2025年监理工程师考试冲刺：合同管理重点练习

2025年监理工程师考试冲刺：合同管理重点练习正文一、总则合同编号：签订地点：签订日期：甲方（委托人）：乙方（监理单位）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家建设部有关监理法规，甲方将项目委托乙方进行监理。双方经协商一致，签订本合同，共同遵守。二、监理范围和工作内容项目概况：项目名称：项目地点：建设规模：建设内容：监理范围：乙方负责本项目从阶段到阶段的监理工作，具体包括但不限于以下内容：质量控制；进度控制；投资控制；安全监理；合同管理；信息管理；组织协调；工作内容：编制监理规划和实施细则；审查施工单位的资质、施工组织设计、专项施工方案；检查施工单位的人员、设备、材料进场情况；监督检查施工质量，对关键工序进行旁站监理；参与工程验收，协助甲方进行竣工验收；三、监理工程师的职责和权限职责：乙方派出的监理工程师应具备相应的资质，持有国家注册监理工程师证书；监理工程师应严格按照监理规范和合同约定开展工作，确保工程质量和安全；监理工程师应定期向甲方提交监理工作报告；权限：有权要求施工单位按规范和设计文件施工；有权对不符合要求的工序要求施工单位整改；有权对不合格的材料要求施工单位退场；在紧急情况下，有权指令施工单位采取应急措施；四、发包人的职责提供资料：甲方应向乙方提供以下资料：建设工程规划许可证；施工图纸和技术资料；相关法律法规和标准规范；支付费用：甲方应按合同约定按时支付监理费用；提供工作条件：甲方应为乙方提供必要的办公条件和生活条件；协助监理工作：甲方应协助乙方处理与施工单位、设计单位之间的协调工作；五、监理费用监理费用总额：元（大写：）；支付方式：监理费用分三次支付：预付款：合同签订后日内支付元；进度款：工程进度达到时支付元；尾款：工程竣工验收后日内支付剩余款项；延期支付：如甲方未按约定支付监理费用，乙方有权暂停监理工作，并要求甲方支付延期付款的违约金，违约金按日利率计算；六、合同的变更与解除变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应协商一致并签订补充协议；解除：甲方违约导致乙方无法正常开展监理工作的，乙方有权解除合同；乙方未按合同约定履行监理职责的，甲方有权解除合同；合同解除后，违约方应承担相应的违约责任；七、违约责任乙方违约责任：因乙方监理工程师过失导致工程质量问题的，乙方应承担相应的赔偿责任；乙方未按约定完成监理工作的，应承担相应的违约责任，甲方有权扣除相应的监理费用；甲方违约责任：甲方未按约定支付监理费用的，应支付违约金；甲方无故解除合同的，应支付乙方已完成工作的监理费用，并赔偿乙方的损失；八、争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向仲裁委员会申请仲裁；仲裁结果对双方具有法律约束力；如对仲裁结果不服，可向人民法院提起诉讼；九、其他条款合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力；合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效；合同终止：本合同自工程竣工验收合格并结清监理费用后终止；不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行的，双方应协商解决，各自承担相应的损失；补充条款：双方可在本合同基础上签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；附件：监理工程师名单及其资质证书；甲方提供的资料清单；监理费用明细表；甲方（盖章）：法定代表人或授权代表：