光伏安装劳务居间合同样本

光伏安装劳务居间合同样本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（委托方）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（受托方）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方拟在____________________地区安装光伏发电系统，因甲方缺乏相关专业知识及人力，特委托乙方提供光伏安装劳务居间服务。双方经友好协商，达成如下协议：

一、居间服务内容

1.1乙方负责为甲方提供光伏安装劳务居间服务，包括但不限于：

（1）协助甲方了解光伏安装相关政策及要求；

（2）为甲方寻找具备资质的光伏安装施工队伍；

（3）协助甲方与施工队伍签订光伏安装施工合同；

（4）监督施工队伍按照合同约定进行施工；

（5）协调解决施工过程中出现的问题。

二、双方权利义务

2.1甲方权利义务：

（1）向乙方提供真实、准确、完整的资料；

（2）按照约定支付居间服务费用；

（3）配合乙方完成居间服务过程中的相关工作；

（4）在施工过程中，对施工队伍进行监督管理。

2.2乙方权利义务：

（1）按照甲方要求，认真履行居间服务职责；

（2）为甲方提供专业的光伏安装劳务居间服务；

（3）在居间服务过程中，保守甲方商业秘密；

（4）按照约定收取居间服务费用。

三、居间服务费用及支付方式

3.1居间服务费用为人民币____________________元。

3.2居间服务费用支付方式：甲方应于签订本合同之日起____个工作日内，向乙方支付居间服务费用。

四、违约责任

4.1甲方未按照约定支付居间服务费用的，应向乙方支付____%的违约金。

4.2乙方未按照约定履行居间服务职责的，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还已收取的居间服务费用。

五、争议解决

5.1双方因履行本合同发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、合同生效及终止

6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

6.2本合同履行期限为____个月。合同期满后，如双方无异议，本合同自动续期____个月。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方提供的相关资料清单；

2.光伏安装施工合同样本；

3.乙方提供的具备资质的光伏安装施工队伍名单。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（委托方）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（居间方）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（施工方）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方拟在____________________地区安装光伏发电系统，为保障甲方权益，确保施工质量，甲方委托乙方提供光伏安装劳务居间服务，并由丙方作为施工方承担实际施工任务。三方经友好协商，达成如下协议：

一、居间服务内容

1.1乙方负责为甲方提供光伏安装劳务居间服务，包括但不限于：

（1）协助甲方了解光伏安装相关政策及要求；

（2）为甲方寻找具备资质的丙方；

（3）协助甲方与丙方签订光伏安装施工合同；

（4）监督丙方按照合同约定进行施工；

（5）协调解决施工过程中出现的问题。

二、甲方的权利义务

2.1甲方权利：

（1）对丙方的施工质量、进度和安全生产进行监督；

（2）要求乙方提供丙方的资质证明及业绩报告；

（3）在合同履行过程中，如发现丙方存在违约行为，有权要求乙方协助解决或解除合同；

（4）在合同履行完毕后，对乙方提供的服务进行评价。

2.2甲方义务：

（1）向乙方提供真实、准确、完整的资料；

（2）按照约定支付居间服务费用；

（3）配合乙方完成居间服务过程中的相关工作；

（4）在施工过程中，对丙方进行监督管理。

三、丙方的权利义务

3.1丙方权利：

（1）按照合同约定，在规定的时间内完成光伏安装工程；

（2）在施工过程中，如遇到不可抗力因素导致工程延误，有权要求甲方延长工期；

（3）在施工过程中，如发现设计或施工图纸存在错误，有权要求甲方进行修改。

3.2丙方义务：

（1）按照合同约定，保证施工质量、进度和安全生产；

（2）遵守国家相关法律法规及政策；

（3）接受甲方和乙方的监督管理。

四、乙方的权利义务

4.1乙方权利：

（1）按照约定收取居间服务费用；

（2）在居间服务过程中，保守甲方商业秘密；

（3）对丙方的资质、业绩进行审查。

4.2乙方义务：

（1）按照甲方要求，认真履行居间服务职责；

（2）为甲方提供专业的光伏安装劳务居间服务；

（3）在居间服务过程中，保守甲方商业秘密。

五、违约责任

5.1甲方未按照约定支付居间服务费用的，应向乙方支付____%的违约金。

5.2乙方未按照约定履行居间服务职责的，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还已收取的居间服务费用。

5.3丙方未按照约定履行施工义务的，甲方有权要求乙方协助解决或解除合同，并要求丙方承担相应责任。

六、争议解决

6.1双方因履行本合同发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

7.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同履行期限为____个月。合同期满后，如三方无异议，本合同自动续期____个月。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，三方可另行协商解决。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方提供的相关资料清单；

2.光伏安装施工合同样本；

3.丙方提供的资质证明及业绩报告。

第三方介入的意义和目的：

丙方的介入，确保了光伏安装工程的施工质量和进度，降低了甲方在施工过程中的风险。同时，乙方的居间服务，为甲方提供了专业的咨询和协调，提高了甲方在光伏安装过程中的权益保障。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为委托方，在合同中享有主导地位，确保了甲方在光伏安装过程中的权益。通过增加甲方权利条款和利益条款，使甲方在合同履行过程中具有更强的主动权和话语权，从而保障了甲方的利益。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（委托方）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（居间方）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（投资方）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方拟在____________________地区投资建设一个新能源项目，需要引入外部资金进行投资，甲方委托乙方作为居间方，协助引入丙方作为投资方。三方经友好协商，达成如下协议：

一、居间服务内容

1.1乙方负责为甲方提供投资引入居间服务，包括但不限于：

（1）协助甲方制定投资需求及商业计划；

（2）为甲方寻找合适的投资方；

（3）协助甲方与丙方签订投资合作协议；

（4）监督丙方按照协议约定履行投资义务；

（5）协调解决投资过程中出现的问题。

二、乙方的权利义务

2.1乙方权利：

（1）获得甲方支付的服务费用及佣金；

（2）要求甲方提供相关投资项目的资料及信息；

（3）在投资过程中，对丙方的投资行为进行监督；

（4）在合同履行完毕后，对丙方的投资回报进行评估。

2.2乙方义务：

（1）按照甲方要求，认真履行居间服务职责；

（2）为甲方提供专业的投资引入服务；

（3）保守甲方的商业秘密。

三、丙方的权利义务

3.1丙方权利：

（1）要求甲方提供项目的详细资料及可行性研究报告；

（2）在投资协议签订前，对项目进行尽职调查；

（3）在投资协议签订后，享有投资项目的决策权及收益权；

（4）如因不可抗力导致投资失败，有权要求甲方承担相应责任。

3.2丙方义务：

（1）按照投资协议约定，按时足额投入资金；

（2）遵守国家相关法律法规及政策；

（3）接受甲方和乙方的监督管理。

四、甲方的权利义务

4.1甲方权利：

（1）在丙方投资后，对投资项目进行经营管理；

（2）在投资协议履行过程中，如发现丙方存在违约行为，有权要求乙方协助解决或解除协议；

（3）在合同履行完毕后，对乙方提供的服务进行评价。

4.2甲方义务：

（1）向乙方提供真实、准确、完整的投资项目资料；

（2）按照约定支付居间服务费用；

（3）配合乙方完成居间服务过程中的相关工作。

五、违约责任

5.1甲方未按照约定支付居间服务费用的，应向乙方支付____%的违约金。

5.2乙方未按照约定履行居间服务职责的，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还已收取的居间服务费用。

5.3丙方未按照约定履行投资义务的，甲方有权要求乙方协助解决或解除协议，并要求丙方承担相应责任。

六、争议解决

6.1双方因履行本合同发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

7.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同履行期限为____个月。合同期满后，如三方无异议，本合同自动续期____个月。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，三方可另行协商解决。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方提供的相关投资项目资料清单；

2.投资合作协议样本；

3.乙