81-优质适用文档】1.2凡属于承包人原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由此维修造成发包 人、业主的全部损失，均属于承包人保修责任范围。、质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期以工 程所在单位工程整体通过竣工验收之日起，保修

12、期限为：贰年三、质量保修责任3.1属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到维修通知之日后24小时内派人维修3.2承包人每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和发包人的 验收签字方视为完成，所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的，仍然由承包人免费 保修。3.3承包人未能及时进场维修或不能维修或未能在发包人指定的合理期限内维修完好 或经过两次维修都未能修好的，发包人有权自行另请他人代为维修并确定价格，所有修复 费用及赔偿费用及发包人加收管理费（修复及赔偿费的 至）可以从发包人支付承包人的 任何款项中扣除（不需要承包人书面确认），但不等于解除承包人应负的任何责任。3.4由于承包人

13、工程质量问题造成发包人、业主的全部直接和间接损失，包括退房、 赔偿等损失，由承包人无条件承担。如业主另有索赔要求，则承包人授权承包人代表会同 发包人代表与业主进行索赔谈判并确定赔偿金额，谈判结果经发包人和业主签字后立即生 效，并由发包人签发扣款通知单将承包人须承担的费用总额，直接从发包人支付承包 人的任何款项中扣除。3.5维修工作完成后，承包人负责将施工现场清理干净，如维修过程中给业主造成其 他损失，则承包人应承担相应责任。3.6质量保修完成后，由发包人组织验收3.7保修期内因承包人工程质量而保修的，相应保修期从修复之日起计算，时间顺延四、质量保修金的支付工程质量保修金为结算总价的5%质量保修

14、金银行利率不计五、质量保修金的返还如保管期间工程无重大质量缺陷或者承包人已经完好地履行了各项保修义务，则分一【MeiWei_81- 优质适用文档】次退还，支付保修金时扣除相应时段发包人公司垫付应由承包人承担的维修费用。本工程 质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签署。甲方（盖章） 甲方法定（或委托）代表人 时间： 年 月 日乙方（盖章） 乙方法定（或委托）代表人 :时间： 年 月 日地板砖铺贴分项工程 班组安全生产管理责任书 甲方：甘肃天太建筑安装工程有限公司第 项目部 乙方： 为了贯彻执行中华人民共和国安全生产法认真落实“安全第一、预 防为主”的方针，真正做到安全生产

15、、人人有责。根据有关安全生产的规定 和“谁主管、谁负责”的原则，为加强施工现场的安全生产管理工作，给劳 动者提供安全文明的工作环境，确保安全生产，杜绝和控制各类重特大事故 的发生，为明确甲、乙双方责任，特订本责任书。一、安全管理目标1、乙方对所承担的单项从开工至竣工期间不得发生重伤、死亡事故，轻伤频 率不超过10%0。2、乙方应积极配合支持甲方参加项目部临时安排的各项安全任务，合格率达 到 100%o。二、安全管理责任1 、凡进入施工现场的乙方施工人员要保证无违法犯罪人员。必须服从项目部 与甲方的各项管理制度，遵守双方签订的合同以及有关安全生产的规定。 2、按谁施工、谁负责的原则，乙方对所属的

16、作业环境施工区域要认真检查， 一旦发现问题和隐患，立即停止施工，并落实整改，如本班组无能力整改， 应向甲方反映，甲、乙双方协调，严禁带隐患施工作业。4、凡违章指挥、违章操作或无证操作机械、设备，由此造成的事故由乙方自 行负责。三、安全管理要求1 、乙方所有人必须严格遵守施工现场安全纪律，正确佩戴好安全帽，高处、 悬空、临边作业必须正确系好安全带，严格按各工种的操作规程作业，严禁 私自拆除一切防护设施，严禁从窗口传递或抛物。2、接受甲方的安全监督检查和违章处罚管理，凡违章作业的人员，甲方将给 予违章作业人员 50-500 元的处罚，对违章指挥、违章作业或蛮干所造成的施【MeiWei_81- 优质

17、适用文档】 工现场内外人员的伤亡事故由肇事者班组负责，同时按“四不放过”的原则 进行调查处理。3、要严格执行本工种的安全技术操作规程， 按照安全技术交底内容进行施工。4、乙方班组作业人员必须接受甲方的安全检查、督促和指导，对检查提出的 隐患问题，乙方必须按“三定一限”的原则落实整改，不得推诿。四、本责任书一式二份，双方各执一份。五、本责任书在甲乙双方签字盖章后生效，工程完工后履行完应承担的 责任和义务后失效。甲方负责人（签字）：乙方负责人（签字） ：年 月 日 年 月 日四、承包单价：甲方将本项目 承包给乙方，承包工程量按实际面积计算。2 2 2墙面砖单价:28元/m （打底8元/m、铺贴20

18、元/m 包括擦缝和清洁表面） 卫生间地砖单价：25元/m* 2 （包括做防水保护层、八字角、擦缝和清洁表面） 地板砖单价:18 元/m 2 （包括擦缝和清洁表面）台阶砖（大理石、花岗岩）单价：45元/m2 （包括擦缝和清洁表面） 踢脚线单价：3_元/m （按延长米计算）（包括擦缝和清洁表面） 走道单价：35元/m （按延长米计算）外墙裙单价：30元/m2 （包含搭脚手架、擦缝和清洁表面） 楼梯：一层700元（包括打底、压光、楼梯棱角压钢筋）3、工程竣工后留质保金 5 %，待工程质保期满后未出现质量问题，全额返还。七、甲方责任：1. 负责为乙方提供后台服务并对乙方进行技术和安全交底。2. 按工程进度向乙方拨付工程款。4、监督检查乙方的质量、安全、进度、材料和机具的使用情况，并对问题提出整改要求， 并视情节轻重给予处罚。5、负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，负责有关工程会议，协调各协同单位 施工中出现的矛盾。6、随时检查乙方施工设备的运