储罐工程施工合同

第第页合同编号:________储罐工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码7/NUMPAGES总页数7一、主体与目的本合同主体为甲方（工程业主）与乙方（施工单位），双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方在指定地点进行储罐工程施工的相关事宜达成如下协议：1.合同基本信息：本合同编号为______，签订日期为______，工程地点位于______。2.合同目的：甲方委托乙方在约定地点进行储罐工程施工，乙方应按照甲方要求，在规定的时间内完成储罐工程的建设，确保工程质量达到国家相关标准，满足甲方使用需求。同时，双方应遵守国家法律法规及行业规范，确保工程安全、环保。二、价格、支付方式1.合同价格：本合同工程总价款为人民币______元（大写：______），具体工程量及单价详见附件《工程量清单》。2.支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方预付款人民币______元（大写：______），作为工程启动资金。（2）工程进度达到设计文件要求，经甲方验收合格后，乙方提交进度款申请，甲方应在收到申请后____个工作日内支付相应款项，进度款支付比例根据实际完成工程量按月度进度进行，最高不超过合同总价的______%。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付尾款人民币______元（大写：______），尾款支付前提为乙方提交完整的工程结算资料，并经甲方审核无误。（4）所有款项支付均以银行转账方式进行，甲方应在付款前向乙方收款账户信息。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全标准完成储罐工程施工。（2）甲方应按时支付合同约定的款项，不得无故拖延或拒绝支付。（3）甲方应施工所需的场地、水源、电源等基础设施，并确保施工环境符合相关法规要求。（4）甲方应配合乙方进行工程进度款的申请和结算，及时必要的审批手续。2.乙方权利与义务：（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、安全标准完成储罐工程施工，确保工程质量符合国家相关标准。（2）乙方应遵守国家法律法规，严格执行施工规范，确保施工安全。（3）乙方应按时提交工程进度款申请和工程结算资料，配合甲方进行验收。（4）乙方应负责施工过程中的环境保护，采取有效措施减少施工对周围环境的影响。（5）乙方应承担因自身原因造成的工程质量问题，并负责修复或赔偿。四、质量保证与服务1.质量保证：（1）乙方承诺储罐工程施工质量符合国家相关标准和设计要求，确保储罐使用安全、耐用。（2）工程材料、设备须符合国家标准和合同约定，乙方应相关质量证明文件。（3）在工程验收合格后，乙方对储罐工程______年的质量保证期，在此期间，如因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应无偿进行修复或更换。（4）质量保证期内，如储罐出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后____个工作日内予以处理。2.服务内容：（1）乙方应施工过程中的技术指导，确保施工工艺符合要求。（2）乙方应定期对施工现场进行巡查，确保施工安全、文明施工。（3）乙方应按照合同约定的时间完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。（4）工程验收合格后，乙方应向甲方完整的施工技术资料，包括施工图纸、质量检验报告等。五、履行与变更1.履行：（1）双方应严格按照合同约定的时间、质量、安全标准履行各自的权利和义务。（2）乙方应在合同约定的工期内完成储罐工程施工，甲方应按照约定的时间节点支付工程款。（3）双方应按照合同约定的方式履行验收程序，验收合格后，甲方应在____个工作日内支付尾款。（4）在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致工程进度延误，双方应协商解决，合理调整工期。2.变更：（1）合同履行期间，如因设计变更、工程量增减等原因需要调整合同内容，双方应协商一致，签订补充协议。（2）任何变更均应以书面形式通知对方，并经双方签字确认后生效。（3）因变更产生的费用和工期调整，双方应按照公平、合理原则协商解决，并相应调整合同总价和付款进度。（4）未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更合同内容。六、保密条款1.保密内容：双方在本合同履行过程中所涉及的技术秘密、商业秘密、合同条款以及与合同相关的其他信息，均属于保密范围。2.保密义务：（1）双方对本合同内容以及保密内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。（2）双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性，包括但不限于限制访问权限、加强内部管理、使用保密协议等。（3）合同终止后，双方仍应继续履行保密义务，直至保密内容不再具有保密价值或双方另有约定。3.违约责任：（1）任何一方违反保密义务，泄露保密内容，导致对方遭受损失的，应承担相应的法律责任。（2）违约方应赔偿对方因此遭受的直接损失和合理费用，包括但不限于调查费用、诉讼费用等。（3）双方应就保密事项进行必要的沟通，如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、争议解决1.争议解决方式：本合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.争议解决程序：（1）发生争议后，双方应在争议发生之日起____个工作日内书面通知对方，并说明争议的具体情况。（2）自收到争议通知之日起____个工作日内，双方应指定代表进行协商，并尽力在____个工作日内达成和解。（3）如协商未果，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.争议解决地点：本合同争议解决地点为合同签订地，即______。4.争议解决费用：争议解决过程中产生的费用，包括但不限于诉讼费、律师费等，由败诉方承担，除非法律另有规定或双方另有约定。5.争议解决效力：本合同争议解决条款为合同的组成部分，对双方具有同等法律效力。八、其它条款1.合同解除：（1）如一方违反合同约定，给对方造成重大损失的，对方有权解除合同，并要求赔偿损失。（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方均可解除合同，但应承担各自责任。2.合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至储罐工程竣工验收合格之日止。3.合同解除通知：解除合同的通知应以书面形式进行，并于送达对方后生效。4.合同终止：本合同因工程竣工验收合格、合同解除或其它原因终止，双方应结清各自应得款项，并办理相关手续。5.合同附件：本合同附件《工程量清单》与合同具有同等法律效力。6.合同变更：合同的任何变更均应以书面形式进行，并经双方签字（或盖章）确认。未经书面确认的变更，对双方均无约束力。7.法律适用与管辖：本合同适用中华人民共和国法律，合同争议由合同签订地人民法院管辖。九、合同签署1.签署：本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。2.签字：甲方代表（签