公司建设合同样本

公司建设合同样本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________

鉴于发包方拟在__________地区建设一幢__________项目，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就项目建设的有关事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目规模：____________________

1.4项目总投资：____________________

1.5项目工期：____________________

二、合同主体及权利义务

2.1发包方权利义务：

（1）负责项目的立项、审批、融资等工作；

（2）负责提供项目建设所需的土地、规划、环保等手续；

（3）负责项目建设的监督管理；

（4）按照合同约定支付工程款；

（5）协助承包方办理相关手续。

2.2承包方权利义务：

（1）按照合同约定完成项目建设；

（2）保证工程质量、安全和工期；

（3）按照发包方要求提供施工图纸、施工方案等技术资料；

（4）接受发包方的监督管理；

（5）按照合同约定支付各项费用。

三、工程款支付及结算

3.1工程款支付方式：

（1）工程进度款：按照实际完成工程量的一定比例支付；

（2）竣工结算款：在项目竣工验收合格后支付；

（3）质保金：在项目竣工验收合格后一个月内支付。

3.2结算方式：

（1）结算依据：按照合同约定的工程量、工程款支付方式和结算标准；

（2）结算期限：自项目竣工验收合格之日起三十日内完成结算。

四、工程变更及索赔

4.1工程变更：

（1）因设计变更、地质条件变化等原因导致工程量、工期发生变化，双方应协商一致；

（2）变更后的工程量、工期及费用由双方另行签订补充协议。

4.2索赔：

（1）因发包方原因导致工程延误、停工等损失，由发包方承担；

（2）因承包方原因导致工程延误、停工等损失，由承包方承担。

五、违约责任

5.1发包方违约责任：

（1）未按合同约定支付工程款的，应向承包方支付违约金；

（2）未按合同约定提供项目建设所需手续的，应承担相应责任。

5.2承包方违约责任：

（1）未按合同约定完成工程建设的，应承担相应责任；

（2）未按合同约定保证工程质量、安全和工期的，应承担相应责任。

六、争议解决

6.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同履行完毕或双方协商一致解除后终止。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目可行性研究报告

2.项目设计文件

3.施工组织设计

4.工程量清单

5.合同签订日期：____________________

6.合同签订地点：____________________

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

年月日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：____________________

鉴于发包方拟在__________地区建设一幢__________项目，为确保项目质量、工期和投资效益，甲乙双方同意引入第三方监理方对项目建设进行监督管理。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方及监理方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就项目建设的有关事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目规模：____________________

1.4项目总投资：____________________

1.5项目工期：____________________

二、合同主体及权利义务

2.1发包方权利义务：

（1）负责项目的立项、审批、融资等工作；

（2）负责提供项目建设所需的土地、规划、环保等手续；

（3）负责项目建设的监督管理；

（4）按照合同约定支付工程款；

（5）有权要求监理方对项目进行定期或不定期的监督检查；

（6）有权要求监理方对承包方的施工过程进行监督，确保施工质量、安全和工期符合合同约定。

2.2承包方权利义务：

（1）按照合同约定完成项目建设；

（2）保证工程质量、安全和工期；

（3）按照发包方要求提供施工图纸、施工方案等技术资料；

（4）接受发包方和监理方的监督管理；

（5）按照合同约定支付各项费用。

2.3监理方权利义务：

（1）对项目建设进行全过程监督管理，确保项目质量、安全和工期符合合同约定；

（2）对承包方的施工过程进行监督检查，发现质量问题及时通知承包方整改；

（3）对施工过程中的违规行为进行制止，并向发包方报告；

（4）定期向发包方提交项目进度报告和监理工作报告；

（5）对监理工作过程中出现的失误承担相应责任。

三、工程款支付及结算

3.1工程款支付方式：

（1）工程进度款：按照实际完成工程量的一定比例支付；

（2）竣工结算款：在项目竣工验收合格后支付；

（3）质保金：在项目竣工验收合格后一个月内支付。

3.2结算方式：

（1）结算依据：按照合同约定的工程量、工程款支付方式和结算标准；

（2）结算期限：自项目竣工验收合格之日起三十日内完成结算。

四、工程变更及索赔

4.1工程变更：

（1）因设计变更、地质条件变化等原因导致工程量、工期发生变化，双方应协商一致；

（2）变更后的工程量、工期及费用由双方另行签订补充协议。

4.2索赔：

（1）因发包方原因导致工程延误、停工等损失，由发包方承担；

（2）因承包方原因导致工程延误、停工等损失，由承包方承担；

（3）因监理方原因导致工程延误、停工等损失，由监理方承担。

五、违约责任

5.1发包方违约责任：

（1）未按合同约定支付工程款的，应向承包方支付违约金；

（2）未按合同约定提供项目建设所需手续的，应承担相应责任；

（3）未按合同约定支付监理费用的，应向监理方支付违约金。

5.2承包方违约责任：

（1）未按合同约定完成工程建设的，应承担相应责任；

（2）未按合同约定保证工程质量、安全和工期的，应承担相应责任；

（3）未按合同约定接受监理的，应承担相应责任。

5.3监理方违约责任：

（1）未按合同约定履行监理职责的，应承担相应责任；

（2）因监理工作失误导致工程质量、安全和工期出现问题的，应承担相应责任。

六、争议解决

6.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同履行完毕或双方协商一致解除后终止。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

8.2本合同一式三份，甲乙双方及监理方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目可行性研究报告

2.项目设计文件

3.施工组织设计

4.工程量清单

5.合同签订日期：____________________

6.合同签订地点：____________________

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

丙方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

年月日

第三方介入的意义和目的：

1.提高项目建设质量，确保项目符合设计要求和国家标准；

2.加强对承包方的监督管理，防止出现质量、安全和工期问题；

3.确保项目建设过程中的资金使用合理，避免浪费和腐败现象。

甲方为主导的目的和意义：

1.发包方作为项目建设的主导方，有权对项目建设进行监督管理，确保项目按期、按质、按预算完成；

2.甲方通过引入监理方，可以更加有效地保障自身权益，降低项目风险；

3.甲方在合同中享有更多的权利条款，有利于保障自身利益，降低损失。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：____________________

乙方（以下简称“施工方”）：____________________

丙方（以下简称“设计方”）：____________________

鉴于业主拟在__________地区开发一幢__________项目，为确保项目设计质量、施工安全和施工方权益，甲乙双方同意引入第三方设计方对项目设计进行审核，同时保障施工方的施工权益。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方及设计方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就项目建设的有关事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目规模：____________________

1.4项目总投资：____________________

1.5项目工期：____________________

二、合同主体及权利义务

2.1业主权利义务：

（1）负责项目的立项、审批、融资等工作；

（2）负责提供项目建设所需的土地、规划、环保等手续；

（3）按照合同约定支付设计费用和施工费用；

（4）对设计方提供的设计方案进行审核，确保符合项目需求；

（5）对施工方的施工过程进行监督，确保施工质量、安全和工期。

2.2施工方权利义务：

（1）按照设计方提供的设计方案和施工规范进行施工；

（2）保证工程质量、安全和工期；

（3）按照合同约定提交施工图纸、施工方案等技术资料；

（4）接受业主和设计方的监督管理；

（5）按照合同约定支付各项费用。

2.3设计方权利义务：

（1）对项目进行设计，提供符合项目需求的设计方案；

（2）对施工方提交的施工图纸和技术资料进行审核，确保设计方案的可行性和安全性；

（3）对施工过程中发现的设计问题进行整改，确保项目质量；

（4）按照合同约定提交设计成果，包括设计图纸、设计说明书等；

（5）对设计过程中出现的失误承担相应责任。

三、设计费用及支付

3.1设计费用：____________________

3.2支付方式：____________________

3.3支付期限：____________________

四、施工费用及支付

4.1施工费用：____________________

4.2支付方式：____________________

4.3支付期限：____________________

五、工程变更及索赔

5.1工程变更：____________________

5.2索赔：____________________

六、违约责任

6.1业主违约责任：

（1）未按合同约定支付设计费用和施工费用的，应向设计方和施工方支付违约金；

（2）未按合同约定提供项目建设所需手续的，应承担相应责任；

（3）未按合同约定支付监理费用的，应向监理方支付违约金。

6.2施工方违约责任：

（1）未按合同约定完成施工任务的，应承担相应责任；

（2）未按合同约定保证工程质量、安全和工期的，应承担相应责任；

（3）未按合同约定接受监理的，应承担相应责任。

6.3设计方违约责任：

（1）未按合同约定提供设计成果的，应承担相应责任；

（2）因设计失误导致工程质量、安全和工期出现问题的，应承担相应责任。

七、争议解决

7.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同履行完毕或双方协商一致解除后终止。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

9.2本合同一式三份，甲乙双方及设计方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目可行性研究报告

2.项目设计文件

3.施工组织设计

4.工程量清单

5.合同签订日期：____________________

6.合同签订地点：____________________

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

丙方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

年月日

乙方为