




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建筑工程施工补充协议甲方:[甲方公司名称]法定代表人:[甲方法人姓名]地址:[甲方公司地址]联系方式:[甲方联系电话]乙方:[乙方公司名称]法定代表人:[乙方法人姓名]地址:[乙方公司地址]联系方式:[乙方联系电话]鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]签订了《建筑工程施工合同》(以下简称"原合同"),为进一步明确双方权利义务,确保工程顺利进行,经友好协商,甲乙双方就原合同相关事宜达成如下补充协议:一、工程概况1.工程名称:[具体工程名称]2.工程地点:[工程详细地址]3.工程内容及规模:[详细描述工程内容及规模,可附图纸说明]二、补充协议签订背景及目的随着工程施工的逐步推进,出现了一些原合同未涵盖或约定不明的情况,为避免双方在后续施工过程中因这些问题产生争议,特签订本补充协议,对相关事项进行明确和补充约定。三、具体补充条款(一)工程变更1.变更范围在施工过程中,若甲方提出对工程设计、施工内容、材料设备等方面的变更要求,乙方应积极配合并按照甲方要求进行变更施工。变更范围包括但不限于:增加或减少部分分项工程的工程量;改变工程结构形式、尺寸、标高;更换材料品种、规格、型号;调整施工工艺、施工顺序等。因工程变更导致的工程费用增加或减少,按照本补充协议约定的计价方式进行调整。2.变更程序甲方如需进行工程变更,应提前[X]天向乙方发出书面变更通知,明确变更内容、变更要求及变更的预计影响等。乙方收到变更通知后,应在[X]天内对变更内容进行详细核算,并向甲方提交变更预算书,说明变更所需的费用、工期变化等情况。甲方在收到乙方提交的变更预算书后,应在[X]天内进行审核确认。如甲方对变更预算书有异议,应与乙方进行协商,双方达成一致意见后形成书面的变更协议。变更协议作为原合同的补充文件,与原合同具有同等法律效力。变更协议签订后,乙方方可按照变更要求组织施工。(二)工程价款调整1.调整原则因本补充协议约定的工程变更、工程进度调整、市场价格波动等原因导致工程价款发生变化的,按照本条款约定进行调整。工程价款调整应遵循公平、合理、合法的原则,确保双方利益得到保障。2.调整方式工程变更引起的价款调整:按照变更协议中确定的变更费用进行调整。变更费用的计算方式如下:对于增加或减少的工程量,执行原合同约定的综合单价。如原合同中没有适用的综合单价,由乙方提出新的综合单价,经甲方审核确认后执行。对于因变更导致的措施费、规费、税金等费用的调整,按照国家及地方现行相关规定执行。工程进度调整引起的价款调整:若因甲方原因导致工程进度延误或加快,乙方应根据实际情况调整人工、材料、机械等资源的投入,由此增加或减少的费用按照以下方式调整:工程进度延误:因甲方原因造成工程延误[X]天以上的,乙方有权要求甲方支付因延误导致的窝工费、机械停滞费等费用。窝工费、机械停滞费的计算标准按照原合同约定或双方协商确定的标准执行。同时,工期相应顺延。工程进度加快:因甲方要求加快工程进度,乙方采取相应措施导致费用增加的,甲方应给予乙方合理补偿。补偿费用由双方根据实际增加的人工、材料、机械等费用进行协商确定。市场价格波动引起的价款调整:对于主要材料(如钢材、水泥、木材等)和设备的价格波动,如在施工期间价格涨跌幅度超过[X]%,则超过部分按照以下方式调整:价格上涨:超过部分由甲方承担,乙方应提供相关材料价格上涨的证明文件(如权威部门发布的价格信息、采购发票等),经甲方审核确认后进行价款调整。价格下跌:超过部分由乙方受益,相应减少工程价款。乙方应在价格下跌时及时向甲方报告,并提供相关证明文件,经甲方审核确认后进行价款调整。3.价款调整程序乙方应在每月[X]日前向甲方提交当月已完工程价款结算报表及相关资料,包括工程变更签证、工程量计算单、材料价格证明等。甲方在收到乙方提交的价款结算报表及相关资料后,应在[X]天内进行审核。如甲方对结算报表有异议,应与乙方进行核对,双方共同协商解决。经双方核对无误后,形成工程价款结算报告,并办理价款支付手续。工程价款结算报告作为双方结算工程价款的依据。(三)工期调整1.工期延误因以下原因造成工期延误的,工期相应顺延:甲方未按照合同约定提供施工场地、施工图纸、施工用水用电等施工条件;甲方提出的工程变更导致工程量增加或施工难度加大,影响施工进度;不可抗力因素(如自然灾害、政府行为等);经甲方书面同意的其他原因。乙方应在工期延误事件发生后[X]天内,向甲方提交书面报告,说明延误原因、延误天数及预计对工期的影响。甲方应在收到报告后[X]天内予以确认。工期顺延天数以甲方确认的天数为准。2.工期提前若乙方通过优化施工方案、增加资源投入等措施提前完成工程,甲方应给予乙方适当奖励。奖励标准由双方根据工程实际情况协商确定。乙方提前完成工程后,应向甲方提交提前竣工报告,说明提前竣工的原因及提前的天数。甲方在收到报告后应组织相关部门进行验收,如验收合格,按照奖励标准支付乙方奖励费用。(四)质量及验收1.质量标准本工程的质量标准应符合国家及地方现行的建筑工程施工质量验收规范及相关标准的要求,达到[具体质量等级]标准。乙方应建立健全质量管理体系,加强施工过程中的质量控制,确保工程质量符合约定标准。2.质量保修乙方应按照国家规定的保修期限和范围对工程进行质量保修。在质量保修期内,乙方应在接到甲方维修通知后[X]小时内做出响应,并在[X]天内到达现场进行维修。质量保修费用由责任方承担。因乙方施工质量问题导致的维修费用由乙方承担;因甲方使用不当或不可抗力等原因导致的维修费用由甲方承担。3.验收程序工程竣工后,乙方应在自检合格的基础上,向甲方提交工程竣工验收报告,并通知甲方组织验收。甲方应在收到乙方提交的竣工验收报告后[X]天内组织相关部门进行验收。验收合格后,双方签署工程竣工验收报告。如验收不合格,乙方应按照甲方要求进行整改,直至验收合格为止。整改期间所发生的费用由乙方承担,且工期不予顺延。(五)双方权利义务1.甲方权利义务权利有权对工程质量、进度、安全等方面进行监督检查,提出意见和建议。有权根据工程实际情况对工程变更、工程价款调整、工期调整等事项做出决策。义务按照合同约定及时支付工程价款。协调解决施工过程中与周边环境、相关部门等的关系,为乙方创造良好的施工条件。按照合同约定向乙方提供施工场地、施工图纸、施工用水用电等施工条件。2.乙方权利义务权利有权要求甲方按照合同约定支付工程价款、提供施工条件等。有权根据工程实际情况提出合理的工程变更、工期调整等建议。义务按照合同约定及相关规范要求组织施工,确保工程质量、进度和安全。遵守施工现场的各项管理制度,做好施工现场的环境保护、文明施工等工作。按照合同约定提交工程进度报表、工程价款结算报表等相关资料。妥善保管施工现场的材料、设备、文件等资料,工程竣工后按照要求向甲方移交。(六)违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定支付工程价款,每逾期一天,应按照应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。若甲方未按照合同约定提供施工场地、施工图纸、施工用水用电等施工条件,导致乙方工期延误或费用增加的,应承担相应的赔偿责任。若甲方擅自变更工程内容或要求乙方违反合同约定施工,导致工程质量问题或安全事故的,应承担全部责任。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的质量标准施工,导致工程质量不合格的,乙方应负责无偿返工整改,直至达到合格标准为止。因返工整改造成的工期延误由乙方承担,同时乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。若乙方未按照合同约定的工期完成工程,每逾期一天,应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担合同解除给甲方造成的损失。若乙方违反施工现场的各项管理制度,如发生安全事故、环境污染等问题,乙方应承担全部责任,并按照相关规定进行处理。同时,乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。(七)争议解决本补充协议在履行过程中如发生争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。四、其他条款1.本补充协议自双方签字(盖章)之日起生效,与原合同具有同等法律效力。本补充协议未约定的事项,按照原合同执行;本补充协议与原合同约定不一致的,以本补充协
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 三年级语文上册教学计划与评估标准
- 2025年工会技能大赛活动计划
- 2025年小学班主任课外拓展活动计划
- 瓦工施工计划安全事故应急预案
- 农村个人房产赠与合同书
- 部编版小学五年级上册课题研究工作计划
- 简单的离婚合同范本
- 2024级中医基础理论练习试题及答案
- 【库存管理课件】第五讲库存控制
- 职业健康安全管理体系课件
- 2024年地理中考模拟考试地理(江苏泰州卷)(A4考试版)
- 乳腺癌诊治指南与规范(2025年版)解读
- 2024年上海嘉定区区属国有企业招聘真题
- 2025河北建投水务招聘29人易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 常德辅警考试题库
- 基于核心素养的初中历史跨学科教学策略研究
- 有理数的加法说课课件2024-2025学年人教版数学七年级上册
- GB/T 18655-2025车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法
- 2025年江苏南通苏北七市高三二模语文作文分析
- 2025年上半年宣城市广德县人民法院招考书记员兼任法警易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 2025届云南省曲靖一中高三下学期第三次四校联考历史试题试卷含解析
评论
0/150
提交评论