清工牢固合同协议

清工牢固合同协议甲方（发包方）：姓名：__________________身份证号码：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：公司名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方有[具体工程项目名称]清工项目需要进行施工，乙方具备相应的施工能力和经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方将该清工项目发包给乙方施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程项目名称]清工项目2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及要求：乙方负责完成甲方指定的[具体工程项目名称]清工工作，具体工作内容包括但不限于[详细描述清工工作内容，如拆除原有建筑结构、清理场地、进行基础施工、主体结构施工中的各项人工操作等，可分项详细列举]。乙方应按照国家及地方现行的施工规范、质量验收标准以及甲方提供的施工图纸、技术要求等进行施工，确保工程质量达到合格标准。乙方在施工过程中应注意环境保护，采取有效措施减少施工扬尘、噪声等对周边环境的影响。4.工程规模：[描述工程的规模大小，如建筑面积、层数、结构类型等]二、承包方式乙方以清工方式承包本工程，即乙方负责提供完成本工程清工工作所需的全部人工，包括但不限于施工人员的招聘、培训、管理、工资发放等，甲方负责提供完成本工程所需的全部材料、机械设备、周转材料等。三、合同工期1.开工日期：[预计开工日期]2.竣工日期：[预计竣工日期]3.总工期：[合同总工期天数]天。具体开工日期以甲方下达的书面开工通知为准，但总工期不变。4.工期延误：因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，并由甲方承担乙方因此造成的窝工、停工等损失。甲方应提前[x]天以书面形式通知乙方延误原因及预计延误天数。因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[x%]向甲方支付违约金；如因乙方原因延误工期超过[x]天，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的款项，并按照合同总价款的[x%]向甲方支付违约金，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。因不可抗力或政府行为等不可预见、不可避免的原因导致工期延误的，工期相应顺延，双方互不承担违约责任。乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同暂定总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。最终结算价款以双方实际结算为准。2.计价方式：本工程清工费用按照[具体计价方式，如按建筑面积每平方米[x]元计算、按工时计算等]进行计价。3.支付方式：工程进度款：甲方在乙方每月完成工程量经甲方及监理单位审核确认后，于次月[x]日前支付当月已完工程量价款的[x%]。工程竣工验收合格后，甲方支付至合同结算价款的[x%]。工程竣工结算完成后，甲方在扣除乙方应承担的各项费用及违约金后，于[x]个工作日内支付至结算价款的[x%]。剩余结算价款的[x%]作为质量保证金，质保期为[具体质保期限]年。质保期满后，如无质量问题，甲方在[x]个工作日内无息返还给乙方。五、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，提出整改意见并要求乙方限期整改。有权根据工程实际情况对施工方案、施工进度等进行调整，但应提前通知乙方。按照合同约定支付工程款。2.义务：向乙方提供施工图纸、技术要求、施工场地等施工条件，并确保施工条件符合施工要求。组织设计单位、监理单位等相关人员对工程进行图纸会审、技术交底等工作。协调处理施工过程中与周边单位、居民等的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。按照合同约定及时支付工程款。（二）乙方权利义务1.权利：按照合同约定要求甲方支付工程款。对甲方提出的不合理要求有权拒绝。在施工过程中遇到无法预见、无法避免的困难或问题时，有权要求甲方协助解决。2.义务：组建具有相应资质和经验的施工队伍，配备足够的施工人员和管理人员，并确保施工人员具备相应的技能和资质证书。按照国家及地方现行的施工规范、质量验收标准以及甲方提供的施工图纸、技术要求等进行施工，确保工程质量达到合格标准。在施工过程中应接受甲方及监理单位的监督检查，对提出的整改意见及时整改。制定施工安全管理制度，加强施工安全管理，确保施工安全。为施工人员配备必要的安全防护用品，对施工人员进行安全教育培训。在施工过程中发生安全事故，由乙方承担全部责任及损失。做好施工现场的环境保护工作，采取有效措施减少施工扬尘、噪声等对周边环境的影响。施工结束后，及时清理施工现场，做到工完场清。按照合同约定的工期完成施工任务，并承担因乙方原因导致的工期延误责任。负责施工过程中所需的全部人工费用，包括但不限于工资、奖金、福利等，并按时足额发放给施工人员。如因乙方拖欠施工人员工资等原因导致纠纷，由乙方承担全部责任。在施工过程中，如发现施工图纸、技术要求等存在问题或不合理之处，应及时通知甲方，不得擅自更改。负责办理施工过程中所需的相关手续，如施工许可证、占道许可证等，并承担相应费用。六、工程质量及验收1.工程质量标准：本工程质量应符合国家及地方现行的施工规范、质量验收标准以及甲方提供的施工图纸、技术要求等，达到合格标准。2.质量保证期：本工程质量保证期为自工程竣工验收合格之日起[具体质保期限]年。在质量保证期内，乙方应承担工程质量保修责任。如因乙方施工质量问题导致的质量事故，乙方应负责免费修复或返工，并承担因此造成的全部损失。3.验收程序：乙方完成分项工程施工后，应提前通知甲方及监理单位进行验收。甲方及监理单位在接到通知后应在[x]个工作日内进行验收。如验收合格，双方应签署分项工程验收记录；如验收不合格，乙方应按照甲方及监理单位的要求进行整改，直至验收合格。工程竣工后，乙方应提交工程竣工报告，并通知甲方及监理单位进行竣工验收。甲方在接到乙方通知后应在[x]个工作日内组织设计单位、监理单位等相关人员进行竣工验收。如验收合格，双方应签署工程竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方及监理单位的要求进行整改，直至验收合格。整改费用由乙方承担。七、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[x%]向乙方支付违约金。如因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此造成的窝工、停工等损失。如甲方违反合同约定的其他义务，应承担因此给乙方造成的全部损失。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定的质量标准进行施工，乙方应负责免费修复或返工，直至达到合格标准。如因乙方施工质量问题导致的质量事故，乙方应承担因此造成的全部损失，并按照合同总价款的[x%]向甲方支付违约金。如乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，应按照合同总价款的[x%]向甲方支付违约金；如因乙方原因延误工期超过[x]天，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的款项，并按照合同总价款的[x%]向甲方支付违约金，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。如乙方违反合同约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的全部损失。3.双方均违约的责任：如双方均违反合同约定，应各自承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[x]份，甲方执[x]份，乙方执[x]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行