三月上旬一级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识基础试卷（附答案及解析）

三月上旬一级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识基础

试卷（附答案及解析）

一、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有

两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，

所选的每个选项得0.5分）。

1、下列各项属于我国处理劳动争议的程序的有（）C

A、仲裁

B、调解

C、诉讼

D、检举

E、和解

【参考答案】：ABC

【解析】：用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申

请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。

2、在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行（）活动。

A、开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动

B、占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路

C、修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物

品的工厂、仓库

D、在历史建筑上刻划、涂污

E、进行影视剧摄制

【参考答案】：ABCD

【解析】：《历史文化名城名镇名村保护条例》第二十四条规定,

在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动：①开山、

采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动；②占用保护规划确定

保留的园林绿地、河湖水系、道路等；③修建生产、储存爆炸性、易

燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等；④在历史建筑

上刻划、涂污。

3、根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的建设工程有

()O

A、国家重点建设工程

B、大中型公用事业工程

C、成片开发建设的住宅小区工程

D、限额以下的小型住宅工程

E、利用国际组织贷款的工程

【参考答案】：ABCE

4、施工单位的下列作法中，违反国家有关环境保护法律规定的有

()

A、在施工现场附近的河流中清洗油桶

B、将施工垃圾处理后倒入附近河流

C、转运施工废弃物时未对其进行掩盖

D、居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障

E、工程抢修工作一直持续到22点

【参考答案】：ABCD

5、必须实施见证取样和送检的试块，试件和材料有()o

A、用于承重结沟的混凝土试块

B、用于承重墙体的砌筑砂浆试块

C、用于承重结构的钢筋及连接头试件

D、所有的水泥材料

E、地下、屋面、厕浴间使用的防水材料

【参考答案】：ABCE

【解析】：下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：

(1)用于承重结构的混凝土试块；

(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；

(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；

(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；

(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；

(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；

(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；

(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

6、《注册建造师管理规定》规定，注册建造师应当履行的义务包

括（）。

A、对侵犯本人权利的行为进行申述

B、保证执业成果的质量，并承担相应责任

C、接受继续教育，努力提高执业水准

D、与当事人有利害关系的，应当主动回避

E、保管和使用本人注册证书、执业印章

【参考答案】：BCD

【解析】：本题考核的是注册建造师应当履行的义务。《注册建

造师管理规定》规定，注册建造师应当履行下列义务：（1）遵守法律、

法规和有关管理规定，恪守职业道德；（2）执行技术标准、规范和规程;

⑶保证执业成果的质量，并承担相应责任；（4）接受继续教育，努力

提高执业水准：（5）保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术

等秘密；（6）与当事人有利害关系的，应当主动回避；（7）协助注册管

理机关完成相关工作。

7、依照《立法法》的规定，国务院根据宪法和法律，制定行政法

规。行政法规可以就（）的事项作出规定。

A、诉讼和仲裁制度

B、宪法规定的国务院行政管理职权

C、对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚

D、为执行法律的规定需要制定行政法规

E、民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度

【参考答案】：BD

【解析】：本题考核的是行政法规。依照《立法法》的规定，国

务院根据宪法和法律，制定行政法规。行政法规可以就下列事项作出

规定：（1）为执行法律的规定需要制定行政法规的事项；（2）宪法规定

的国务院行政管理职权的事项。

8、某施工企业从事施工活动，但未取得安全生产许可证，因此可

能承担的法律责任有（）O

A、民事责任

B、刑事责任

C、行政责任

D、违宪责任

E、国家赔偿责任

【参考答案】：ABC

【解析】：根据《建筑施工企业安全生产许可证管埋规定》，建

筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的，责令其

在建项目停止施工，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的

罚款；造成重大安全事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究

刑事责任。故

A、

B、C为正确选项。.

9、抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当（）。

A、通知抵押权人

B、经抵押权人同意

C、重新办理抵押登记

D、经受让人许可

E、告知受让人

【参考答案】：AE

【解析】：按照《担保法》的规定，抵押期间，抵押人转让已办

理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的

情况；否则，该转让行为无效。故

A、E为正确选项。

10、仲裁的基本特点包括()O

A、制度性

B、快捷性

C、保密性

D、独立性

E、程序性

【参考答案】：BCD

【解析】：本题考核的是仲裁的基本特点。仲裁的基本特点：自

愿性、专业性、独立性、保密性、快捷性、裁决在国际上得到承认和

执行。

1k根据《绿色施工导则》的规定，为有效防治施工现场大气扬

尘污染，施工单位可采取下列措施()O

A、运送土方车辆封闭严密

B、施工现场出二设置洗车槽

C、堆放的土方洒水、覆盖

D、建筑垃圾分类堆放

E、高层建筑垃圾清运采用密闭容器

【参考答案】：ABCE

12、100、某施工项目招标，中标的施工单位与招标人订立合同并

交纳履约保证金后，拒不履行该合同，导致招标人重新招标、工程竣

工日期后延。下面关于施工单位承担赔偿责任的说法，正确的有OO

A、损失未超过履约保证金的，按照履约保证金承担赔偿责任

B、损失超过履约保证金部分，不再承担赔偿责任

C、损失超过履约保证金部分，仍应承担赔偿责任

D、没有提交履约保证金，不再承担赔偿责任

E、没有提交履约保证金，仍应承担赔偿责任

【参考答案】：ACE

【解析】：《招标投标法》规定，中标人不履行与招标人订立的

合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金

数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金，应对招

标人的损失承担赔偿责任。

13、根据《立法法》，()之间对同一事项的规定不一致时，由

国务院裁决。

A、部门规章

B、地方政府规章与部门规章

C、同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定

D、部门规章与地方性法规

E、地方性法规与地方政府规章

【参考答案】：AB

【解析】：根据《立法法》第80条的规定，地方性法规的效力高

于本级和下级地方政府规章。故E项不正确。

根据《立法法》第85条的规定，地方性法规、规章之间不一致时,

由有关机关依照下列规定的权限作出裁决：

(1)同一机关制定的新的一般规定与日的特别规定不一致时，由

制定机关裁决；

(2)地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能

确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法

规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门

规章的，应当提请全国人民代

14、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，属于申报历史文

化名城、名镇、名村条件的有()O

A、保存文物特别丰富

B、历史建筑集中成片

C、保留着传统自然格局和地理风貌

D、集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色

E、历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地

【参考答案】：ABDE

【解析】：《历史文化名城名镇名村保护条例》进一步规定，具

备下列条件的城市、镇、村庄，可以申报历史文化名城、名镇、名村:

（1）保存文物埼别丰富；

（2）历史建筑集中成片；

（3）保留着传统格局和历史风貌；

（4）历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地,

或者发生过重要历史事件，或者其传统产业、历史上建设的重大工程

对本地区的发展产生过重要影响，或者能够集中反映本地区建筑的文

化特色、民族特色。

15、下面关于项目招标的说法错误的是（）o

A、施工单位项目合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招

标

B、个人投资的项目不需要招标

C、施工主要技术采用特定专利的项目可以招标

D、涉及公众安全的项目必须招标

E、符合工程招派范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元

人民币以上的项目必须招标

【参考答案】：BD

16、(多选题)甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机

的买卖合同，约定4月1日甲付给乙100万元预付款，5月12日由乙

向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲经调查发现乙确已全面停

产，经营状况严重恶化。此时甲可以(),以维护自己的合法权益。

A、行使同时履行抗议辩权

B、终止合同

C、中止履行合同并通知对方

D、请求对方提供适当担保

E、转让合同

【参考答案】：CD

【解析】：在双务合同履行中，如果一方或双方具有法律规定的

事由的话，法律授权当事人可私力救挤，即可以拒绝履行自己的义务

来保护自己的合法权益，而不承担违约责任。

17、施工单位由于重大误解，在订立买卖合同时将想购买的A型

钢材误写为购买B型钢材，则施工单位()o

A、只能按购买A型钢材履行合同

B、应按效力待定处理该合同

C、可以要求变更为按购买B型钢材履行合同

D、可以要求撤销该合同

E、可以要求确认该合同无效

【参考答案】：CD

【解析】：下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机

构变更或者撤销：（1）因重大误解订立的。（2）在订立合同时显失公平

的。（3）一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意

思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变

更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。

18、申请领取安全生产许可证的条件包括（）o

A、保证本单位安全生产条件所需资金的投入

B、设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产

管理人员

C、管理人员和作业人员每半年至少进行1次安全生产教育培训并

考核合格

D、有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人

员，配备必要的应急救援器材、设备

E、有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行

业标准的安全防护用具和安全防护服装

【参考答案】：ABDE

【解析】：本题涉及的考点是申请领取安全生产许可证的条件。

《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业取

得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：①建立、健全安全

生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；②保证本单

位安全生产条件所需资金的投入；③设置安全生产管理机构，按照国

家有关规定配备专职安仝生产管理人员；④主要负责人、项目负责人、

专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格

;⑤特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业

操作资格证书；⑥管理人员和作业人员每年至少进行1

19、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位应当

在拆除工程施工15日前，将（）报送工程所在地的县级以上建设行政

主管部门备案。

A、施工企业资质等级证明

B、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及瞰邻建筑的说明

C、相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料

D、堆放、清除废弃物的措施

E、拆除施工组织方案

【参考答案】：ABDE

【解析】：依据《建设工程安全生产管理条例》第11条，建设单

位应当在拆除工程施工15日前，将有关资料报送建设工程所在地的县

级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。前述

资料包括：（1）施工企业资质等级证明；（2）拟拆除建筑物、构筑物及

可能危及毗邻建筑的说明；（3）拆除施工组织方案；（4）堆放、清除废

弃物的措施。故

A、

B、

D、E为正确选项。

20、对采用特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出

（）O

A、新结构、新材料的应用说明

B、新工艺的具体操作流程

C、保障施工作业人员安全的措施建议

D、预防生产安全事故的措施建议

E、重点部位和环节的施工说明

【参考答案】：CD

【解析】：《建设工程安全生产管理条例》第十三条第三款规定,

采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设

计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故

的措施建议。

21、施工单位项目经理吴某在某项目的施工过程中，使用不合格

的建筑材料，并与监理单位总监王某按照合格签字验收，共同获利，

质量监督部门的工作员李某与吴某是大学同学，碍于情面，没有制止

其行动，则应受到行政处罚的有()O

A、吴某

B、王某

C、李某

D、监理单位

E、施工单位

【参考答案】：AB

【解析】：行政处罚是指国家行政机关及其他依法可以实施行政

处罚权的组织，对违反经济、行政管理法律、法规、规章，

尚不构成犯罪的公民、法人及其他组织实施的一种法律制裁。行

政处分是对违法失职的公务员给予的惩戒，所以对李某应给予行政处

分，而不是行政处罚。

22、关于规范性文件效力比较及处理，正确的是()o

A、行政法规的效力低于法律

B、地方性法规的效力低于地方政府规章

C、地方性法规在本辖区内的效力高于法律

D、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由

国务院裁决

E、部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国

务院裁决

【参考答案】：AD

【解析】：地方性法规与地方政府规章之间具有同等效力，B错；

法律是地方性法规的上位法，其效力必然高于地方性法规，C错；地方

性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用

时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决

定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当

提请全国人民代表大会常务委员会裁决。E错。

23、某体育馆工程实行工程总承包，发包单位可以将该工程的()

一并发包给一个工程总承包单位。

A、代建

B、施工

C、监理

D、设计

E、设备采购

【参考答案】：BDE

【解析】：《建筑法》规定，建筑工程的发包单位可以将建筑工

程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，

也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包

给一个工程总承包单位。

24、某施工单位的工人张某向李某借款，则下列关于该借款合同

的说法，错误的有（）

A、应以书面方式订立

B、如果未约定利息，应按银行同类贷款利息计算

C、利率不得低于银行同类贷款利率

D、利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍

E、除非利率低于银行同类贷款利率，否则不得按复

【参考答案】：ACE

25、下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期期限说法正确

的是（）。

A、有防水要求的卫生间为2年

B、给排水管道为5年

C、电气设备安装工程为2年

D、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

E、装修工程为2年

【参考答案】：CDE

【解析】：《建设工程质量管理条例》第40条规定，在正常使用

条件下，建设工程的最低保修期限为：

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，

为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗

漏，为5年；

（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

26、建设工程竣工验收应当具备的条件包括（）o

A、办理完工程绫工资料归档手续

B、完整的技术档案和施工管理资料

C、施工单位签署的工程保修书

D、主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

E、勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件

【参考答案】：BCDE

【解析】：根据《建设工程质量管理条例》第16条规定，建设工

程竣工险收应当具备以下条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各

项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）

有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;

(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；

(5)有施工单位签署的工程保修书。故

B、

C、

D、E为正确选项。

27、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，生产安全事故

等级的划分包括()O

A、人员伤亡的数量

B、直接经济损失的数额

C、事故发生时间

D、事故发生地点

E、社会影响

【参考答案】：ABE

28、下列情况下签订的建设工程施工合同，属于无效合同的有

(),

A、承包人未取得建筑施工企业资质的

B、承包人借用他人资质的

C、承包人将主体工程分包给分包商的

D、承包人将装饰工程分包给分包商的

E、承包人将设备安装工程分包给分包商的

【参考答案】：ABC

29、某工程为国家大型公用事业项目，下列关于该工程的工程监

理的说法，正确的有()O

A、该工程必须实行监理

B、建设单位可直接邀请具有相应资质的监理单位实行监理

C、监理单位保证承担全部责任的，可由其他监理单位代为监理

D、监理单位不得与设备供应单位有隶属关系

E、监理单位应选派具有相应资格的监理工程师进驻现场

【参考答案】：AE

【解析】：好题、难题，坑很多。B错在监理费超过50万的仍应

招标；C简单；D少了个前提“被监理的”。

30、下列应由供应商承担的物毁损，灭失风险的情形有()o

A、施工企业购买一批安全帽，供应商未交付

B、合同仅约定由供应商将货位交给承运人运输，供应商已将标的

物发运，尚未达到约定的地点

C、合同约定在标的物所在地交费，约定时间已过，施工企业仍未

前往提货

D、标的物已运抵交货地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收

货物

E、供应商在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接受

【参考答案】：AD

【解析】：本题考查的是标的物毁损灭失风险的承担。

A项：根据《合同法》的规定，标的物毁损、灭失的风险，在标的

物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定

或者当事人另有约定的除外。因此，A项正确，由供应商承担货物毁损

灭失的风险。

D项：根据《合同法》规定，因标的物质量不符合质量要求，致使

不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。买

受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出

卖人承担。因此D项正确，风险由供应商承担。

B项：根据《

二、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只

有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不

得分）。

1、在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他

工程建设的，建设单位或者个人应当向（）或者省、自治区、直辖

市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。

A、省级人民政府环境保护主管部门

B、城市、县人民政府环境保护主管部门

C、省级人民政府城乡规划主管部门

D、城市、县人民政府城乡规划主管部门

【参考答案】：D

【解析】：本题涉及的考点是建设工程规划许可证。在城市、镇

规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设

单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自

治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可

证。

2、某施工单位拒不履行法院生效的判决，现查明该单位在银行账

户有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是（）。

A、冻结

B、查封

C、拍卖

D、提存

【参考答案】：A

【解析】：《民事诉讼法》第二百四十二条规定，被执行人未按

执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被

执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根

据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院查询、

扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范

围。

3、关于人身保险合同的表述中，不正确的是（）。

A、人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同

B、投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况

C、投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费

D、保险人对人身保险的保险费，可以用诉讼方式要求投保人支付

【参考答案】：D

【解析】：本题考核的是人身保险合同。人身保险合同是以人的

寿命和身体为保险标的的保险合同。投保人应向保险人如实申报被保

险人的年龄、身体状况。投保人于合同成立后，可以向保险人一次支

付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。人身保险的受

益人由被保险人或者投保人指定。保险人对人身保险的保险费，不得

用诉讼方式要求投保人支付。

4、下列主体中，不能作为保证人的是（）。

A、集团公司的子公司

B、企业法人的分支机构

C、银行

D、担保公司

【参考答案】：B

5、甲总承包单，'立与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在

建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业

工程质量责任的说法，正确的是（）

A、乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任

B、甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任

C、甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任

D、甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任

【参考答案】：C

本题考查的是对施工质量负责和总分包单位的质量责任。参见教

材

6、根据《建设工程质量管理条例》的规定，（）应当将施工图

设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门审查，施工图设计文

件未经审查批准的，不得使用。

A、监理单位

B、设计单位

C、建设单位

D、施工单位

【参考答案】：C

【解析】：本题考核的是建设单位的质量责任和义务。《建设工

程质量管理条例》规定，建设单位应当将施工图设计文件报县级以上

人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。

7、关于建设工程分包的说法，正确的是（）。

A、分包单位没有资质要求

B、分包单位不得再次分包

C、分包单位有总包单位自有确定

D、分包的工作内容没有限制

【参考答案】：B

【解析】:接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次

分包。

8、《建设工程安全生产管理条例》规定，（）对列入建设工程

概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防

护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的

改善，不得挪作他用。

A、建设单位

B、施工单位

C、监理单位

D、设计单位

【参考答案】：B

【解析】：本题考核的是施工单位的安全生产责任制度。《建设

工程安全生产管理条例》规定，施工单位对列入建设工程概算的安全

作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设

施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得

挪作他用。

9、抵押权、质权、留置权都属于（）。

A、所有权

B、自物权

C、担保物权

D、用益物权

【参考答案】：C

【解析】：物权包括所有权、用益物权和担保物权。担保物权包

括：抵押权、质押权、留置权。故C为正确选项。

10、依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是

()O

A、不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可

变更合同约定的内容

B、采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容

C、采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容

D、采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约

定的内容

【参考答案】：A

11、根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业

消防安全第一责任人是其()

A、专职安全员

B、法定代表人

C、专职消防安全员

D、施工项目负责人

【参考答案】：B

12、根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》，

下列关于分包的说法正确的是()。

A、个人可以承携分包工程业务

B、建设单位可以直接指定分包工程承包人

C、分包工程承包人应具备相应的资质条件

I）、建设单位椎荐的分包单位，总承包单位无权拒绝

【参考答案】：C

【解析】：《房屋建筑和市政基础没施工程施工分包管理办法》

规定，严禁个人承揽分包工程业务，A选项错误；建设单位不得直接指

定分包工程承包人，B选项错误；对于建设单位推荐的分包单位，总承

包单位有权作出拒绝或者采用的选择，D选项错误；承包工程的单位须

持有依法取得的资质证书，并在资质等级许可的业务范围内承揽工程,

这一规定同样适用于工程分包单位，不具备资质条件的单位不允许承

包建设工程，也不得承接分包工程，故C选项正确。

13、甲工程公司是由乙公司.丙某和丁某共同出资设立的有限责

任公司。为扩大经营，甲公司在外地设立了戊分公司及庚全资子公司。

戊分公司因出现重大工程质量问题而需要承担巨额债务，对该债务负

有清偿义务的的法律主体是（）。

A、甲公司

B、乙公司

C、戊公司

D、庚公司

【参考答案】：A

【解析】：考核“分公司的民事责任，由公司承担”。我不怕他

出这种选项，我怕他出“戊分公司与甲公司连带承担”，

那样无数人要被兜进去。诸位注意戊是分公司，如果戊是分立出

来的公司，那由戊自己承担。

14、若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做

法是（）。

A、有权进行修改

B、可以按照规范施工

C、应当及时提出意见和建议

D、有权拒绝施工

【参考答案】：C

【解析】：建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位必须

按照工程设计图纸和施工技术标准施工.不得擅自修改工程设计，不得

偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应

当及时提出意见和建议。

15、某项目重要分部工程发生设计变更，监理单位发出工程暂停

令，则现场防护所需费用由（）承担。

A、建设单位

B、设计单位

C、监理单位

D、施工企业

【参考答案】：A

【解析】：根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当

根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取

相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好

现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。发生设

计变更，属建设单位一方的行为，监理单位据此发出工程暂停令，并

产生现场防护所需费用，则责任方为建设单位。故A为正确选项。

16、施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的,

将由（）负责强制执行。

A、作出决定的公安消防机构

B、公安机关

C、人民法院

D、建设行政主管部门

【参考答案】：A

【解析】：对于不符合安全生产规定的企业，当事人逾期不执行

停产停业、停止使用、停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防

机构强制执行。

17、施工合同约定按照固定价格结算工程价款，承包人请求对建

设工程造价进行鉴定的，人民法院应（）。

A、予以支持

B、不予支持

C、征求发包人意见

【）、要求承包人堤供证据

【参考答案】：B

【解析】：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件

适用法律问题的解释》第22条规定，当事人约定按照固定价结算工程

价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。故B

为正确选项。

18、关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。

A、中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包

B、两个不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按资质等级高

的单位的业务许可范围承揽工程

C、共同承包的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任

D、联合体.各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中.各自

负责的部分承担责任

【参考答案】：C

【解析】：大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个

以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承

担连带责任。

19、《合同法》规定国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的

时效为4年，体现的诉讼时效期间是（）。

A、普通诉讼时效

B、短期诉讼时效

C、特殊诉讼时效

D、权利的最长保护期限

【参考答案】：C

【解析】：本题涉及的考点是诉讼时效制度。特殊诉讼时效不是

由民法规定的，而是由特别法规定的诉讼时效。例如，《合同法》规

定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年；

《海商法》规定，就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效

期间为1年。而普通诉讼时效期间通常为2年。

20、对于涉及（）工程的专项施工方案，施工单位依法应当组

织专家进行论证、审查。

A、地下暗挖

B、降水

C、脚手架

D、起重吊装

【参考答案】：A

【解析】：《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定，施

工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电

方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施

工方案，井附具安全验笄结果，经施工单位技术负贡人、总监埋工程

师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：①基坑支护

与降水工程；②土方开挖工程；③模板工程；④起重吊装工程：⑤脚

手架工程；⑥拆除、爆破工程；⑦国务院建设行政主管部门或者其他

有关部门规定的其他危险性较大的工程。对以上所列工程中所涉及的

深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工

21、关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成

损失的责任承担说法，正确的是（）。

A、建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

B、建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C、总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位

追偿

D、分包单位只对总承包单位负责

【参考答案】：C

22、当事人在买卖合同中未明确约定履行地点的，以约定的（）为

合同履行地。

A、交货地点

B、货物到达地

C、货物验收地

D、货物安装调试地

【参考答案】：A

23、关干建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部

分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）.

A、发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持

B、承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质

量承担责任

C、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人当应

当承担责任

D、承包人的保修责任可以免除

【参考答案】：B

【解析】：地基基础、主体结构不受发包人擅自使用的影响，都

应在其合理的使用寿命内承担质量责任。

24、关于听证的表述中，不正确的是（）。

A、申请人、利害关系人承担行政机关组织听证的费用

B、法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，行政机

关应当向社会公告，并举行听证

C、行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机

关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听

证的权利

D、申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起5日内提出听证

申请的，行政机关应当在20日内组织听证

【参考答案】：A

【解析】：本题考核的是听证。行政许可直接涉及申请人与他人

之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申

请人、利害关系人享有要求听证的权利；申请人、利害关系人在被告

知昕证权利之日起5日内提出听证申请的，行政机关应当在20日内组

织听证。申请人、利害关系人不承担行政机关组织听证的费用。

25、某施工单位于2002年5月20日签订施工合同，承办工程为

六层砖混结构，七度抗震设防，施工图纸通过审批。工程于2002年10

月10

日开工建设。施工中技术人员发现图纸中有一处抗震设计差错，

此时施工企业应（）。

A、按原图纸继续施工

B、及时提出意见和建议

C、自行修改正确后施工，向建设单位提出增加费用

D、和监理工程师协商一致后，继续施工

【参考答案】：B

【解析】：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,

不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。设计图纸的差错，只能及时

提出意见和建议，由建设单位通知设计单位修改后，根据设计变更通

知单，施工单位方可继续施工。

26、关于安全生产许可证的说法，错误的是（）。

A、没有取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证

B、未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动

C、建设主管部门在颁发施工许可证时，应当审查安全生产许可证

D、在取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件

【参考答案】：A

【解析】：《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第13条规

定：建设主管部门在颁发施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工

企业是否有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证的,

不得颁发施工许可证；第2条规定：建筑施工企业未取得安全生产许

可证的，不得从事建筑施工活动；第15条规定：

建筑施工企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件，

并应当加强日常安全生产管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的

监督检查。故A

为正确选项。

27、建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发

生的争议，由双方当事人协商解决：协商不成的，可以向有关仲裁委

员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申

请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关

于纠纷解决方式选择的说法，正确的是（）。

A、只能向有管瞎权的人民法院起诉

B、只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁

C、应由甲仲裁委员会进行仲裁

D、建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就

由谁进行仲裁

【参考答案】：A

【解析】：根据《仲裁法》第18条的规定，仲裁协议对仲裁事项

或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，当事人可以补充协议；

达不成协议的，仲裁协议无效。本案中建设单位与施工单位就仲裁委

员会的选择达不成一致，可认定仲裁条款无效，解决纠纷只能向有管

辖权的人民法院起诉。故应选A项。

28、《循环经济促进法》规定，（）设立发展循环经济的有关

专项资金，支持循环经济的科技研究开发、循环经济技术和产品的示

范与推广、重大循环经济项目的实施、发展循环经济的信息服务等。

A、国务院和省、自治区、直辖市人民政府

B、省级和市级人民政府

C、县级以上地方人民政府

D、全国人民代表大会

【参考答案】：A

【解析】：本题涉及的考点是施工节能技术进步和激励措施的规

定。《循环经济促进法》规定，国务院和省、自治区、直辖市人民政

府设立发展循环经济的有关专项资金，支持循环经济的科技研究开发、

循环经济技术和产品的示范与推广、重大循环经济项目的实施、发展

循环经济的信息服务等。

29、甲公司与乙公司签订了一份供货合同，由甲公司为乙公司供

应钢筋，并由丙公司作为乙公司收到钢筋后支付货款的保证人，但合

同对保证方式没有约定。后来乙公司收到钢筋后拒不付款，则丙公司

承担保证责任的方式应（）。

A、为一般保证

B、为连带责任保证

C、由丙与甲重新协商确定

D、由甲、乙、丙三方重新协商确定

【参考答案】：B

30、按照《担保法》的规定，出质人可以提供（）办理质押担

保。

A、建筑物

B、构筑物

C、依法可以转让的股票

D、土地

【参考答案】：C

31、建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应

当（）。

A、报发证机关核验施工许可证

B、重新领取施工许可证

C、向发证机关报告

D、向发证机关备案

【参考答案】：A

32、关于项目经理的说法，正确的是（）。

A、项目经理的权利来自于企业法人的授权

B、施工项目可以设有项目经理

C、项目经理具有相对独立的法人资格

D、由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目

经理为被告进行起诉

【参考答案】：A

【解析】：施工项目必须要设有项目经理，不是可以

33、未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，对施工单位处工程

()的罚款；有违法所得的，予以没收。

A、合同价款5%以上10%以下

B、合同价款2%以上4%以下

C、利润5%以上10%以下

D、利润2%以上4%以下

【参考答案】：B

【解析】：本题涉及的考点是无资质承揽工程应承担的法律责任。

未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，对施工单位处工程合同价款2%

以上4%以下的罚款；有违法所得的，予以没收。

34、国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行

()O

A、分类管理制度

B、限制制度

C、淘汰制度

D、监管制度

【参考答案】：C

【解析】：国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺

实行淘汰制度。禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。国家

鼓励企业制定严于匡家标准、行业标准的企业节能标准。

35、我国法的形式中，（）是指由全国人民代表大会和全国人

民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件。

A、部门规章

B、宪法

C、法律

D、行政法规

【参考答案】：C

【解析】：本题考核的是法律。法律是指由全国人民代表大会和

全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件，即狭义的

法律。

36、新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，（）

不是必备的条件。

A、有符合规定的注册资本

B、有符合规定的专业技术人员

C、有符合规定的工程质量保证体系

D、有符合规定的技术装备

【参考答案】：C

【解析】：《建筑法》第十二条规定，从事建筑活动的建筑施工

企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备的条件有：①

有符合国家规定的注册资本；②有与其从事的建筑活动相适应的具有

法定执业资格的专业技术人员；③有从事相关建筑活动所应有的技术

装备；④法律、行政法规规定的其他条件。“工程质量保证体系”

属于企业经营管理制度，不是新建施工企业向建设行政主管部门

申请资质时必备的条件。

37、某人在2011年6月1日民事纠纷中受到伤害，2011年10月

15日治愈后又突遇不可抗力无法行使请求权，2012年1月31日障碍

消除，该事件的诉讼时效期在（）结束。

A、2013年5月31日

B、2012年9月15日

C、2012年7月310

D、2012年5月31日

【参考答案】：D

38、《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物

集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施T作业，因特

殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部

门的证明。但以下夜间施工无需取得证明的是（）。

A、配合建设单位24小时联动试车

B、为避免冬期施T进行抢工

C、自来水管道爆裂进行抢修

D、全运会项目开幕时间临近必须抢工

【参考答案】：C

39、某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程

招标活动，这个行先属于（）。

A、上定代理

B、委托代理

C、指定代理

D、表见代理

【参考答案】：B

40、我国《立法法》规定，同一机关制定的法律、行政法规、地

方性法规、自治条例和单行条例、规章，新的规定与旧的规定不一致

的，适用（）。

A、新的规定

B、旧的规定

C、由全国人民弋表大会裁决

D、由国务院裁决

【参考答案】：A

41、关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（）。

A、环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保

护行政主管部门责令停止使用

B、需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产

前申请竣工验收

C、分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境

保护设施应当同时验收

D、建设项目投入试生产超过三个月，建设单位为申请环境保护设

施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款

【参考答案】：A

42、一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务

人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人（）。

A、可以拒绝承也保证责任

B、应当承担保证责任

C、只对主债权承担责任

D、免除保证责任

【参考答案】：A

【解析】：《担保法》第17条规定，一般保证的保证人在主合同

纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债

务前，对债权人可以拒绝承担保证责任。故A为正确选项。

43、分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失

的，关于承担的说法，正确的是（）。

A、分包单位只对总承包单位负责

B、建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

C、总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分

包单位追偿

D、建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

【参考答案】：C

【解析】：分包单位就分包工程和总承包单位向建设单位承担连

带责任。当分包工程发生了质量责任或者违约责任时，建设单位可以

向总承包单位请求赔偿，也可以向分包单位请求赔偿，总承包单位或

分包单位进行赔偿后，有权依据分包合同对于不属于自己责任的赔偿

向另一方进行追偿。

44、招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人

的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确

定中标人的，（）。

A、中标无效

B、中标有效

C、中标效力待定

D、中标可撤销

【参考答案】：A

【解析】：本题考核的是招标人违法行为应承担的法律责任。招

标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必

须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的,

中标无效。

45、根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，全部或者部分

使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预

留保证金。

A、3%

B、5%

C、10%

D、15%

【参考答案】：B

【解析】：全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款

结算总额5%左右的匕例预留保证金。因此选择B选项。

46、某施工企业于2009年3月5日向发包人提交了竣工验收报告,

比合同约定工期提前1周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组

织验收。双方经协商，于2009年3月20日提请有关部门进行质量鉴

定，鉴定部门于2009年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。

则该工程的实际竣工日期应为()。

A、2009年3月5日

B、2009年3月12日

C、2009年3月20日

D、2009年4月10日

【参考答案】：A

【解析】：本题考核的是竣工日期。《最高人民法院关于审理建

设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设

工程实际竣工日期有争议的，承包人已经提交竣工验收报告，发包人

拖延脸收的，以承包人提交脸收报告之日为竣工日期。

47、李某由其单位安排，承接了一个科学研究项目，在工作期间

出版了一本与其工作内容相关的专著并获稿费20000元，此稿酬应

()O

A、全部归李某所在单位

B、归李某所有，由李某所在单位缴纳所得税

C、归李某个人所有，但李某应缴纳个人所得税

D、归李某所在单位，但应拿出一部分奖励李某

【参考答案】：C

【解析】：《著作权法》第十六条第一款规定，公民为完成法人

或者其他组织工作任务，而又未主要利用法人或者其他组织的物质技

术条件所创作的职务作品，著作权由作者享有，但法人或者其他组织

有权在业务范围内优先使用。作品完成两年内，未经单位同意，作者

不得许可第三人以与单位使用相同的方式使用该作品。题中并未表明

李某的专著是利用单位的相关技术或条件而完成的，故李某享有该专

著的著作权，并应依法缴纳个人所得税。

48、由人民法院指定举证期限的，指定的期限不得少于（）日。

A、5

B、7

C、15

D、30

【参考答案】：D

【解析】：《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第33

条规定：”由人民法院指定举证期限的，指定的期限不得少于三十日，

自当事人收到案件受理通知书和应诉通知书的次日起计算”。故D为

正确选项。

49、用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法

向当地人民法院申请（）。

A、法律援助

B、支付令

C、社会救济

D、依法制裁用人单位

【参考答案】：B

【解析】：用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可

以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。

50、建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于

期满前（）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A、3

B、2

C、4

D、6

【参考答案】：A

51、下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是

（）O

A、原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序

B、原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销

安全生产许可证

C、施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原

证作废

D、未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证

【参考答案】：B

52、某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险。

工程计划开工日期为4月20日，监理工程师指令提前至4月10日进

场施工。开工后第二天施工管理人员在工地遭受意外伤害。这时保险

公司承担保险责任的起算时间应为（）。

A、4月2日

B、4月10日

C、4月20日

D、发生损害之日

【参考答案】：B

【解析】：根据《建设工程安全生产管理条例》第38条规定，意

外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。本案工程

实际于4月10日下达开工令，故B选项正确。

53、10岁以上不满18周岁的未成年人和不能完全辨认自己行为的

精神病人所签订的合同属于效力待定合同，其待定因素是（）。

A、无权代理人以被代理人名义订立的合同

B、越权订立的合同

C、限制民事行为能力人订立的合同

D、无处分权人订立的合同

【参考答案】：C

【解析】：本题涉及的考点是效力待定合同的类型。《合同法》

规定的效力待定合同有三种，即限制民事行为能力人订立的合同，无

权代理人订立的合同，无处分权人处分他人的财产订立的合同。《合

同法》规定，限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认后,

该合同有效，但纯获利益的合同或者与其年龄、智力、精神健康状况

相适应而订立的'合同，不必经法定代理人追认。10周岁以上的未成

年人及不能完全辨认自己行为的精神病人属于限制民事行为能力人。

54、按照女工特殊保护的有关规定，禁止安排女职工从事国家规

定的第（）级劳动强度的劳动。

A、一

B、二

C、三

D、四

【参考答案】：D

【解析】：《劳动法》第五十九条规定，禁止安排女职工从事矿

山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳

动。

55、建设单位要求施工单位垫资进行建设，双方在合同中约定了

垫资条款，建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率

支付垫资利息。工程竣工后，

施工单位要求返还垫资并要求按照合同约定支付垫资利息。根据

有关司法解释规定，下列说法中，正确的是（）。

A、法院对垫资应当按照工程欠款处理

B、由于垫资违反法律的强制性规定，该合同无效

C、法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持

D、法院对返还垫资请求应予支持，但对支付垫资利息的请求不应

支持

【参考答案】：C

【解析】：本题考核的是工程垫资的处理。《最高人民法院关于

审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人

对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,

应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同

类贷款利率的部分除外。

56、根据《劳动合同法》的规定，用人单位可以与（）解除劳

动合同。

A、甲，疑似患有职业病，正在医院观察期间

B、乙，怀孕3个月

C、丙，患乳腺癌住院，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事

由用人单位另行安排工作的

D、丁，因工负药，在规定的医疗期内

【参考答案】：C

【解析】：《劳动合同法》第四十二条规定，劳动者有下列情形

之一的，用人单位不得依照本法第四十条、

第四十一条的规定解除劳动合同：①从事接触职业病危害作业的

劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者

医学观察期间的；②在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或

者部分丧失劳动能力的；③患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内

的；④女职工在孕期、产期、哺乳期的；⑤在本单位连续工作满十五

年，且距法定退休年龄不足五年的；⑥法律、行政法规规定的其他情

形。

57、某建设项目施工中，发现地下古墓葬，