2025混凝土浇捣工程劳务分包合同

2025混凝土浇捣工程劳务分包合同第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3结构类型：1.4建筑面积：平方米1.5施工范围：第二条施工内容与质量要求2.1施工内容本工程劳务分包范围包括但不限于以下内容：（1）混凝土浇捣；（2）混凝土振捣；（3）模板支设与拆除；（4）混凝土养护；（5）施工场地清理；（6）临时设施搭设与拆除；（7）其他与混凝土浇捣相关的辅助工作。2.2质量要求（1）混凝土浇捣质量应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2025）的要求；（2）混凝土振捣应密实，表面平整，无蜂窝、麻面、孔洞等质量问题；（3）模板支设应牢固，保证混凝土结构尺寸准确，无变形；（4）混凝土养护应严格按照施工方案执行，确保混凝土强度达到设计要求；（5）施工过程中产生的垃圾应及时清理，保持施工现场整洁。第三条合同工期3.1合同总工期本工程劳务分包合同总工期为日历天，具体开工时间以发包方书面通知为准。3.2关键节点工期（1）基础混凝土浇捣完成时间：（2）主体结构混凝土浇捣完成时间：（3）其他关键节点时间：3.3工期延误（1）由于不可抗力原因导致的工期延误，经发包方书面确认后，工期相应顺延；（2）由于分包方原因导致的工期延误，每延误一日，分包方应支付违约金元；（3）因发包方原因导致的停工、窝工，发包方应向分包方支付停工、窝工损失费用，具体费用标准为元/日。第四条合同价款及支付方式4.1合同价款本工程劳务分包合同总价款为人民币元，大写：。4.2价款计算方式（1）单价：元/平方米；（2）面积：平方米；（3）总价：单价×面积=总价。4.3payment方式（1）预付款：合同签订后日内，发包方支付合同总价款的%，即元；（2）进度款：每月日前，分包方向发包方提交上月已完成工程量的报表，经发包方审核后，支付上月已完成工程量对应价款的%；（3）竣工验收款：竣工验收合格后日内，发包方支付至合同总价款的%；（4）保修金：剩余合同总价款的%作为保修金，保修期满后日内无质量问题一次性无息支付。第五条双方职责与义务5.1发包方职责与义务（1）发包方应提供施工现场的场地、水源、电源，并负责办理施工所需的手续；（2）发包方应提供施工图纸、技术交底文件，并对分包方进行技术交底；（3）发包方应按合同约定向分包方支付工程款；（4）发包方应协调与其他分包单位的关系，避免因协调不当影响施工进度；（5）发包方应按照合同约定提供施工材料，并保证材料质量符合设计要求。5.2分包方职责与义务（1）分包方应严格遵守施工图纸、技术交底文件及国家相关施工规范，确保施工质量；（2）分包方应按照合同约定的工期完成施工任务，不得无故拖延工期；（3）分包方应负责施工现场的安全管理，确保施工过程中无安全事故发生；（4）分包方应做好施工现场的文明施工，及时清理建筑垃圾，保持现场整洁；（5）分包方应服从发包方及监理单位的管理，接受发包方及监理单位的监督检查。第六条材料设备供应6.1材料供应（1）施工所需的混凝土、模板、钢筋等主要材料由发包方提供；（2）辅助材料（如脱模剂、养护材料等）由分包方自行采购，费用已包含在合同价款中；（3）发包方提供的材料应保证质量符合设计要求，并按计划进场；（4）分包方应妥善保管发包方提供的材料，如有丢失或损坏，分包方应承担相应的赔偿责任。6.2设备供应（1）施工所需的大型机械设备（如混凝土泵、振捣器等）由发包方提供；（2）分包方自带的小型工具（如抹子、撬棍等）需满足施工要求；（3）发包方提供的机械设备应保证正常运转，如因设备故障影响施工，发包方应承担相应责任。第七条安全管理7.1安全责任（1）分包方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，确保施工过程中无安全事故发生；（2）分包方应为其施工人员购买意外伤害保险，并提供有效的保险证明；（3）分包方应制定详细的安全操作规程，并对施工人员进行安全培训；（4）如因分包方原因发生安全事故，分包方应承担全部责任及费用。7.2安全检查（1）发包方有权对施工现场进行安全检查，发现安全隐患有权要求分包方立即整改；（2）分包方应积极配合发包方及监理单位的安全检查，不得拒绝或拖延。第八条验收与保修8.1验收标准（1）本工程混凝土浇捣工程的验收标准为《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2025）；（2）分包方应在隐蔽工程验收前24小时通知发包方进行验收，验收合格后方可进行下道工序施工；（3）分包方应提供完整的施工记录、检验记录等资料，以便验收。8.2保修责任（1）混凝土浇捣工程保修期为年，保修期自工程竣工验收合格之日起计算；（2）在保修期内，如因分包方施工原因导致的混凝土质量问题，分包方应无偿进行修复；（3）保修期内，分包方应在接到发包方通知后小时内到达现场进行维修。第九条违约责任9.1分包方违约（1）如因分包方原因导致工程质量不符合合同要求，分包方应无偿返工并承担相应损失；（2）如因分包方原因导致工期延误，每延误一日，分包方应支付违约金元；（3）如分包方未按合同约定履行义务，发包方有权解除合同，并要求分包方赔偿损失。9.2发包方违约（1）如因发包方原因导致材料、设备未按计划进场，造成施工延误，发包方应赔偿分包方停工、窝工损失；（2）如发包方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，发包方应支付未付工程款的%作为违约金；（3）如发包方未按合同约定履行义务，分包方有权解除合同，并要求发包方赔偿损失。第十条争议解决10.1本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；10.2协商不成的，任何一方均可向所在地人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；11.2本合同自双方签字盖章之日起生效；11.3本合同一式份，甲乙双方各执份。发包方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：