跑道建设施工合同

第第页合同编号:________跑道建设施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的本合同名称为“跑道建设施工合同”，以下简称“本合同”。合同主体为甲方（建设单位）与乙方（施工单位）。甲方系跑道建设项目的主办单位，负责项目的立项、审批、资金筹措等前期工作；乙方负责项目的施工建设。本合同旨在明确双方的权利义务，确保跑道建设项目按照约定顺利进行，实现项目目标。具体合同目的如下：1.明确跑道建设项目的施工范围、工期、质量标准等要求；2.规范双方在施工过程中的权利义务，保障双方合法权益；3.确保跑道建设项目按照约定进度、质量、安全等要求完成，达到预期目标。二、价格、支付方式1.合同价格：本合同总价款为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00），包括但不限于跑道建设、配套设施安装、施工图纸设计、材料采购、运输、施工人员费用等所有相关费用。2.支付方式：a.预付款：合同签订后五日内，乙方应向甲方提交详细工程量清单及施工进度计划，甲方应在收到清单后三日内支付合同总价的20%作为预付款。b.进度款：根据工程进度，甲方按月支付合同总价的30%，共计12个月，具体支付时间及比例由双方在工程进度计划中约定。c.验收款：项目竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的结算报告及相关资料后三十日内支付合同总价的40%。d.保修金：合同总价款的10%作为保修金，在保修期满无质量问题后无息退还乙方。e.逾期付款违约金：甲方逾期支付款项，应向乙方支付按每日万分之五计算的违约金。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等标准完成跑道建设施工。2.甲方有权监督乙方施工过程，对施工质量、进度、安全等方面提出意见和建议。3.甲方应按时支付合同约定的款项，不得无故拖延或拒绝支付。4.甲方应在乙方完成施工后进行验收，并对验收合格的项目予以接收。乙方权利与义务：1.乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等标准完成跑道建设施工。2.乙方应按照甲方要求，及时施工图纸、工程量清单等相关资料。3.乙方应保证施工过程中的人身和财产安全，采取必要的安全措施。4.乙方应配合甲方进行施工过程中的监督检查，对甲方提出的合理意见和建议予以采纳。5.乙方应在合同约定的保修期内，对跑道建设施工项目进行保修，确保项目质量。6.乙方应在工程完成后，向甲方提交竣工资料和结算报告，并配合甲方进行验收。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方保证跑道建设施工质量符合国家相关质量标准和合同约定。b.乙方应使用符合国家标准和合同要求的材料，不得使用假冒伪劣产品。c.乙方应按照施工图纸和规范进行施工，确保工程质量。d.乙方应建立质量管理体系，对施工过程进行质量控制和检验。2.服务保证：a.乙方在施工过程中，应必要的施工技术指导和咨询服务。b.乙方应确保施工过程中的人员安全，必要的安全防护措施。c.乙方应按时完成施工任务，不得无故拖延工期。d.乙方应在合同约定的保修期内，对跑道建设施工项目免费维修服务。e.乙方应配合甲方进行工程验收，对验收不合格的项目进行整改，直至合格。3.质量验收：a.甲方有权对施工质量进行监督检查，并对验收不合格的部分要求乙方整改。b.乙方应接受甲方对施工质量的监督检查，并积极配合整改工作。c.验收合格后，甲方应在验收报告中签字确认，乙方应保存相关验收资料。4.质量责任：a.乙方对跑道建设施工项目的质量承担全部责任。b.乙方应承担因施工质量问题造成的经济损失和赔偿责任。五、履行与变更1.履行：a.双方应严格按照合同约定的条款履行各自义务。b.甲方应在合同约定的支付期限内支付款项，乙方应在合同约定的工期内完成施工。c.乙方应按照甲方要求，在施工过程中及时调整施工计划，确保工程进度。d.双方应保持沟通，及时解决施工过程中出现的问题。2.变更：a.合同内容变更需经双方协商一致，并以书面形式签署补充协议。b.任何一方要求变更合同内容，应提前三十日向对方提出书面申请。c.变更后的合同条款应补充原合同条款，不影响原合同的有效性。d.合同变更后的价格、工期、质量标准等应重新约定，并纳入新的合同附件。e.合同变更不影响已履行部分的合同权利义务，双方应继续履行。六、保密条款1.双方对本合同内容、项目信息、技术秘密、商业秘密等负有保密义务。2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露或公开本合同内容或相关信息。3.双方应采取必要措施，确保保密信息的保密性，包括但不限于限制访问权限、设置保密措施等。4.本保密义务不因合同终止或解除而终止，双方在合同履行期间及合同终止后仍应履行保密义务。5.在以下情况下，保密义务不适用：a.法律、法规或政府机关要求公开的信息；b.通过正当途径已为公众所知悉的信息；c.任何一方已独立开发或从其他非保密来源获得的信息。6.违反保密义务的一方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。3.争议解决过程中，双方应继续履行合同义务，确保工程顺利进行。4.诉讼期间，未经法院判决，任何一方不得自行变更或解除合同。5.争议解决过程中，双方应保持合作态度，不得采取任何可能损害对方利益的行为。6.争议解决费用由败诉方承担，除非法律另有规定或双方另有约定。7.在争议解决期间，如因争议导致合同无法履行，双方应根据实际情况协商处理，包括但不限于工程暂停、部分解除合同等。8.本合同争议解决条款的效力不受合同其他条款无效或变更的影响。八、其它条款1.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，包括但不限于施工图纸、工程量清单、进度计划、付款计划等。2.不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行时，双方应相互协商，并根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。3.合同解除：在下列情况下，任何一方有权解除合同：a.合同一方严重违反合同约定，经另一方催告后仍未改正；b.因不可抗力导致合同无法履行；c.合同双方协商一致解除合同。4.合同解除通知：任何一方解除合同，应提前三十日以书面形式通知对方。5.合同终止：合同履行完毕或达到合同终止条件时，合同自动终止。6.合同解除或终止后，双方应立即结算并处理未完成事项，包括但不限于工程验收、付款、资料移交等。7.合同未尽事宜，由双方