07版施工合同范例

07版施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“乙方”）：__________

乙方（以下简称“甲方”）：__________

鉴于甲方需对__________（以下简称“工程”）进行施工建设，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，就甲方工程的施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程工期：自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

二、施工内容

1.乙方负责甲方工程的全部施工，包括但不限于：__________

2.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范、质量标准进行施工。

三、施工费用

1.本合同施工费用为人民币__________元整。

2.施工费用包括但不限于：__________

3.甲方应在合同签订后__________日内支付__________元作为预付款。

四、工程进度及验收

1.乙方应按合同约定的时间节点完成施工，确保工程质量。

2.工程验收标准：按照国家有关施工质量验收规范及甲方要求进行验收。

3.甲方应在工程竣工后__________日内组织验收，如验收合格，乙方应提供相应的竣工资料。

五、违约责任

1.乙方未按合同约定时间节点完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为每日__________元。

2.乙方在施工过程中出现质量问题，导致工程损坏或影响甲方使用的，应承担相应的修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.甲方未按合同约定支付施工费用的，应向乙方支付违约金，违约金为每日__________元。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同履行完毕或任何一方违约解除合同后，本合同终止。

八、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

附件：

1.施工图纸

2.技术规范

3.质量标准

4.竣工资料

5.其他相关文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同双方：

甲方（以下简称“我方”）：__________

乙方（以下简称“承包方”）：__________

第三方（以下简称“监理方”）：__________

鉴于我方需对__________（以下简称“工程”）进行施工建设，承包方具备相应的施工资质和能力，为确保工程施工质量、进度及安全，我方决定聘请监理方对工程施工进行全过程监理。经三方友好协商，就甲方工程的施工及监理事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程工期：自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

二、承包方责任与义务

1.承包方负责工程的设计、施工、材料采购等全部施工工作，确保工程质量、进度和安全。

2.承包方应严格按照国家有关施工规范和设计要求进行施工，不得擅自改变设计方案。

3.承包方应保证施工现场的安全，采取必要的安全防护措施，防止发生安全事故。

三、监理方责任与义务

1.监理方负责对工程施工全过程进行监理，确保工程质量、进度和安全。

2.监理方应对施工现场进行定期巡查，发现质量问题应及时通知承包方整改。

3.监理方应对承包方提供的材料、设备等进行验收，确保符合国家规定和质量标准。

四、施工费用

1.本合同施工费用为人民币__________元整。

2.施工费用包括但不限于：__________

3.我方应在合同签订后__________日内支付__________元作为预付款。

五、工程进度及验收

1.承包方应按合同约定的时间节点完成施工，确保工程质量。

2.工程验收标准：按照国家有关施工质量验收规范及我方要求进行验收。

3.我方应在工程竣工后__________日内组织验收，如验收合格，承包方应提供相应的竣工资料。

六、甲方权益

1.我方享有工程进度、质量、安全等方面的知情权，承包方和监理方应及时向我方汇报。

2.我方有权对工程施工进行监督检查，并对承包方和监理方提出合理要求。

3.我方享有合同终止权，如承包方和监理方违约，我方有权解除合同。

七、违约责任及限制条款

1.承包方未按合同约定时间节点完成施工的，应向我方支付违约金，违约金为每日__________元。

2.承包方在施工过程中出现质量问题，导致工程损坏或影响我方使用的，应承担相应的修复责任，并赔偿我方因此遭受的损失。

3.监理方未按合同约定履行监理义务的，应向我方支付违约金，违约金为每日__________元。

4.承包方和监理方不得将工程转包、分包给其他单位或个人，否则我方有权解除合同。

八、争议解决

1.三方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同履行完毕或任何一方违约解除合同后，本合同终止。

十、其他

1.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

第三方介入的意义和目的：

监理方的介入有利于提高工程质量，确保施工安全，同时加强对承包方的监管，维护我方合法权益。

甲方为主导的目的和意义：

以甲方权益为主导，确保我方在合同中的权益得到充分保障，加强对工程施工全过程的监管，确保工程质量、进度和安全。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同双方：

乙方（以下简称“开发商”）：__________

甲方（以下简称“施工方”）：__________

第三方（以下简称“监理方”）：__________

鉴于开发商拟开发__________（以下简称“项目”）并需委托施工方进行施工建设，为确保项目施工质量、进度及安全，开发商决定聘请监理方对项目施工进行全过程监理。经三方友好协商，就项目施工及监理事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：__________

2.项目地点：__________

3.项目规模：__________

4.项目工期：自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

二、施工方责任与义务

1.施工方负责项目的全部施工工作，包括但不限于：__________

2.施工方应严格按照国家有关施工规范和设计要求进行施工，不得擅自改变设计方案。

3.施工方应保证施工现场的安全，采取必要的安全防护措施，防止发生安全事故。

三、监理方责任与义务

1.监理方负责对项目施工全过程进行监理，确保施工质量、进度和安全。

2.监理方应对施工现场进行定期巡查，发现质量问题应及时通知施工方整改。

3.监理方应对施工方提供的材料、设备等进行验收，确保符合国家规定和质量标准。

四、施工费用

1.本合同施工费用为人民币__________元整。

2.施工费用包括但不限于：__________

3.开发商应在合同签订后__________日内支付__________元作为预付款。

五、项目进度及验收

1.施工方应按合同约定的时间节点完成施工，确保项目质量。

2.项目验收标准：按照国家有关施工质量验收规范及开发商要求进行验收。

3.开发商应在项目竣工后__________日内组织验收，如验收合格，施工方应提供相应的竣工资料。

六、乙方权益

1.开发商享有项目进度、质量、安全等方面的知情权，施工方和监理方应及时向开发商汇报。

2.开发商有权对项目施工进行监督检查，并对施工方和监理方提出合理要求。

3.开发商享有合同终止权，如施工方和监理方违约，开发商有权解除合同。

七、违约责任及限制条款

1.施工方未按合同约定时间节点完成施工的，应向开发商支付违约金，违约金为每日__________元。

2.施工方在施工过程中出现质量问题，导致项目损坏或影响开发商使用的，应承担相应的修复责任，并赔偿开发商因此遭受的损失。

3.监理方未按合同约定履行监理义务的，应向开发商支付违约金，违约金为每日__________元。

4.施工方不得将项目转包、分包给其他单位或个人，否则开发商有权解除合同。

八、争议解决

1.三方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同履行完毕或任何一方违约解除合同后，本合同终止。

十、其他

1.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方