2025年住建部《建设工程施工合同示范文本》新版GF

2025年住建部《建设工程施工合同示范文本》新版GF建设工程施工合同示范文本（GF-2025-0201）合同编号：承包人：，住所：，法定代表人：，统一社会信用代码：。发包人：，住所：，法定代表人：，统一社会信用代码：。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目的施工事项协商一致，订立本合同。第一部分合同协议书1．工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程立项批准文号：1.5资金来源：2．工程承包范围承包范围：3．合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数：天4．质量标准工程质量标准：5．合同价款合同总价（大写）：（小写：）6．组成合同的文件6.1组成本合同的文件包括：本合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；招标文件及其澄清文件；专用合同条款；通用合同条款；图纸；工程量清单；其他合同文件。7．双方承诺7.1承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并修补工程缺陷。7.2发包人承诺按照合同约定支付工程价款。8．签订地点：8.1本合同在中华人民共和国省市签订。9．合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。承包人：（盖章）法定代表人或委托代理人：日期：发包人：（盖章）法定代表人或委托代理人：日期：第二部分通用合同条款1．一般约定1.1词语定义本合同中下列词语具有本款所赋予的特定含义：合同：指承包人与发包人之间为实施工程所订立的合同协议书、专用合同条款、通用合同条款、招标文件、投标文件、图纸、技术标准和要求，以及构成合同组成部分的其他文件。监理人：指受发包人委托，具有相应监理资质，对工程实施监理的单位。承包人：指与发包人订立合同的施工单位。发包人：指与承包人订立合同的当事人。工程：指合同约定的承包范围内的工程。1.2合同文件解释顺序解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）专用合同条款；（3）通用合同条款；（4）中标通知书；（5）投标书及其附件；（6）招标文件及其澄清文件；（7）图纸；（8）技术标准和要求；（9）其他合同文件。2．发包人义务2.1提供施工场地发包人应在双方约定的时间内，向承包人提供符合合同要求的施工场地，并保证施工场地的使用权。2.2办理证件和批件发包人应负责办理工程开工前及施工过程中应由发包人办理的各项批准、证件和批件，费用由发包人承担。3．承包人义务3.1履行合同承包人应按照合同约定，按时完成工程，并对工程的质量、进度、安全和环境保护负责。3.2现场管理承包人应设立项目管理机构，派驻相应人员，负责现场施工的组织和管理。4．工期4.1合同工期合同工期总日历天数为天，起讫日期为至。4.2开工发包人应按照合同约定的日期发出开工通知。承包人应在收到开工通知后，及时组织施工。4.3竣工承包人应在合同约定的工期内完成施工，并通过竣工验收。5．质量5.1质量标准工程的质量应符合国家、行业和地方相关标准，并达到合同约定的标准。5.2质量控制承包人应建立质量管理体系，配备质量管理人员，严格控制施工质量。6．安全6.1安全生产承包人应遵守安全生产法律、法规和标准，采取有效措施，确保施工安全。6.2安全防护承包人应为施工人员提供必要的安全防护装备，并负责施工现场的安全管理。7．环境保护7.1环境保护措施承包人应采取有效措施，减少施工对环境的影响，遵守环境保护法律、法规。7.2废弃物处理承包人应妥善处理施工过程中产生的废弃物，避免环境污染。8．合同价款与支付8.1合同价款合同总价为：（大写：）。8.2工程进度款支付发包人应按照合同约定的支付方式和时间，向承包人支付工程进度款。9．竣工验收9.1竣工验收标准工程竣工验收应符合国家、行业和地方相关标准，并达到合同约定的标准。9.2竣工验收程序承包人应在工程完工后，向发包人提交竣工验收申请报告，发包人应在收到申请后日内组织验收。10．违约责任10.1承包人违约承包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，并赔偿发包人的损失。10.2发包人违约发包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，并赔偿承包人的损失。11．争议解决11.1协商合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。11.2仲裁若协商不成，双方可向约定的仲裁机构申请仲裁。12．其他条款12.1合同补充协议本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分专用合同条款1．补充条款1.1工程款支付方式工程款支付方式：1.2质量保证金比例质量保证金比例为：%2．补充条款说明2.1特殊条款说明（本条款根据具体工程情况补充填写）承包人：（盖章）法定代表人或委托代理人：日期：