2025年国内建设工程合同范本

2025年国内建设工程合同范本第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：本工程为（发包人）发包的（工程项目名称），承包范围包括但不限于（具体施工内容）。本合同项下的工程应符合国家及地方相关法律法规、技术规范和标准。第二条发包人与承包人的基本信息2.1发包人：地址：联系人：联系方式：2.2承包人：地址：联系人：联系方式：发包人和承包人以下简称“双方”。第三条工期3.1开工日期：年月日3.2竣工日期：年月日3.3总工期：天（含节假日）3.4工期顺延的情形：不可抗力、设计变更、发包人原因等。如因发包人原因导致工期延误，承包人有权要求延长工期，并由发包人承担相应责任。若非因承包人原因导致的工期延误，承包人不承担任何违约责任。第四条工程质量标准4.1执行标准：国家及地方现行施工规范、技术标准和验收规范。4.2质量要求：达到（具体质量目标，如合格或优良）。若工程质量未达到约定标准，承包人应按发包人要求整改，并承担相应费用；由此造成的工期延误责任由承包人承担。第五条合同价款及支付方式5.1合同总价：人民币元（大写：）。5.2付款方式：工程进度款、竣工结算款。具体支付节点为：第一期：合同签订后，发包人支付合同总价的%作为预付款；第二期：主体结构完成后，发包人支付合同总价的%；第三期：工程竣工验收合格后，发包人支付剩余款项。5.3结算方式：工程竣工验收后，双方应进行最终结算，并签署《工程结算协议》。第六条双方的责任与义务6.1发包人的责任：按时支付合同价款；提供施工场地及相关资料；协调处理施工现场周边关系。6.2承包人的责任：严格遵守国家及地方的法律法规；按照约定工期完成施工任务；负责施工现场的安全管理，确保施工过程符合安全规范。第七条安全施工责任7.1承包人应建立健全安全生产责任制，配备专职安全管理人员。7.2施工期间发生的安全事故由承包人负责处理，并承担相应费用和法律责任。7.3发包人应为承包人提供必要的安全条件，包括但不限于施工场地的照明、警示标志等。第八条工程验收与保修8.1验收程序：分部工程验收：由承包人申请，发包人组织相关单位进行验收；竣工验收：由发包人牵头，邀请相关部门参与，并形成书面验收意见。8.2保修期限：土建工程：年；设备安装工程：年；其他工程：年。在保修期内，因施工质量问题导致的损坏，承包人应免费修复。发包人另需承担使用不当造成的损失。第九条违约责任9.1承包人的违约责任：工期延误：每延误一天，支付违约金人民币元；质量不达标：承担返工费用，并赔偿造成的损失。9.2发包人的违约责任：逾期付款：每逾期一天，按未付金额的%支付违约金；拒绝验收或结算：视为认可承包人施工成果，相应后果由发包人承担。第十条争议解决10.1双方因履行合同发生争议时，应友好协商解决。10.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2合同一经签署，双方均不得擅自变更或解除，除非经协商一致并签订书面协议。11.3本合同一式份，发包人执份，承包人执份，其余用于备案或报批。第十二条签订地点与日期本合同于年月日在中华人民共和国（城市/地区）签订