2011建设工程合同样本

2011建设工程合同样本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于甲方拟对____________________（以下简称“工程”）进行施工建设，乙方愿意按照甲方的要求和规定，承担该工程的施工任务。为明确双方的权利义务，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程类型：____________________

5.工程预算：____________________

二、合同标的

1.乙方负责按照甲方要求，完成上述工程的施工建设。

2.乙方应按照设计图纸、施工规范、质量标准及合同约定，确保工程质量达到国家规定的一级标准。

三、合同工期

1.本合同工期自____________________起至____________________止，共计______个月。

2.乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。

四、工程价款

1.工程价款总额为人民币____________________元。

2.甲方应在工程竣工验收合格后，向乙方支付工程价款。

3.乙方在施工过程中，如因不可抗力等原因导致工程进度延误，甲方应按照合同约定支付工程进度款。

五、质量保证

1.乙方应严格按照国家有关质量标准进行施工，确保工程质量达到合同约定的一级标准。

2.工程竣工验收合格后，乙方应在质保期内承担保修责任。

六、合同履行

1.乙方应在接到甲方通知后，按照合同约定的时间、地点、方式提供施工所需材料、设备等。

2.甲方应按照合同约定，为乙方提供施工所需的场地、设施等。

3.双方应按照合同约定，妥善处理施工过程中出现的问题。

七、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）未按时支付工程进度款，应向乙方支付违约金，违约金按每日万分之五计算。

（2）因甲方原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：

（1）未按时完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按每日万分之五计算。

（2）因乙方原因导致工程质量不合格，应承担相应的违约责任。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

十、附件

1.工程设计图纸

2.施工规范及质量标准

3.甲方提供的场地、设施等相关资料

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于甲方拟对____________________（以下简称“工程”）进行施工建设，乙方愿意按照甲方的要求和规定，承担该工程的施工任务。为确保工程质量和进度，特邀请丙方担任本工程的监理工作。为明确各方权利义务，经三方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程类型：____________________

5.工程预算：____________________

二、合同标的

1.乙方负责按照甲方要求，完成上述工程的施工建设。

2.丙方负责对工程进行监理，确保工程质量达到合同约定的一级标准。

三、监理方责任与权利

1.丙方应在工程开工前，向甲方提交监理方案和监理人员名单。

2.丙方应按照监理方案和合同约定，对工程进行全过程监理，包括设计、施工、验收等环节。

3.丙方有权对乙方在施工过程中的质量、进度、安全等方面进行检查，并提出整改意见。

4.丙方有权对不符合合同约定的材料、设备等进行封存，并要求乙方进行更换或整改。

5.丙方有权向甲方报告乙方的违约行为，并提出处理建议。

四、甲方权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。

2.甲方有权要求丙方按照监理方案和合同约定，对工程进行监理。

3.甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全等方面进行检查。

4.甲方有权要求乙方整改不符合合同约定的质量问题。

5.甲方有权对乙方的违约行为进行处理，包括解除合同、索赔等。

五、承包方责任与义务

1.乙方应按照设计图纸、施工规范、质量标准及合同约定，确保工程质量达到国家规定的一级标准。

2.乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。

3.乙方应按照合同约定，按时提供施工所需材料、设备等。

4.乙方应配合丙方的监理工作，对丙方提出的整改意见及时进行整改。

六、违约责任

1.乙方违约责任：

（1）未按时完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按每日万分之五计算。

（2）因乙方原因导致工程质量不合格，应承担相应的违约责任。

（3）乙方违反合同约定，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。

2.丙方违约责任：

（1）未按照监理方案和合同约定进行监理，应向甲方支付违约金，违约金按每日万分之五计算。

（2）因丙方原因导致工程质量不合格，应承担相应的违约责任。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，三方可另行协商解决。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

九、附件

1.工程设计图纸

2.施工规范及质量标准

3.甲方提供的场地、设施等相关资料

4.监理方案及监理人员名单

第三方介入的意义和目的：

丙方作为监理方介入，旨在确保工程质量和进度，维护甲方的合法权益，降低风险。通过丙方的专业监理，甲方可以更加放心地监督工程实施，确保工程质量达到预期目标。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为发包方，在工程建设和监理过程中拥有主导地位，有利于确保工程顺利进行，维护自身利益。甲方通过合同约定，明确各方责任和义务，有利于降低风险，提高工程质量。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“承包商”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“项目经理”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于业主拟对____________________（以下简称“项目”）进行建设，乙方愿意按照业主的要求和规定，承担该项目的施工任务。为保障项目顺利进行，特聘请丙方担任项目经理，负责项目的日常管理。为明确各方权利义务，经三方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、项目概况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目规模：____________________

4.项目类型：____________________

5.项目预算：____________________

二、合同标的

1.乙方负责按照业主要求，完成上述项目的施工建设。

2.丙方作为项目经理，负责项目的日常管理，包括但不限于进度控制、成本管理、质量管理等。

三、项目经理责任与权利

1.丙方应在项目开工前，向业主提交项目管理方案和项目管理团队名单。

2.丙方有权对乙方的施工计划、进度、质量等进行监督和指导。

3.丙方有权对不符合合同约定的施工行为提出整改要求，并要求乙方执行。

4.丙方有权根据项目实际情况，调整施工计划，并报业主审批。

5.丙方有权要求乙方提供必要的技术支持和服务。

四、乙方权利与义务

1.乙方有权要求业主按照合同约定，及时提供施工所需的设计图纸、场地、材料等。

2.乙方有权要求丙方按照项目管理方案，提供必要的资源和支持。

3.乙方有权对丙方提出的整改要求进行申诉，并提出合理化建议。

4.乙方有权要求丙方对施工过程中的重大变更进行书面确认。

5.乙方应按照合同约定的工期、质量标准完成项目施工。

五、甲方责任与义务

1.业主应按照合同约定，及时支付工程进度款和竣工结算款。

2.业主应配合丙方的工作，提供必要的信息和资料。

3.业主应按照合同约定，对丙方的项目管理方案进行审批。

4.业主应确保项目施工环境安全，避免因业主原因导致乙方施工受阻。

5.业主应承担因自身原因导致的工程延误和成本增加的责任。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）未按时支付工程进度款，应向乙方支付违约金，违约金按每日万分之五计算。

（2）因业主原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。

（3）业主违反合同约定，给乙方造成损失的，应承担赔偿责任。

2.乙方违约责任：

（1）未按时完成项目施工，应向业主支付违约金，违约金按每日万分之五计算。

（2）因乙方原因导致项目质量不合格，应承担相应的违约责任。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，三方可另行协商解决。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

九、附件

1.项目设计图纸

2.施工规范及质量标准

3