小工装施工合同范本_第1页
小工装施工合同范本_第2页
小工装施工合同范本_第3页
小工装施工合同范本_第4页
小工装施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

小工装施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

甲方全称为XXX装饰工程有限公司,注册地址为北京市朝阳区XXX路XXX号,法定代表人为张三。甲方的联系方式为电话:138xxxx5678,邮箱:xxx@。

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

乙方全称为XXX建筑安装有限公司,注册地址为上海市浦东新区XXX路XXX号,法定代表人为李四。乙方的联系方式为电话:139xxxx3210,邮箱:yyy@。

合同简介:

甲方作为委托方,希望对位于北京市朝阳区XXX路XXX号的办公楼进行小型装修。乙方作为服务提供方,愿意承担该装修工程,并按照甲方的要求进行施工。双方经过友好协商,决定签订本合同,明确双方的权利和义务,以确保工程的顺利进行。

本合同的签订基于以下背景和前提条件:1)甲方为办公楼的所有权人,拥有对该办公楼进行装修的权利;2)乙方具备相应的装修资质和施工经验,有能力完成本工程;3)双方均具备合法的合同主体资格,能够独立承担合同责任;4)双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则进行合作。

在本合同中,甲方作为委托方,负责提供施工场地、支付工程款、验收工程等;乙方作为服务提供方,负责按照合同约定进行施工、保证工程质量、按时完成工程等。双方应严格遵守合同条款,共同维护合同的履行,确保工程的顺利进行。

第一章合同标的及工程范围

第一条合同标的:北京市朝阳区XXX路XXX号办公楼小型装修工程。

第二条工程范围:包括但不限于室内墙面翻新、地面铺设、天花板的维修、电路改造、卫生间改造等。具体工程内容以甲方提供的施工图纸和工程量清单为准。

第二章双方权利与义务

第三条甲方权利与义务:

1.提供施工场地,确保乙方能够顺利进行施工;

2.按照合同约定支付工程款;

3.协助乙方办理相关施工手续;

4.按时提供施工所需材料、设备等;

5.验收工程,确保工程质量符合合同约定。

第四条乙方权利与义务:

1.按照合同约定进行施工,保证工程质量;

2.按时完成工程,不得延误;

3.遵守相关法律法规,确保施工安全;

4.负责施工过程中的废弃物处理和环境保护;

5.向甲方提供施工进度报告和工程验收资料。

第三章价格与支付条件

第五条工程总价:双方确认,本工程的总价为人民币XXX万元(大写:人民币玖佰玖拾玖万元整),包括但不限于施工费用、材料费用、人工费用、管理费用等。

第六条支付方式:甲方按照乙方实际完成工程进度,分阶段支付工程款。具体支付比例和时间如下:

1.工程开工后,甲方支付合同总价的30%;

2.工程进度达到50%时,甲方支付合同总价的30%;

3.工程进度达到80%时,甲方支付合同总价的20%;

4.工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价的10%。

第四章履行期限

第七条工程期限:本工程的合同工期为XXX天,自双方签订合同之日起计算。

第八条工期延误:因乙方原因导致工程延误,乙方应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金金额为合同总价的0.5%。

第五章违约责任

第九条甲方违约:甲方未按照合同约定支付工程款,或未履行其他合同义务的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。违约金金额为合同总价的1%。

第十条乙方违约:乙方未按照合同约定完成工程,或工程质量不符合合同约定的,甲方有权要求乙方立即整改,并有权解除合同。解除合同后,乙方应向甲方支付违约金,违约金金额为合同总价的2%。

第六章不可抗力

第十一条不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方均不承担违约责任。不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等。

第七章争议解决

第十二条争议解决:双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八章其他条款

第十三条合同的修改和补充:本合同未尽事宜,可以另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十四条合同的解除:双方协商一致,可以解除本合同。解除合同后,乙方应按照甲方要求办理工程移交手续,并承担相应责任。

第十五条保密条款:双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密,应予以保密,不得泄露给第三方。

第九章附则

第十六条合同的生效:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章):

________年________月________日

乙方(盖章):

________年________月________日

第一条合同目的与范围

本合同的目的是明确甲乙双方在小型装修工程中的权利和义务,确保工程按照约定的标准和时间完成,达到甲方的使用要求。具体内容包括但不限于:

1.乙方根据甲方的要求,进行北京市朝阳区XXX路XXX号办公楼的小型装修工程,包括但不限于室内墙面翻新、地面铺设、天花板的维修、电路改造、卫生间改造等。

2.乙方应按照合同约定的时间节点和工程进度完成相关工作,并保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。

3.甲方应按照合同约定支付工程款项,并提供施工所需的相关资料和场地。

4.双方应遵守合同的约定,履行各自的权利和义务,确保工程的顺利进行。

第二条定义

为本合同所述,以下术语的含义如下:

1.甲方:指XXX装饰工程有限公司,本合同的委托方。

2.乙方:指XXX建筑安装有限公司,本合同的服务提供方。

3.工程:指北京市朝阳区XXX路XXX号办公楼的小型装修工程,包括室内墙面翻新、地面铺设、天花板维修等。

4.工程进度:指工程按照合同约定完成的百分比。

5.工程质量:指工程满足国家相关标准和甲方使用要求的状态。

6.不可抗力:指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。

第三条双方权利与义务

甲方的权利与义务:

1.提供施工场地:甲方应确保乙方能够顺利进行施工,提供必要的施工条件和设施。

2.支付工程款:甲方应按照合同约定的时间和比例支付工程款,支付款项前应完成相应的工程验收。

3.协助办理施工手续:甲方应协助乙方办理相关的施工手续,如获取施工许可等。

4.提供施工材料和设备:甲方应按时提供施工所需的材料和设备,确保工程的顺利进行。

5.工程验收:甲方应按照合同约定的标准进行工程验收,确保工程质量符合要求。

乙方的权利与义务:

1.施工:乙方应按照甲方的要求进行施工,保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。

2.进度和时间:乙方应按照合同约定的时间节点和工程进度完成相关工作,不得延误。

3.法律法规和安全管理:乙方应遵守相关法律法规,确保施工安全,防止事故的发生。

4.废弃物处理和环境保护:乙方应负责施工过程中的废弃物处理和环境保护工作。

5.进度报告和资料提供:乙方应向甲方提供施工进度报告和工程验收资料,确保甲方了解工程进展。

第四条价格与支付条件

本合同总价款为人民币XXX万元(大写:人民币玖佰玖拾玖万元整),包括但不限于施工费用、材料费用、人工费用、管理费用等。

甲方按照乙方实际完成工程进度,分阶段支付工程款。具体支付比例和时间如下:

1.工程开工后,甲方支付合同总价的30%;

2.工程进度达到50%时,甲方支付合同总价的30%;

3.工程进度达到80%时,甲方支付合同总价的20%;

4.工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价的10%。

每次支付工程款时,甲方应提供相应的支付凭证,乙方应及时提供相应的发票。

第五条履行期限

本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为XXX天,自工程开工之日起计算。

乙方应按照合同约定的时间节点和工程进度完成相关工作,确保工程按时完成。

第六条违约责任

1.甲方违约:甲方未按照合同约定支付工程款,或未履行其他合同义务的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。违约金金额为合同总价的1%。

2.乙方违约:乙方未按照合同约定完成工程,或工程质量不符合合同约定的,甲方有权要求乙方立即整改,并有权解除合同。解除合同后,乙方应向甲方支付违约金,违约金金额为合同总价的2%。

3.工期延误:因乙方原因导致工程延误,乙方应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金金额为合同总价的0.5%。

4.工程质量不符合要求:如工程质量不符合合同约定,甲方有权要求乙方拆除不合格工程,重新施工,乙方应承担由此产生的一切费用。

5.不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方均不承担违约责任。不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等。

6.其他违约行为:双方应遵守合同的约定,履行各自的权利和义务。如一方发生其他违约行为,导致合同无法履行或部分履行,违约方应承担相应的违约责任。

本合同违约金的具体计算方式和支付方式,双方可另行协商确定。

第七条不可抗力

不可抗力是指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况,如自然灾害(如地震、台风、洪水等)、社会事件(如战争、动乱、罢工等)等。在合同履行过程中,若发生不可抗力事件,导致合同无法履行或部分履行,双方均不承担违约责任。

发生不可抗力事件的一方应立即通知对方,并在合理时间内提供相关证明文件。双方应协商决定是否继续履行合同,或根据不可抗力事件的影响,部分或全部免除责任。

不可抗力事件持续期间,双方应暂停履行合同,并根据事件影响,协商调整合同履行期限。如不可抗力事件导致合同无法继续履行,双方可协商解除合同,并根据实际情况,确定解除合同后的责任处理。

第八条争议解决

双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。如协商不成,双方同意采取以下争议解决方式:

1.调解:双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解,寻求第三方调解员的帮助,以解决争议。

2.仲裁:如双方同意仲裁,可向合同签订地的人民法院申请仲裁,按照仲裁裁决执行。

3.诉讼:如双方同意诉讼,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼,通过法院审理解决争议。

双方应共同努力,维护合同的履行,确保工程的顺利进行。在争议解决过程中,除争议解决事项外,双方仍应继续履行合同的其他条款。

第九条其他条款

1.通知方式:双方之间的通知、声明、文件等,应以书面形式送达对方指定地址。书面形式包括但不限于纸质邮件、电子邮件等。

2.合同变更:双方如需变更合同内容,应通过书面形式协商一致,并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.合同终止条件:在以下情况下,双方有权终止本合同:

a.双方协商一致,书面同意终止合同;

b.乙方未按照合同约定完成工程,甲方有权解除合同;

c.甲方未按照合同约定支付工程款,乙方有权解除合同;

d.发生不可抗力事件,导致合同无法履行。

4.合同解除:双方同意解除合同的,应书面通知对方,并办理相关手续。解除合同后,双方应按照合同约定承担相应的责任。

5.合同解除后的处理:合同解除后,乙方应按照甲方要求办理工程移交手续,并

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论