工程项目施工合同样本

工程项目施工合同样本编号：__________

甲方（施工方）：__________，地址：__________

乙方（业主方）：__________，地址：__________

鉴于甲方具备从事建筑活动的资质，乙方拟对项目进行施工，双方经友好协商，本着平等互利的原则，达成如下协议：

一、合同目的：乙方委托甲方对项目进行施工，确保工程按期、按质、按量完成。

二、合同背景：甲方具备相应的施工资质和经验，乙方具备项目所需资金及土地使用权。双方同意按照本合同约定，共同完成项目施工。

双方的责任和义务：

一、甲方责任和义务：

1.按照乙方要求，在约定的时间内完成施工任务，确保工程质量符合国家相关标准和规范。

2.在施工过程中，严格按照合同约定和设计图纸进行施工，不得擅自改变设计图纸。

3.负责施工过程中的安全生产，确保施工人员的人身安全和工程安全。

4.按照国家规定和合同约定，及时缴纳各项税费。

5.在施工过程中，如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任。

6.按照合同约定，向乙方提供施工过程中的相关资料，包括施工进度报告、质量检测报告等。

二、乙方责任和义务：

1.按照合同约定，按时、按量、按质提供施工所需材料、设备，并确保其符合国家相关标准和规范。

2.为甲方提供必要的施工场地和施工条件，确保甲方顺利进行施工。

3.按照合同约定，支付工程款，包括预付款、进度款和竣工结算款。

4.对甲方在施工过程中提出的问题和建议，应及时给予答复和处理。

5.在工程竣工后，对工程进行验收，对不符合质量要求的工程提出整改意见。

6.按照国家规定和合同约定，承担相应的税费。

三、双方权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供材料和设备，并对其质量进行监督。

2.甲方有权要求乙方按照合同约定支付工程款，并对延期付款承担违约责任。

3.乙方有权要求甲方按照合同约定完成施工任务，并对工程延期承担违约责任。

4.乙方有权要求甲方提供施工过程中的相关资料，并对不符合质量要求的工程提出整改意见。

四、双方义务：

1.双方应按照合同约定，履行各自的责任和义务，不得无故拖延或拒绝履行。

2.双方应遵守国家相关法律法规，确保施工过程中的合法权益。

3.双方应保持沟通，及时解决施工过程中出现的问题。

4.双方应共同维护施工现场的秩序，确保施工顺利进行。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额：本合同项下，甲方应向乙方支付的总金额为人民币__________元整（大写：__________元整）。

二、支付方式：

1.预付款：合同签订后__________日内，乙方应向甲方支付合同总金额的__________%作为预付款，即人民币__________元整。

2.进度款：在工程按进度完成并经乙方验收合格后，甲方应在每个进度节点后__________日内，向乙方支付已完成的工程部分金额，具体支付比例和金额如下：

-第一个进度节点：支付已完成工程总金额的__________%，即人民币__________元整；

-第二个进度节点：支付已完成工程总金额的__________%，即人民币__________元整；

-以此类推，直至工程全部完成。

3.结算款：工程竣工并经乙方验收合格后，甲方应在__________日内，对剩余的工程部分进行结算，支付结算款，具体金额以竣工结算为准。

4.验收合格后支付：乙方验收合格并签署验收报告后，甲方应在__________日内支付剩余的合同金额。

三、支付条件：

1.甲方支付进度款或结算款的前提是，乙方已按照合同约定完成了相应的工程部分，并经乙方验收合格。

2.甲方支付款项时，乙方应提供相应的工程进度报告、验收报告等证明文件。

3.如因甲方原因导致工程延期，甲方应按照合同约定支付违约金，并相应调整支付进度款的时间。

四、税费承担：

1.本合同项下产生的税费，除法律法规另有规定外，均由甲方承担。

2.甲方支付给乙方的款项中，已包含乙方应缴纳的税费。

五、支付方式变更：

1.如遇特殊情况，双方经协商一致，可对支付方式进行变更，并签订补充协议。

2.任何支付方式的变更，均应以书面形式进行确认。

违约与争议解决机制：

一、违约责任：

1.甲方违约情形：

-甲方未能按合同约定完成施工任务，导致工程延期，每延迟一日，应向乙方支付人民币__________元整的违约金；

-甲方提供的材料和设备不符合合同约定或国家相关标准，导致工程质量问题，甲方应承担相应的修复费用和赔偿损失；

-甲方未按时支付进度款或结算款，每逾期一日，应向乙方支付人民币__________元整的滞纳金。

2.乙方违约情形：

-乙方未能按时提供材料和设备，导致工程延期，每延迟一日，应向甲方支付人民币__________元整的违约金；

-乙方未按时支付预付款、进度款或结算款，每逾期一日，应向甲方支付人民币__________元整的滞纳金；

-乙方验收合格后未按合同约定支付结算款，每逾期一日，应向甲方支付人民币__________元整的滞纳金。

二、争议解决：

1.争议解决方式：双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。

2.适用法律：本合同的订立、效力、解释、履行、终止及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

3.管辖法院：对于因本合同发生的争议，双方同意提交合同签订地人民法院管辖。

4.仲裁：

-仲裁机构：双方同意将争议提交至合同签订地仲裁委员会仲裁；

-仲裁规则：仲裁应按照《中华人民共和国仲裁法》及合同签订地仲裁委员会的仲裁规则进行；

-仲裁裁决：仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

三、其他：

1.任何一方在履行合同过程中，如需变更合同内容，必须以书面形式提出，并经双方签字确认后生效。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附则：

一、生效条件：

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同在满足以下条件后方可生效：

-甲方已获得相关施工许可和资质证明；

-乙方已支付合同约定的预付款；

-双方已就合同内容达成一致意见。

二、有效期：

1.本合同的有效期为自合同生效之日起至工程竣工并经乙方验收合格之日止。

2.合同期满后，如双方无异议，可另行签订补充协议，延长合同有效期。

三、变更和终止条款：

1.合同变更：

-双方协商一致，可对本合同进行变更，变更内容应以书面形式补充到本合同中，并自双方签字盖章之日起生效。

-任何变更不影响本合同其他条款的效力。

2.合同终止：

-工程竣工并经乙方验收合格，本合同终止。

-双方协商一致，可提前终止本合同，并签订终止协议。

-因不可抗力导致合同无法履行，经双方确认后，本合同可终止。

3.终止后的处理：

-合同终止后，双方应按照合同约定或法律法规的规定，处理剩余工程、材料、设备等事宜。

-双方应结清各自应得的款项，包括未支付的进度款、结算款等。

四、通知与送达：

1.双方应确保合同约定的通知方式有效，包括书面通知、电子邮件、传真等。

2.通知应在合同约定的送达地址进行送达，或通过其他双方认可的方式送达。

五、不可抗力：

1.不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等，导致合同无法履行。

2.发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取措施减轻损失。

3.因不可抗力导致合同无法履行的，合同期限相应顺延。

六、其他：

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.需求文档：详细列出工程项目的具体需求，包括功能、性能、质量标准等。

2.设计方案：包括工程项目的总体设计、分部分项工程设计、施工图设计等。

3.技术规格：列出工程所需的材料、设备的技术规格，确保其符合合同要求。

4.合同双方的身份证明文件：包括甲方和乙方的营业执照、资质证书、法定代表人身份证明等。

5.项目用地证明文件：包括土地使用权证明、规划许可证等。

6.施工合同附件：包括施工组织设计、施工方案、安全施工措施等。

7.材料采购合同：包括材料供应商的资质证明、材料清单、价格清单等。

8.设备采购合同：包括设备供应商的资质证明、设备清单、价格清单等。

9.施工进度计划：详细列出工程项目的施工进度安排，包括各阶段的起止时间、主要工作内容等。

10.验收标准及方法：明确工程项目的验收标准、验收程序和验收方法。

11.保修承诺书：甲方对工程项目的保修承诺，包括保修期限、保修内容等。

12.争议解决方式选择书：双方选择争议解决方式的选择书，包括诉讼、仲裁或调解等。

13.本合同签订时双方签署的任何其他相关文件或协议。

合同签署：

甲方（施工方）：_______________________

签字：_______________________

盖章：_______