2025年水电站尾水渠项目工程进度、质量、费用控制及合同管理措施与制度

2025年水电站尾水渠项目工程进度、质量、费用控制及合同管理措施与制度合同编号：本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日签订：发包人（甲方）：地址：法定代表人：联系方式：承包人（乙方）：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方委托乙方承担水电站尾水渠项目的施工任务，为确保工程进度、质量、费用的全面控制，并规范合同管理措施与制度，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：水电站尾水渠项目1.2工程地点：1.3工程内容：尾水渠的设计、施工及相关附属设施的建设。1.4工期要求：自年月日开工，至年月日竣工，总工期为天。第二条工程进度控制2.1进度计划制定乙方应根据工程实际情况，在进场后日内向甲方提交详细的施工进度计划，包括分阶段目标和具体时间节点。该计划需经甲方审核同意后方可执行。2.2进度检查与调整甲方将定期组织监理单位对工程进度进行检查，并根据实际进展情况进行评估。如发现进度滞后，乙方应按照甲方要求及时采取赶工措施，并提交进度调整方案。因乙方原因导致的工期延误，责任由乙方承担。2.3关键节点控制乙方必须确保以下关键节点按期完成：（1）；（2）；（3）。如未能按期完成，甲方有权要求赔偿造成的损失，并保留终止合同的权利。第三条工程质量控制3.1质量标准本工程质量应符合国家及地方相关法律法规、技术规范和设计要求，达到级标准。3.2质量管理体系乙方必须建立完善的质量管理制度，包括但不限于材料采购验收、施工工艺控制、竣工检验等环节，并配备专职质检人员。乙方需在开工前向甲方提交质量管理方案，经审核后方可实施。3.3隐蔽工程检查对于隐蔽工程，在施工完成后，乙方应提前小时通知甲方和监理单位进行检查。未经检查或检查不合格的，不得进入下一道工序。3.4质量问题处理如在施工过程中发现质量隐患或问题，乙方应立即停工并采取有效措施进行整改。由此造成的经济损失由乙方承担，且不免除后续责任。第四条工程费用控制4.1合同总价本工程的合同总价为人民币元（大写：）。该价格已包含施工过程中可能产生的所有费用，包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费等。4.2支付方式工程款支付分为以下几个阶段：（1）合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款；（2）阶段性验收通过后，甲方向乙方支付相应进度款；（3）竣工验收合格并提交完整资料后，甲方支付剩余工程款。如因乙方原因导致工期延误或质量不达标，甲方有权扣减相应款项。4.3变更签证管理施工过程中如有设计变更或现场签证，乙方应在接到通知后小时内提出书面申请，并经甲方和监理单位确认后方可实施。变更签证的费用结算应按照合同约定及国家相关规定执行。第五条合同管理措施与制度5.1组织架构为确保合同顺利履行，双方成立项目管理小组，由甲乙双方各派代表组成，负责协调解决施工过程中出现的问题。5.2文件管理制度乙方应建立完善的合同文件管理制度，包括但不限于合同文本、补充协议、会议纪要等。所有文件需分类存档，并定期向甲方提交更新情况。5.3信息沟通机制双方应保持畅通的信息沟通渠道，对于工程进度、质量、费用等问题应及时协商解决。乙方应在每月日前向甲方提交工程进展报告。5.4合同档案管理工程竣工后，乙方需将所有施工资料整理成册，并在日内移交给甲方，作为项目验收和结算的依据。第六条违约责任6.1乙方违约责任（1）如乙方未按合同约定工期完成工程，每延误一日，需向甲方支付违约金人民币元；（2）如工程质量不符合要求，乙方应无条件返工或修复，并承担相关费用；（3）如乙方擅自转包或分包工程，甲方有权解除合同，并要求赔偿损失。6.2甲方违约责任（1）如甲方未按约定支付工程款，每逾期一日，需向乙方支付违约金人民币元；（2）如因甲方原因导致工程停工或变更，应承担相应责任并赔偿乙方合理损失。第七条附则7.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。7.2合同修改对本合同的任何修改需经双方协商一致，并以书面形式确认后方可执行。7.3争议解决如因履行本合同发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。7.4其他条款未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。（以下无正文）甲方（盖章）：