承包建设工程合同范本

承包建设工程合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方全称为×××公司，成立于×年×月，地址位于××省××市××区××路××号，法定代表人为×××，联系方式为电话：×××××××××，邮箱：××××@××××。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方全称为×××公司，成立于×年×月，地址位于××省××市××区××路××号，法定代表人为×××，联系方式为电话：×××××××××，邮箱：××××@××××。

合同简介：

甲方作为委托方，拟将一项建设工程委托给乙方施工。双方经友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，依据相关法律法规，就该建设工程的施工事宜达成合同协议。本合同旨在明确双方的权利和义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。

本合同范本共分为十二部分，包括：当事人信息和合同简介、定义、双方权利与义务、价格与支付条件、履行期限、违约责任、不可抗力、争议解决、其他条款、附则和签署。双方应严格遵守本合同的约定，共同完成工程建设任务，实现互利共赢。

在本合同中，甲方委托乙方施工的建设工程包括但不限于：建筑工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程、市政公用工程等。双方同意按照本合同约定的工程内容、工程量、工程质量、工程进度等要求完成施工任务。

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为×年。除非一方提前终止本合同，否则双方应继续履行本合同约定的义务。在合同有效期内，双方应遵守国家法律法规，履行合同约定的权利和义务，确保工程顺利实施。

本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。如双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字（或盖章）后，本合同即具有法律效力。

签署：

甲方（买方/出租方/委托方）：×××公司

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：×××公司

签署日期：××年××月××日

第一条合同目的与范围

本合同的目的是确保甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则下，明确双方的权利与义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，从而共同完成该项建设工程。涉及的具体内容包括但不仅限于：

1.建筑工程的施工、安装、装修以及园林绿化等；

2.工程量的确定与控制；

3.工程质量的保证与验收；

4.工程进度的合理安排与监控；

5.合同价格的确定、支付以及调整；

6.违约责任以及争议的解决等。

第二条定义

为避免歧义，本合同对以下关键术语进行定义：

1.甲方：指本合同中的委托方，全称为×××公司。

2.乙方：指本合同中的施工方，全称为×××公司。

3.建设工程：指本合同中甲方委托乙方施工的所有工程内容，包括但不限于建筑工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程等。

4.合同价款：指本合同约定的，甲方支付给乙方的，完成建设工程所需的全部费用。

5.违约：指合同一方不履行或者不适当履行合同约定的义务。

6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利与义务：

1.提供合法的施工场地，确保乙方能够顺利进行施工；

2.按照合同约定及时支付合同价款；

3.协助乙方处理施工过程中与第三方的事宜；

4.负责向乙方提供所需的设计图纸及相关技术资料，并确保其真实、完整、准确；

5.负责办理工程验收手续，接受乙方完成的建设工程；

6.如有变更工程，甲方应提前通知乙方，并按照合同约定进行相应的价款调整。

二、乙方的权利与义务：

1.按照合同约定的工程内容、工程量、工程质量、工程进度等要求完成施工任务；

2.负责施工过程中的安全生产，确保工程质量和人员安全；

3.遵守国家法律法规，严格执行甲方提供的技术规范和标准；

4.协助甲方办理工程验收手续；

5.按照甲方要求，提供与建设工程相关的进度报告、质量报告等相关资料；

6.如遇不可抗力事件，乙方应及时通知甲方，并根据情况采取措施，减少损失。

第四条价格与支付条件

本合同的合同价款为人民币【】元整（大写：【】元整），甲方应按照以下支付条件进行支付：

1.乙方完成合同约定的建设工程后，经甲方验收合格，甲方应在验收合格后的【】天内支付合同价款的【】%；

2.剩余的【】%的合同价款，作为乙方质保金，自工程验收合格之日起计算，质保期为【】年，质保期内无质量问题，甲方应在质保期届满后的【】天内支付；

3.甲方支付合同价款时，应提供合法的发票。

乙方应按照合同约定的工程进度，向甲方提供进度报告，甲方根据进度报告进行付款。

第五条履行期限

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。除非一方提前终止本合同，否则双方应继续履行本合同约定的义务。

1.乙方完成合同约定的建设工程的期限为【】年【】月【】日；

2.质保期自工程验收合格之日起计算，为【】年；

3.任何一方未按本合同约定的期限履行义务的，应承担违约责任。

第六条违约责任

1.甲方违约：

甲方未按合同约定支付价款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的【】%；

甲方未按合同约定提供施工场地的，乙方有权暂停施工，甲方应承担由此增加的费用和延误的工期；

甲方未按合同约定变更工程的，应承担因此增加的费用和延误的工期，并按照乙方实际损失支付赔偿金。

2.乙方违约：

乙方未按合同约定的工程内容、工程量、工程质量、工程进度等要求完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的【】%；

乙方未按甲方要求提供相关资料的，甲方有权暂停支付后续款项，乙方应承担由此增加的费用和延误的工期；

乙方在施工过程中发生安全事故的，应承担全部责任，并按照甲方的实际损失支付赔偿金。

违约金和赔偿金的具体数额由双方另行约定。

除本合同另有约定外，违约方应承担因违约产生的全部费用，并赔偿对方因此造成的损失。

第七条不可抗力

不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、罢工等）以及其他无法预料和克服的客观情况。

发生不可抗力事件导致本合同无法履行或履行困难时，受影响的一方应立即通知对方，并在【】小时内提供相关证明文件。双方应立即协商决定是否终止或继续履行本合同。

若发生不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难，遭受影响的一方免于承担由此产生的违约责任。但对方有证据证明不可抗力事件并未影响其履行合同义务的，遭受影响的一方仍应承担相应的违约责任。

双方应尽力减少不可抗力事件造成的损失，并在不可抗力事件结束后【】天内恢复履行合同义务。

第八条争议解决

双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

双方同意，仲裁是解决争议的最终方式。如协商和诉讼无法解决争议，任何一方均可向约定的仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

双方应遵守仲裁结果，败诉方应承担由此产生的仲裁费用。如果双方在仲裁过程中均承担各自的法律费用，除非仲裁机构有其他规定。

本合同的签订地为中国【省/市】，仲裁机构为【仲裁机构名称】。在争议解决过程中，除非双方另有约定，否则双方应继续履行本合同的义务。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的通知、同意、批准等，均应以书面形式送达对方指定的地址和联系方式。书面通知在送达对方指定的地址和联系方式后视为已送达。

2.合同变更：本合同的任何条款均可由双方协商一致进行变更。任何变更均应以书面形式作出，并经双方签字（或盖章）确认。变更后的合同条款对双方具有法律约束力。

3.终止条件：本合同在以下情况下可以终止：

（1）双方协商一致终止；

（2）合同约定的建设工程全部完成，并经甲方验收合格；

（3）不可抗力事件导致本合同无法履行或履行困难，且双方同意终止；

（4）法律、法规规定的其他终止条件。

4.合同解除：双方同意，在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除本合同。解除合同后，双方应按照本合同约定处理后续事项。

5.保密条款：双方在履行本合同过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等保密信息，应予以严格保密。违反保密义务的，违约方应承担相应的法律责任。

6.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律，除非法律、法规另有规定。

第十条附则

本合同的附件为本合同的