《通信工程项目管理》 课件 模块四 工程验收管理

通信工程项目管理模块四合同管理单元1合同管理章节导读

通过章节学习掌握合同的计价方式，合同争议解决和相关法律规定，合同的跟踪和索赔学习目标知识目标技能目标素质目标了解合同的概念与分类熟悉合同的构成内容和合同效力分类掌握合同的计价方式掌握合同争议解决和相关法律规定掌握合同的跟踪和索赔培养学生合同管理的能力和争议处理培养学生认识索赔，清楚索赔的发起和实施单元1合同管理单元1合同管理作为项目的管理人员，必须要清楚合同管理内容，合同管理是企业在承包工程过程中依法进行合同订立、履行、变更、解除、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。其中订立、履行、变更、解除、转让和终止是合同管理的内容；审查、监督、控制是合同管理的手段，同时如果履行合同过程中出现争议，也应清楚争议的解决方式。任务导入单元1合同管理合同管理在现代企业的管理中发挥着极为重要的作用，企业应高度重视合同管理工作，这样才能使合同管理更好的为企业提供保障，促进企业经济发展。任务分析1.1合同概述1.1合同概述合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。合同具有以下法律特征:(1)合同是一种法律行为。(2)合同的当事人法律地位一律平等，双方自愿协商，任何一方不得将自己的观点、主张强加给另一方。(3)合同的目的在于设立、变更、终止民事权利义务关系。(4)合同的成立必须有两个以上当事人;两个以上当事人不仅作出意思表示，而且意思表示是一致的。1.1合同概述1.1.1合同的概念建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同等。建设工程合同的订立，应当遵循自愿原则、公平原则、诚信原则，不得违反法律，不得违背公序良俗，应当有利于节约资源、保护生态环境。1.1合同概述1.1.1合同的概念1.合同的分类(1)有名合同与无名合同根据法律是否明文规定了一定合同的名称，可以将合同分为有名合同与无名合同。(2)双务合同与单务合同根据合同当事人是否互相负有给付义务，可以将合同分为双务合同和单务合同。1.1合同概述1.1.1合同的概念1.合同的分类(3）诺成合同与实践合同根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同。(4）要式合同与不要式合同根据法律对合同的形式是否有特定要求，可以将合同分为要式合同与不要式合同。1.1合同概述1.1.1合同的概念1.合同的分类(5）有偿合同与无偿合同根据合同当事人之间的权利义务是否存在对价关系，可以将合同分为有偿合同与无偿合同。(6)主合同与从合同根据合同相互间的主从关系，可以将合同分为主合同与从合同。1.1合同概述1.1.1合同的概念2.建设工程施工合同的法定形式

建设工程施工合同是建设工程合同中的重要部分，是指施工单位根据发包人的委托，完成建设工程项目的施工工作，建设单位接受工作成果并支付报酬的合同。

《民法典》规定，当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。《民法典》明确规定,建设工程合同应当采用书面形式。1.1合同概述1.1.1合同的概念

由于建设工程项目的规模和特点的差异，不同项目的合同数量可能会有很大的差别，大型建设项目可能会有成百上千个合同。但不论合同数量的多少，根据合同中的任务内容可划分为勘察合同、设计合同、施工承包合同、物资采购合同、工程监理合同、咨询合同、代理合同等。根据《中华人民共和国合同法》，勘察合同、设计合同、施工承包合同属于建设工程合同，工程监理合同、咨询合同等属于委托合同。1.1合同概述1.1.2建设工程施工合同的内容1.禁止转包或再分包

建设工程施工合同有施工总承包合同和施工分包合同之分。施工总承包合同的发包人是建设工程的建设单位或取得建设工程总承包资格的工程总承包单位。

施工分包合同又有专业工程分包合同和劳务作业分包合同之分。1.1合同概述1.1.2建设工程施工合同的内容1.禁止转包或再分包承包人和分包人禁止转包或再分包，具体要求如下：(1)分包人不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人，否则将被视为违约，并承担违约责任。(2)分包人经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。(3)分包人应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查，并承担相关连带责任。1.1合同概述1.1.2建设工程施工合同的内容2.合同的内容

施工合同示范文本由3部分组成，包括协议书、通用条款、专用条款。除了以上三部分组成部分外，一般还应该包括:中标通知书、投标书及其附件、有关的标准、规范及技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书等。1.1合同概述1.1.2建设工程施工合同的内容3.建设工程施工合同的内容

《民法典》规定，施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。1.1合同概述1.1.2建设工程施工合同的内容1.1合同概述1.1.3合同的效力

合同效力是指法律赋予依法成立的合同所产生的约束力。合同的效力可分为四大类,即有效合同，无效合同，效力待定合同，可撤销合同。1.1合同概述1.1.3合同的效力1.有效合同

有效合同需具备下列条件的民事法律行为:1)行为人具有相应的民事行为能力;2)意思表示真实;3)不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。1.1合同概述1.1.3合同的效力2.无效合同

无效合同的特征是:(1)具有违法性;(2）具有不可履行性;(3)自订立之时就不具有法律效力。1.1合同概述1.1.3合同的效力2.无效合同

建设工程无效施工合同的主要情形：(1)承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的;(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的;(4)承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同。1.1合同概述1.1.3合同的效力3.效力待定合同

效力待定合同是指合同虽然已经成立，但因其不完全符合有关生效要件的规定，其合同效力能否发生尚未确定须经法律规定的条件具备才能生效。无效合同的产生主要有以下两个原因：(1)限制行为能力人订立的合同(2)无权代理人订立的合同1.1合同概述1.1.3合同的效力4.可撤销合同

可撤销合同是指因意思表示不真实，通过有撤销权的机构行使撤销权，使已经生效的合同归于无效的合同。可撤销合同的种类主要有以下几种：(1)因重大误解订立的合同(2)在订立合同时显失公平的合同(3)以欺诈手段订立的合同(4)以胁迫的手段订立的合同1.1合同概述1.1.4合同的计价方式

建设工程施工承包合同的计价方式主要有三种，即总价合同、单价合同和成本加酬金合同。1.1合同概述1.1.4合同的计价方式1.单价合同适用范围工程内容、工程量不确定的项目结算实际工程款的支付=实际完成的工程量×合同单价风险双方都无工程量方面的风险优点发包单位可以缩短招标准备时间；投标人缩短投标时间缺点业主需要安排专门力量来核实已经完成的工程量；对投资控制不利特点“单价优先”，以单价为准调整总价。分类固定单价合同：工期短、工程量变化不大的项目，约定范围内不可调价；变动单价合同：工程量有较大变化、通货膨胀、国家政策变化时可调价。1.1合同概述1.1.4合同的计价方式2.总价合同

承包方承担的风险

1)价的风险:报价计算错误、漏报项目、物价和人工费上涨;

2)量的风险:工程量计算错误、工程范围不确定、工程变更或者由于设计深度不够所造成的误差;

固定总价合同适用于工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理，工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确以及工程结构和技术简单，风险小的一些项目上。1.1合同概述1.1.4合同的计价方式2.总价合同变动总价合同：由于通货膨胀等原因而使所使用的工、料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整。当然，一般由于设计变更、工程量变化和其他工程条件变化所引起的费用变化也可以进行调整。1.1合同概述1.1.4合同的计价方式3.成本加酬金合同

分类概述适用范围(1)工程特别复杂，工程技术、结构方案不能预先确定；(2）时间持别紧迫，如抢险、救灾工程，来不及详细的商谈。风险主要由业主承担，对业主的投资控制很不利优点(1)减少承包商的对立情绪；(2)利用承包商的施工技术专家，改进或弥补设计中的不足。缺点合同的不确定性大，由于设计未完成，难以对工程计划进行合理安排1.2工程纠纷处理1.2工程纠纷处理1.解决开工日期及开工通知争议的规定当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定:(1)开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期;开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。(2)承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。(3）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告。1.2工程纠纷处理1.2.1解决工程争议规定2.解决竣工日期争议的规定当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定:(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。1.2工程纠纷处理1.2.1解决工程争议规定3.解决工程价款结算争议的规定若承发包双方对于工程价款结算存在争议，则按照如下规定解决：(1)视为发包人认可承包人的单方结算价

当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。1.2工程纠纷处理1.2.1解决工程争议规定3.解决工程价款结算争议的规定(2)对工程量有争议的工程款结算当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。1.2工程纠纷处理1.2.1解决工程争议规定3.解决工程价款结算争议的规定(3)欠付工程款的利息支付当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。没有约定的，按照同期同类贷款利率或者向期贷款市场报价利率计息。利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间:1)建设工程已实际交付的，为交付之日;2)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;3)建设工程未交付，工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。1.2工程纠纷处理1.2.1解决工程争议规定4.工程垫资的处理

政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设。

当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。

当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持。1.2工程纠纷处理1.2.1解决工程争议规定5.竣工工程质量争议的处理

施工单位对施主中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。1.2工程纠纷处理1.2.1解决工程争议规定纠纷主要包括：民事纠纷、行政纠纷、刑事案件

民事纠纷是平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的有关人身、财产权的纠纷;

行政纠纷是行政机关之间或行政机关同公民、法人和其他组织之间由于行政行为包括行政协议而产生的纠纷；

刑事案件指犯罪嫌疑人或者被告人被控涉嫌犯罪的案件。1.2工程纠纷处理1.2.2工程纠纷法律解决途径1.建设工程民事纠纷

建设工程民事纠纷，是在建设工程活动中平等主体之间发生的以民事权利义务法律关系为内容的争议。民事纠纷可分为两大类:一类是财产关系方面的民事纠纷，如合同纠纷等;另一类是人身关系的民事纠纷，如名誉权纠纷、继承权纠纷等。民事纠纷的特点通常有三点:(1)民事纠纷主体之间的法律地位平等;(2)民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议;(3)民事纠纷的可处分性。在建设工程领域，较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷。1.2工程纠纷处理1.2.2工程纠纷法律解决途径2.建设工程行政纠纷

建设工程行政纠纷是在建设工程活动中行政机关之间或行政机关同公民、法人和其他组织之间由于行政行为而引起的纠纷。在建设工程领域，易引发行政纠纷的具体行政行为主要有如下几种:(1)行政许可(2)行政处罚(3)行政强制(4)行政裁决1.2工程纠纷处理1.2.2工程纠纷法律解决途径3.建设工程民事纠纷的法律解决途径

民事纠纷的法律解决途径主要有四种:和解、调解、仲裁、诉讼。(1)和解：无须第三方介入,完全自行解决争议，和解可以在民事纠纷的任何阶段进行；(2)调解：需要第三方介入；(3)仲裁:仅限于平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷；(4)民事诉讼:诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人等。只要原告的起诉符合法定条件和约定条件，无论被告是否愿意，诉讼都会发生1.2工程纠纷处理1.2.2工程纠纷法律解决途径4.建设工程行政纠纷的法律解决途径

行政纠纷的法律解决途径主要有两种,即行政复议和行政诉讼。(1)行政复议：行政复议是公民、法人或其他组织认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益，依法请求法定的行政复议机关审查该具体行政行为的合法性、适当性，该复议机关依照法定程序对该具体行政行为进行审查，并作出行政复议决定的法律制度。(2)行政诉讼：行政诉讼是公民、法人或其他组织依法请求法院对行政机关行政行为的合法性进行审查并依法裁判的法律制度1.2工程纠纷处理1.2.2工程纠纷法律解决途径1.3施工合同跟踪1.3施工合同跟踪

在工程实施的过程中要对合同的履行情况进行跟踪与控制，并加强工程变更管理，保证合同的顺利履行。1.3施工合同跟踪1.3.1施工合同跟踪概念1.施工合同跟踪

施工合同跟踪有两个方面的含义。一是承包单位的合同管理职能部门对合同执行者(项目经理部或项目参与人）的履行情况进行的跟踪、监督和检查;二是合同执行者(项目经理部或项目参与人)本身对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比。在合同实施过程中二者缺一不可。1.3施工合同跟踪1.3.1施工合同跟踪概念1.施工合同跟踪

施工合同跟踪有两个方面的含义。一是承包单位的合同管理职能部门对合同执行者(项目经理部或项目参与人）的履行情况进行的跟踪、监督和检查;二是合同执行者(项目经理部或项目参与人)本身对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比。在合同实施过程中二者缺一不可。1.3施工合同跟踪1.3.1施工合同跟踪概念1.施工合同跟踪

对合同执行者而言，应该掌握合同跟踪的以下方面:(1)合同跟踪的依据(2)合同跟踪的对象1.3施工合同跟踪1.3.1施工合同跟踪概念2.合同实施的偏差分析

合同实施偏差分析的内容包括以下几个方面:(1)产生偏差的原因分析(2)合同实施偏差的责任分析(3)合同实施趋势分析1.3施工合同跟踪1.3.1施工合同跟踪概念3.合同实施偏差处理

1.3施工合同跟踪1.3.1施工合同跟踪概念措施方式组织措施增加人员投入，调整人员安排，调整工作流程和工作计划等。技术措施变更技术方案，采用新的高效率的施工方案等。经济措施增加投入，采取经济激励措施等。合同措施进行合同变更，签订附加协议，采取索赔手段等。4.合同变更的处理(1)合同变更的起因(2)合同变更的处理要求1.3施工合同跟踪1.3.1施工合同跟踪概念1.4工程索赔1.4工程索赔

工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同，或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。1.4工程索赔1.4.1工程索赔的要求1.索赔的起因

索赔可能由以下一个或几个方面的原因引起:(1)合同对方违约，不履行或未能正确履行合同义务与责任;(2)合同错误，如合同条文不全、错误、矛盾等，设计图纸、技术规范错误等;(3)合同变更;(4)工程环境变化，包括法律、物价和自然条件的变化等;(5)不可抗力因素，如恶劣气候条件、地震、洪水、战争状态等;1.4工程索赔1.4.1工程索赔的要求2.索赔的分类(1)按索赔有关当事人分类1)承包人与发包人之间的索赔；2)承包人与分包人之间的索赔；3)承包人或发包人与供货人之间的索赔；4)承包人或发包人与保险人之间的索赔。1.4工程索赔1.4.1工程索赔的要求2.索赔的分类(3）承包人索赔成立的条件发生以下事件，施工单位可以提起索赔：1)发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失;2)因工程变更（包括设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成的时间、费用损失;3)由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加;4)发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;5)发包人延误支付期限造成承包人的损失;6)合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用;7)非承包人的原因导致工程暂时停工;8)物价上涨，法规变化及其他。1.4工程索赔1.4.1工程索赔的要求2.索赔的分类(3）承包人索赔成立的条件发生以下事件，施工单位可以提起索赔：4)发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;5)发包人延误支付期限造成承包人的损失;6)合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用;7)非承包人的原因导致工程暂时停工;8)物价上涨，法规变化及其他。1.4工程索赔1.4.1工程索赔的要求3.索赔成立的前提条件(1）与合同对照，事件已经造成承包方工程项目成本的额外支出，或直接工期损失;(2）造成费用增加或工期损失的原因按合同约定不属于承包人的行为或风险责任;(3）承包人已按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。1.4工程索赔1.4.1工程索赔的要求4.建设工程索赔的程序

首先要提出索赔意向，这是索赔工作程序的第一步。

承包人必须在发出索赔意向通知后的28天内或经过工程师同意的其他合理时间内向工程师提交一份详细的索赔文件和有关资料。如果干扰事件对工程的影响持续时间长，承包人则应按工程师要求的合理间隔（一般为28天)，提交中间索赔报告，并在干扰事件影响结束后的28天内提交一份最终索赔报告。否则将失去就该事件请求补偿的索赔权利。1.4工程索赔1.4.1工程索赔的要求5.索赔文件的编制方法

1．总述部分:概要论述索赔事项发生的日期和过程;承包人为该索赔事项付出的努力和附加的开支;承包人的具体索赔要求。2.论证部分:关键部分，其目的是说明自己有索赔权，是索赔能否成立的关键。3．索赔款项(或工期)计算部分。4．证据部分。1.4工程索赔1.4.1工程索赔的要求6.建设工程反索赔

反索赔的工作内容包括两个方面:一是防止对方提出索赔;二是反击或反驳对方的索赔要求。

一般认为，索赔是双向的，业主和承包商都可以向对方提出索赔要求，任何一方也都可以对对方提出的索赔要求进行反驳和反击，这种反击和反驳就是反索赔。1.4工程索赔1.4.1工程索赔的要求1.费用索赔的计算

索赔费用的计算方法主要有:实际费用法、总费用法和修正总费用法。1.4工程索赔1.4.2费用与工期索赔2.工期索赔的计算

工期索赔的分析运用网络计划（CPM）方法分析延误事件是否发生在关键线路上，以决定延误是否可以索赔。在工期索赔中，一般只考虑对关键线路上的延误或者非关键线路因延误而变为关键线路时才给予顺延工期。1.4工程索赔1.4.2费用与工期索赔2.工期索赔的计算

工期索赔前首先应分析是否会造成工期延误，分析的内容包括延误原因分析、延误责任的界定、网络计划图分析、工期索赔的计算等。运用网络计划图方法分析延误事件是否发生在关键线路上，以决定延误是否可以索赔。工期索赔的计算方法包括：直接法、比例分析法、网络分析法。1.4工程索赔1.4.2费用与工期索赔章节学习足迹：单元1合同管理小结THANKS通信工程项目管理模块四工程验收管理能力单元2工程验收交付章节导读工程验收是项目合同中很重要的一环，工程验收的质量决定后工程运维管理的效果和效率。学习目标知识目标技能目标素质目标熟悉5G站点工程验收准备内容掌握5G单站验收的流程熟悉工程质量缺陷和保修处理措施清楚竣工资料验收审核的内容熟练单站验收规范指标能够完成5G站点机房设备工艺和业务检测的初步验收清楚竣工验收参与单位，能够完成验收前的场地和人员协调具备工程验收严谨的职业操守具备工程质量缺陷和保修处理的风险预判能力具备工程验收过程基本的协调管理能力单元2工程验收交付尚云通信技术有限公司目前已经完成5G站点机房的设备安装和调试，通过试运行阶段，现阶段开始进入项目竣工验收。5G站点机房竣工验收项目内容涉及面广，验收项目开展执行情况直接影响到该工程的最后结算以及投产使用的效果。任务导入单元2工程验收交付尚云通信技术有限公司目前已经完成5G站点机房的设备安装和调试，经过通过试运行阶段，现阶段开始进入项目竣工验收。5G站点机房竣工验收项目内容涉及面广，验收项目开展执行情况直接影响到该工程的最后结算以及投产使用的效果。5G站点工程验收的实施，首先要清楚项目工程验收的概念和内容，熟悉项目工程验收的程序，熟悉单站验收规范和指标要求。在项目验收前要梳理准备工程建设涉及资料表格，并完成资料审核；单站验收过程做好工艺验收和性能测试指标检测，并且对存在的质量缺陷和保修内容采取具体的处理措施，保证工程验收圆工作满结束。通过此部分的学习，学生应清楚项目工程验收的重要性，掌握项目工程验收的程序，能够参照施工工艺标准和业务测试指标顺利完成单站验收过程，整理提交验收资料。任务分析单元2工程验收交付2.1.1竣工验收的内容1.工程验收的概念通信工程竣工验收，通信工程建设项目施工安装建成后，由主管单位组织施工单位和使用单位，按设计任务书要求对该工程进行全面质量考核，并作出评审结论的过程。凡新建、扩建、改建等基本建设项目均应组织验收。较大工程规模的设备安装工程竣工验收应由省、市管理部门参加或主持，一般工程规模项目的工程验收应由工程部组织相关部门及人员进行，各分公司负责执行。2.1竣工验收准备2.验收的分类（1）按范围分有单项工程验收和全部验收的方式;单项工程验收是指当总体项目工程中的一个单项工程已按设计要求完成施工内容，能满足生产要求或具备使用条件，且施工单位已进行预检，已通过监理工程师的初验，在此条件下进行正式验收。全部验收是指项目总体已按设计要求全部完成，施工单位已进行预检，由监理工程师组织以建设单位为主，设计单位、施工单位及其他相关部门共同参加的正式验收。（2）按阶段划分为随工检查、初步验收（初验）、试运行和竣工验收;按阶段划分，大部分工程可分为三个阶段:随工验收、初步验收、竣工验收，对通信线路工程而言.验收一般分四个阶段，即分为为随工检查、初步验收（初验）、试运行和竣工验收（终验）。2.1竣工验收准备1.项目资料准备和审核项目资料是项目竣工验收的重要依据，施工单位应按合同的要求提供全面、准确的全套竣工验收所必需的项目资料，经监理工程师审核，确认无误后方可同意竣工验收。全套项目竣工资料应包括下列内容:（1）项目开工报告。（2）项目竣工报告。（3）分项/分部工程和单位工程的工程技术人员名单。（4）设计交底和图纸会审记录。（5）设计变更通知单和技术变更核实单。2.1.2工程验收程序2.1竣工验收准备1.项目资料准备和审核（6）质量事故调查和处理资料。（7）资料、设备的质量合格证明资料。（8）竣工图。（9）施工日志。（10）质量检验评定资科和竣工验收资料。对于上述由施工单位/承包方提供的相关资料，现场监理工程师应对其中主要的资料进行全面的审核，如材料/设备的质量合格证明材料的真实性、准确性、权威性，新材料、新工艺试验/检验的可靠性。2.1竣工验收准备2.竣工图纸审核项目竣工图是真实记录项月实施详细情况的技术文件，是对项目进行交工验收、维护的依据，也是使用单位应长期保存的技术资料。通过审查，可以及时发现竣工图的问题，发现问题后应及时向施工单位提出质询，要求施工单位采取相应的措施进行修正、补充、更改，以保证竣工图纸的真实性和准确性。对于符合合同要求及有关规定的竣工资料，监理工程师应签署验收意见。2.1竣工验收准备3.工程测试工程测试包括:抽验工程器材;产品质量检测;工程功能验证测试;工程合格认证测试(自我认证测试、第三方认证测试)。参加项目验收的各方人员按专业分工，分别对已竣工的工程进行目测检查和性能指标的抽查，同时对施工单位提供的资料所列内容逐一进行检查核对，确认其准确性;举行由验收各方人员参加的验收会议，各专业的验收人员及专业负责人介绍本专业的验收情况;提出验收中发现的问题，根据要求对存在的问题提出处理意见;视具体情况形成验收意见，作为验收文件记录在案;办理竣工验收签证书(竣工验收签证书必须由承包方、业主、工程监理机构共同签字)。2.1竣工验收准备4.总体验收（1）工程监理单位将制验的质量情况审核准确，填写如表4-2-1所示的“工程竣工初验表”。2.1竣工验收准备4.总体验收（2）施工单位根据工程初验质量情况填写如表4-2-2所示的“完工通知单”一式四份，并请监理单位通知建设单位组织验收。2.1竣工验收准备4.总体验收（3）监理单位根据施工单位准备情况，如竣技术文件、竣工测试记录，隐藏部位的签认和竣工图纸等，填写如表4-2-3所示的“竣工移交单”。2.1竣工验收准备单站验指在5G基站硬件安装调试完成后，对单站点的设备功能证是和覆盖能力进行的自检测试和验证。单站验收流程如图所示。2.2竣工单站验收1.室内系统验收（1）环境检查①作为信号源的基站设备或直放站设备工作环境及设备安装机房环境要求参见相关规范。②机房内空调设备应安装正确、牢固，运行正常，空调制冷量应满足设计相关要求，同时须根据实际新增设备散热量进行相应增容。空调电源必须在交流配电箱中设置独立空开，电源线走线应整齐统一，明线应外加PVC套管，严禁出现空调电源线飞线、吊线现象。③无线通信室内覆盖系统使用的器件及材料严禁工作在高温、易燃、易爆、易受电磁干扰(大型雷达站、发射电台、变电站)的环境。2.2.1工程验收2.2竣工单站验收1.室内系统验收（1）环境检查④无线通信室内覆盖系统使用的器件及材料安装环境应保持干燥、少尘、通风，严禁出现渗水、滴漏、结露现象。⑤建筑物楼内电源系统和防雷接地设施应满足室内覆盖系统工程需求，不满足要求的应按相关规范要求进行改造建设。⑥无线通信室内覆盖系统I程防火要求应满足《邮电建筑防火设计标准》的要求。2.2竣工单站验收1.室内系统验收（2）设备及器材检验①开工前建设单位、供货单位和施工单位应共同对已到达施工现场的设备、材料和器件的规格型号及数量进行清点和外观检查，应符合下列要求:a.设备规格限号应符合程设计要求，无受潮、被损和变形现象。b.材料的规格型号应符合工程设计要求、其数量应满足连续施工的需要。c.抽样测试器件的电气性能其性能指标应符合进网技术要求。②工程建设中不得使用不合格材料2.2竣工单站验收1.室内系统验收（3）电缆走道，线缆布放检查①安装电缆走道(或槽道)的位置、高度应符合工程设计规定。②安装电缆走道应符合下列要求:a.安装电缆走道应平直，无明显起伏或歪斜现象。b.电缆走道与墙壁或机列应保持平行。c.安装电缆走道吊挂应符合工程设计要求，吊挂安装应垂直、整齐、牢固，吊挂构件与电缆走道漆色一致。2.2竣工单站验收1.室内系统验收（3）电缆走道，线缆布放检查d.沿墙水平电缆走道应与地面平行，垂直电缆走道应与地面垂直，无倾斜现象。e.电缆走道穿过楼板孔洞或墙洞处应加装保护框，保护框应采用阻燃材料并刷漆，其颜色应与地板或墙壁一致。当电缆放绑完毕，应用阻燃材料封住洞口。③槽道安装应平直、端正、牢固，列槽道应成一直线。④机房内走线道、吊挂铁架等应按工程设计要求做保护地，保护地引线宜采用截面积不小于35mm2的多股铜导线。2.2竣工单站验收1.室内系统验收⑤馈线电缆的布放要求如下:a.馈线的规格型号、数量、布放路径应符合工程设计要求。b.馈线排列必须整齐，外皮无破损、断裂现象。c.信号电缆与电源线、地线应分开布放，在同电缆走道上布放时，间隔应不小于50mm。d.馈线布放时应留有适当余量，绑扎力度适宜，布放顺直、整齐，不能互相缠绕，并按连接次序理顺。尽量避免出现斜走线，空中飞线、交叉线等情况。若走线管无法靠墙布放(如地下停车场)，馈线走线管可与其他线管起走线，并用扎带与其他线管固定。2.2竣工单站验收1.室内系统验收e.当馈线需要弯曲布放时，要求弯曲角保持圆滑，弯曲曲率半径不超过表4-2-3所规定的标准。2.2竣工单站验收1.室内系统验收（4）信号源设备①无线通信室内覆盖系统的信号源基站设备(包括宏基站、微蜂窝、射频拉远等)安装工程验收参见相关制式的基站设备安装验收规范。②直放站设备安装工程验收应符合下列要求(直放站的工程验收标准的行业规范出台后，按行业规范执行):2.2竣工单站验收1.室内系统验收（5）有源器件有源器件主要指干线放大器，光纤分布系统的主机单元、远端单元等器件。有源器件的安装应满足下列要求:①有源器件的安装位置符合设计方案的要求；

②安装位置确保无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰；③严格按照说明书的介绍进行安装，使用合理的工具，安装牢固平整，有源器件上应有清晰明确的标志。安装时应用相应的安装件进行固定。主机内所有的设备单元安装正确、牢固，无损伤、掉漆现象；④有源器件的电源插板至少有两芯及三芯插座各一个，

工作状态时放置于不易触摸到的安全位置；⑤有源器件应有良好接地，并应用16mm2的接地线与建筑物的主地线连接；2.2竣工单站验收1.室内系统验收（6）无源器件①无源器件主要包括合路器、功分器、耦合器等器件。②无源器件的安装应满足下列要求:a.无源器件宜安装在弱电竖井内，应用扎带、固定件牢固固定，并采用托盘安装的方式固定在墙壁上，不允许悬空无固定放置，宜将器件安装在器件箱中。b.无源器件宜安装在易维护的位置。c.无源器件应有清晰明确的标识。2.2竣工单站验收1.室内系统验收（7）天线①无线通信室内覆盖系统工程中常见的天线类型包括全向吸顶天线、定向吸顶天线、壁挂天线(板状)、八木天线。②天线安装：a.室内天线的安装位置符合设计方案规定的范围，并尽量安装在吊顶的中央。b.对于全向吸顶天线或壁挂天线，均要求用天线固定件牢固安装在天花板或墙壁上，其附近无直接遮挡物存在。2.2竣工单站验收1.室内系统验收c.室内天线尽量采用吊架固定方式，天线吊挂高度应略低于梁、通风管道、消防管道等障碍物，保证天线的辐射特性。吊架和支架安装应保持垂直、整齐、牢固，无倾斜现象。d.在有特殊要求时，天线安装在天花板内，仍儒要固定，不得随意摆放。e.天线放置要平稳牢固，如果垂直放置，安放位置要合理，方便天线的连接。2.2竣工单站验收2.设备检查（1）设备安装检查机房环境检查室内设备安装检查机房内部布线检查AAU安装检查AAU抱杆安装检查线缆布放检查防水要求2.2竣工单站验收2.设备检查2）设备上电①BBU上电a.从电源单板卸下电源线。b.开启输人BBU的配电单元电源开关，用万用表测量电源线的输出电压，判断电压情况，如表4-2-12所示：2.2竣工单站验收2.设备检查c.关闭输人BBU的配电单元电源开关。d.电源线插到电源单板上。e.开启输入BBU的配电单元电源开关，查看电源单板指示灯的显示情况。确认各指示灯显示正常，BBU上电完成。BBU面板各指示灯状态如下表所示：2.2竣工单站验收BBU设备上电步骤如右图所示:2.设备检查②AAU上电a.将供电设备连接到AAU接线盒或防雷箱的空气开关闭合。b.通过指示灯状态判断AAU上电完成。AAU电压和面板指示灯状态如下表所示：2.2竣工单站验收AAU设备上电步骤如右图所示:单站验证是网络优化的基础性工作，其目的是保证站点各个小区的基本功能(接入、Ping、FTP上传/下载业务等)和信号覆盖正常，保证安装、参数配置等与规划方案一致。单站验证使得影响后期优化的问题有可能在前期解决，另外还有助于熟悉优化区域内的点位置、无线环境等信息，获取实际基础资料，为更高层次的优化打下良好基础。本节主要介绍数据业务：FTP上传/下载；VoIP业务；站点小区信号覆盖测试。首先先介绍一下业务检测常用到的几个参数。2.2.2业务检测2.2竣工单站验收1.业务检验常用参数（1）RSRP在3GPP的协议中，RSRP(ReferenceSignalReceivingPower,参考信号接收功率)指的是在设定的测量频带上，承载小区专属参考信号的资源粒子的功率贡献(单位为W)的线性平均值。通俗地来说，可以认为RSRP的功率值就代表了每个子载波的功率值，用来标识无线信号接收强度。（2）RSSI在3GPP的协议中，RSSI(ReceivedSignalStrengthIndicator,接收信号强度指示)指的是接收宽带功率，包括在接收机脉冲成形滤波器定义的带宽内的热噪声和接收机产生的噪声。测量的参考点为UE的天线端口。2.2竣工单站验收1.业务检验常用参数（3）RSRQ在3GPP的协议中，RSRQ（ReferenceSignalReceivingQuality,参考信号接收质量）定义为N×RSRP/（E-UTRA载波RSSI）。其中，N表示E-UTRA载波RSSI（E-UTRAcarrierRSSI)测量带宽中资源块的数量:分子和分母应该在相同的资源块上获得；E-UTRA载波RSSI为由UE从所有源观察到的总接收功率(单位为w)的线性平均，包括公共信道服务和非服务小区、邻近信道干扰、热噪声等。2.2竣工单站验收2.数据业务测试（1）测试前提在每个小区的主覆盖范围内，选择RSRP>-90dBm的点进行定点测试，记录每个点的RSRP/SINR（信噪比）测试结果，填在单站验证表格中。（2）测试准备①在便携式计算机及PDN(公共数据网)服务器上准备好上传/下载文件(文件大于或等于500MB，文件数大于或等于10个)。②测试终端及测试软件正常连接，获取PDN服务器的IP地址。③获知当前小区是否处于正常的业务状态。2.2竣工单站验收2.数据业务测试（3）测试步骤①UE从空闲态接入，接入成功后进行FTP下载测试，时间保持60s，然后detachUE,UE处于空闲态后重新进行接入测试。记录下载速率、接入成功次数、掉线次数，观察测量的小区PCI(物理小区标识)是否为当前主覆盖小区的PCI,确定天线是否接反。②UE从空闲态接入，接入成功后进行FTP上传测试，时间保持60s,然后detachUE,UE处于空闲态后重新进行接入测试。记录上传速率、接入成功次数、掉线次数，观察测量的小区PCI是否为当前主覆盖小区的PCI.确定天线是否接反。2.2竣工单站验收2.数据业务测试（3）测试步骤③定点测试结束后，UE从空闲态接入，接入成功后进行FTP下载测试，保持UE处于FTP下载状态，以站点为中心顺时针移动2圈，观察各个小区切换是否正常；以站点为中心逆时针移动2圈，观察各个小区的切换是否正常。记录各个小区之间的切换情况。④将测试数据记录在数据业务测试表中，并将测试问题填写在问题描述栏中。2.2竣工单站验收3.VoIP业务（1）