2025混凝土单项工程承包施工合同范本

2025混凝土单项工程承包施工合同范本合同编号：签订地点：签订日期：发包方（以下简称甲方）：地址：联系方式：法定代表人：资质等级：承包方（以下简称乙方）：地址：联系方式：法定代表人：资质等级：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方承包工程中的混凝土单项工程事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程结构类型：1.5工程质量要求：（符合国家及地方相关标准）第二条合同当事人2.1甲方：，负责提供施工场地、施工图纸及相关技术资料，并按照合同约定支付工程款。2.2乙方：，负责按照合同约定完成混凝土单项工程的施工任务，确保工程质量、安全、工期及文明施工要求。第三条工程内容和范围3.1工程内容：（包括但不限于商品混凝土供应、现场混凝土施工、混凝土养护等）。3.2工程范围：（具体以施工图纸和工程量清单为准）。3.3混凝土种类及强度等级：（如C25、C30等）。3.4乙方负责提供混凝土施工所需的材料、设备及技术，确保施工质量符合设计要求。第四条工程造价4.1工程采用（固定单价/暂定总价）方式进行计价。4.2固定单价：元/m³（含材料费、人工费、机械费、运输费及其他相关费用）。4.3暂定总价：元（根据工程量清单计算得出）。4.4工程量签证：施工过程中，若因设计变更或甲方要求增减工程量，双方应签署工程量签证单，作为结算依据。4.5结算方式：（银行转账/支票等），甲方应在工程验收合格后日内支付工程款。第五条工期要求5.1总工期：天，自年月日起至年月日止。5.2节点工期：（具体以甲方要求为准）。5.3工期延误：因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金元。第六条质量和技术要求6.1工程质量要求：符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）等相关规范要求。6.2材料要求：乙方提供的混凝土原材料必须符合设计要求及国家相关标准，并提供相关质量证明文件。6.3施工要求：乙方应严格按照施工图纸、技术交底及施工规范进行施工，确保施工工艺符合要求。6.4质量检查：乙方应配合甲方及监理单位进行质量检查，发现问题及时整改。第七条双方权利和义务甲方的权利和义务：7.1负责提供施工场地、施工图纸及相关技术资料，并协调乙方与其他施工单位的关系。7.2有权对乙方的施工质量、进度、安全进行监督，并提出整改要求。7.3按合同约定支付工程款。乙方的权利和义务：7.4负责按照合同约定完成施工任务，确保工程质量、安全、工期及文明施工要求。7.5有权要求甲方提供必要的施工条件，并在施工过程中严格遵守甲方的现场管理规定。7.6负责施工期间的安全管理，采取有效措施防止安全事故的发生，并承担由此产生的责任。第八条工程验收与结算8.1工程验收：8.1.1检验批验收：乙方应在每一批混凝土施工完成后，及时通知甲方及监理单位进行检验批验收。8.1.2分部工程验收：乙方应在完成混凝土分部工程后，及时通知甲方及监理单位进行分部工程验收。8.1.3验收标准：以国家及地方相关规范要求为准。8.2工程结算：8.2.1结算资料：乙方应向甲方提供完整的结算资料，包括施工记录、材料清单、验收报告等。8.2.2结算时间：工程验收合格后日内完成结算。8.2.3结算方式：银行转账或支票支付。第九条违约责任9.1甲方违约责任：9.1.1未能按合同约定支付工程款，每延迟一日，甲方应向乙方支付违约金元。9.1.2因甲方原因导致工程停工或窝工，甲方应承担由此产生的损失，并支付乙方相应费用。9.2乙方违约责任：9.2.1未能按合同约定工期完成施工任务，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金元。9.2.2因乙方施工质量问题导致工程返工或修复，乙方应承担由此产生的费用，并赔偿甲方遭受的损失。9.2.3乙方违反安全施工规定，导致安全事故发生的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方遭受的损失。第十条争议解决10.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。11.2本合同自双方签字盖章之日起生效。11.3未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：