建设项目施工合同示例

建设项目施工合同示例编号：__________

甲方（建设单位）：__________

地址：__________

乙方（施工单位）：__________

地址：__________

鉴于甲方拟对__________项目进行建设，乙方愿意承担该项目的施工任务，双方本着平等互利、协商一致的原则，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

本合同旨在明确甲乙双方在建设项目施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，实现工程目标。

双方的责任和义务：

甲方责任和义务：

1.按照合同约定的时间、地点和方式向乙方提供施工场地，确保场地具备施工条件，并负责办理相关施工许可手续。

2.在合同约定的期限内，按照乙方提交的施工进度计划支付工程进度款。

3.按照合同约定，提供施工所需的图纸、技术资料、设备、材料和施工用水、用电等。

4.对乙方在施工过程中提出的合理建议和意见给予关注，并按照合同约定进行处理。

5.对乙方施工过程中发生的安全事故，按照国家相关法律法规和合同约定，及时采取措施进行事故处理和赔偿。

6.按照合同约定，对工程进行验收，并在验收合格后，按照约定支付工程尾款。

乙方责任和义务：

1.按照合同约定的时间、地点和施工图纸、技术资料进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。

2.严格按照施工组织设计和施工方案进行施工，确保施工安全和文明施工。

3.按照甲方要求，及时提交施工进度报告和工程变更申请。

4.对施工过程中发现的问题，及时与甲方沟通，并提出解决方案。

5.按照合同约定，对施工过程中产生的垃圾和废弃物进行清理，确保施工现场的整洁。

6.按照合同约定，对施工过程中发生的安全事故进行报告和处理，并承担相应的责任。

7.在工程验收合格后，按照甲方要求，进行工程保修，并在保修期内承担保修责任。

双方的权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定进行施工，并对施工质量进行监督检查。

2.乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需的图纸、技术资料、设备、材料和施工用水、用电等。

3.甲方有权要求乙方在施工过程中遵守国家法律法规和合同约定。

4.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程进度款和工程尾款。

双方义务：

1.双方应按照合同约定，履行各自的权利和义务。

2.双方应保持良好的沟通，及时解决施工过程中出现的问题。

3.双方应共同维护施工现场的安全和秩序。

4.双方应按照合同约定，妥善处理合同解除、终止和争议解决等事宜。

合同金额与支付方式：

1.本合同的总金额为人民币__________元整（大写：__________元整），该金额包含但不限于施工费用、材料费用、人工费用、机械设备费用、税费及其他相关费用。

2.支付方式如下：

a.预付款：合同签订后__________日内，甲方应向乙方支付合同总金额的__________%作为预付款，即人民币__________元整。

b.进度款：施工过程中，乙方应按照实际完成的工程量和合同约定的支付进度，向甲方提交付款申请，甲方应在收到乙方申请后__________日内支付相应的进度款。具体支付进度和金额如下：

-第一个付款节点：完成合同工程量的__________%，支付人民币__________元整；

-第二个付款节点：完成合同工程量的__________%，支付人民币__________元整；

-第三个付款节点：完成合同工程量的__________%，支付人民币__________元整；

-以此类推，直至工程全部完成。

c.验收合格后支付：工程验收合格后__________日内，甲方应支付剩余的合同金额，即人民币__________元整。

d.工程尾款：在工程保修期满且无质量问题后__________日内，甲方应支付工程尾款，即人民币__________元整。

3.支付条件：

a.乙方应确保每笔付款申请都附有详细的工程量清单、发票和相关证明文件。

b.甲方支付款项前，应核实乙方提交的付款申请是否符合合同约定。

c.任何因乙方原因导致的工程延误或质量问题，甲方有权暂停支付相应款项，直至问题得到妥善解决。

4.额外费用：本合同总金额中未包含的额外费用，如不可抗力因素导致的费用增加、材料价格波动等，双方应另行协商解决，并在必要时调整合同金额。

5.逾期付款：若甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的__________%计算，并按日累积，直至款项付清。

6.付款方式：本合同项下的款项支付，可通过银行转账、现金或其他双方认可的支付方式进行。

违约与争议解决机制：

1.违约责任：

a.若甲方未能按照合同约定支付款项，除应支付逾期付款违约金外，还应承担由此给乙方造成的直接经济损失。

b.若乙方未能按照合同约定的时间和质量要求完成施工任务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：

-退还已收进度款；

-支付违约金，违约金按未完成工程量价值的__________%计算；

-造成的其他损失，甲方有权要求乙方赔偿。

c.若因甲方原因导致工程延期，甲方应向乙方支付工程延期违约金，违约金按合同约定每日工期价值的__________%计算。

2.争议解决：

a.双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中发生的争议，协商不成时，任何一方均有权将争议提交以下方式解决：

-诉讼：向合同签订地人民法院提起诉讼；

-仲裁：向中国仲裁委员会申请仲裁。

b.争议解决过程中，双方应继续履行合同义务，除非争议涉及合同的核心条款或双方另有约定。

c.如选择仲裁方式解决争议，仲裁庭应适用中华人民共和国法律。

d.仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

3.法律适用与管辖：

a.本合同的订立、效力、解释、履行、变更、解除及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

b.本合同签订地为合同履行地，对于因履行本合同所发生的或与本合同有关的任何争议，双方同意提交合同签订地人民法院管辖。

4.其他：

a.双方应遵守国家有关法律法规，确保合同履行过程中不发生违法行为。

b.本合同的任何修改、补充或变更，必须以书面形式进行，并由双方签字盖章后生效。

c.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附则：

1.生效条件：

a.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

b.本合同生效前，双方应完成所有必要的审批、登记手续。

c.本合同生效后，任何一方不得擅自变更或解除合同。

2.合同有效期：

a.本合同的有效期为自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。

b.工程保修期自竣工验收合格之日起计算，具体保修期限和内容按国家相关法律法规执行。

3.变更条款：

a.本合同的任何变更，必须以书面形式经甲乙双方协商一致，并签署书面协议。

b.任何变更协议与本合同具有同等法律效力。

4.终止条款：

a.本合同因以下原因终止：

-工程按合同约定完成并验收合格；

-双方协商一致，并签署书面终止协议；

-因不可抗力导致合同无法履行；

-一方严重违约，另一方有权解除合同。

b.合同终止后，双方应按照约定处理剩余工程、材料、设备等事宜。

5.解除条款：

a.如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

b.合同解除后，双方应按照约定处理剩余工程、材料、设备等事宜。

6.通知条款：

a.双方应通过书面形式相互通知合同履行过程中的重要事项。

b.通知应以挂号信、特快专递或其他双方认可的书面形式发送。

7.不可抗力条款：

a.不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的情况。

b.发生不可抗力事件时，受影响的方应及时通知对方，并提供相关证明文件。

c.双方应协商解决因不可抗力导致的合同履行问题，如无法协商一致，可按本合同约定的争议解决机制处理。

8.合同附件：

a.本合同附件包括但不限于施工图纸、技术资料、工程量清单、付款计划等，与本合同具有同等法律效力。

9.争议解决：

a.本合同的争议解决方式按“违约与争议解决机制”条款执行。

10.合同份数：

a.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.需求文档：详细描述项目需求、功能要求、性能指标等，作为合同执行的基础。

2.设计方案：包括项目总体设计、详细设计图纸、设备选型、施工方案等，确保施工质量与设计意图一致。

3.技术规格：列出项目所需材料、设备的技术参数、质量标准，确保施工过程中使用的材料、设备符合要求。

4.合同图纸：包括施工图纸、竣工图纸等，作为施工和验收的依据。

5.材料设备清单：详细列出项目所需材料、设备的名称、规格、数量、品牌等信息。

6.施工组织设计：包括施工进度计划、施工方案、安全措施、环境保护措施等，确保施工有序进行。

7.甲方提供的资料：包括项目用地批准文件、规划许可证、施工许可证等，证明甲方具备施工条件。

8.乙方资质证明：包括营业执照、资质证书、安全生产许可证等，证明乙方具备施工能力。

9.保险单：包括建筑工程一切险、意外伤害险等，确保施工过程中的风险得到有效保障。

10.付款计划：详细列出各阶段付款的时间、金额、条件等，确保资金流转的透明和顺畅。

11.合同附件清单：对本附件中所有文件的清单，包括文件名称、编号、页数等，以方便查阅和管理。

12.其他相关文件：根据项目实际情况，可能包括环境影响评价报告、地质勘察报告、合同变更协议等。所有附件