企业承包建筑工程合同范本

企业承包建筑工程合同范本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“承包方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“发包方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

鉴于：

一、甲方具备从事建筑工程施工的资质和条件，愿意承包乙方的建筑工程项目。

二、乙方拟将建筑工程项目发包给甲方，双方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.工程名称：________________________

2.工程地点：________________________

3.工程规模：________________________

4.工程投资：________________________

5.工程工期：________________________

二、承包内容

1.甲方负责本工程的施工、竣工及保修。

2.甲方按照乙方提供的工程设计图纸、施工规范及国家相关法律法规进行施工。

3.甲方应确保工程质量和安全，并按照乙方要求提供相关证明材料。

三、工程价款及支付方式

1.工程价款：________________________

2.工程款支付方式：________________________

3.付款时间：________________________

四、工期及延误责任

1.工期：________________________

2.甲方应按照合同约定的时间完成工程，如因甲方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

五、质量责任

1.甲方应按照工程设计图纸、施工规范及国家相关法律法规进行施工，确保工程质量。

2.乙方对工程质量有监督、检查的权利，甲方应积极配合。

六、安全生产责任

1.甲方应按照国家有关安全生产法律法规的要求，建立健全安全生产管理制度，确保工程安全生产。

2.乙方有权对甲方安全生产进行监督检查，甲方应予以配合。

七、知识产权及保密

1.甲方在施工过程中，应尊重乙方及其相关方的知识产权。

2.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同有效期为________________________

3.合同期满或双方约定的其他终止条件成就时，本合同终止。

十、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

附件：

1.工程设计图纸

2.施工规范

3.相关法律法规

4.其他有关文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：________________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“承包方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“发包方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

鉴于：

一、甲方具备从事建筑工程施工的资质和条件，愿意承包乙方的建筑工程项目。

二、乙方拟将建筑工程项目发包给甲方，并委托丙方作为监理方对工程进行监督管理。

三、甲乙双方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.工程名称：________________________

2.工程地点：________________________

3.工程规模：________________________

4.工程投资：________________________

5.工程工期：________________________

二、承包内容

1.甲方负责本工程的施工、竣工及保修。

2.甲方按照乙方提供的工程设计图纸、施工规范及国家相关法律法规进行施工。

3.甲方应确保工程质量和安全，并按照乙方要求提供相关证明材料。

三、监理方责任与权利

1.监理方负责对工程进行全过程监督管理，确保工程质量、安全、进度符合合同约定和相关规定。

2.监理方有权对甲方施工过程进行检查、监督，并提出整改意见。

3.监理方有权对甲方提交的工程进度、质量、安全等相关材料进行审核。

4.监理方有权对甲方施工过程中违反合同约定、法律法规的行为进行制止和纠正。

四、工程价款及支付方式

1.工程价款：________________________

2.工程款支付方式：________________________

3.付款时间：________________________

五、工期及延误责任

1.工期：________________________

2.甲方应按照合同约定的时间完成工程，如因甲方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

3.监理方对工期进行监督，如发现甲方未按期完成工程，有权要求甲方说明原因，并采取相应措施。

六、质量责任

1.甲方应按照工程设计图纸、施工规范及国家相关法律法规进行施工，确保工程质量。

2.乙方对工程质量有监督、检查的权利，甲方应积极配合。

3.监理方对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，有权要求甲方整改。

七、安全生产责任

1.甲方应按照国家有关安全生产法律法规的要求，建立健全安全生产管理制度，确保工程安全生产。

2.乙方有权对甲方安全生产进行监督检查，甲方应予以配合。

3.监理方对安全生产进行监督检查，如发现安全隐患，有权要求甲方立即整改。

八、知识产权及保密

1.甲方在施工过程中，应尊重乙方及其相关方的知识产权。

2.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

3.监理方对甲方施工过程中涉及的技术、工艺等保密事项进行监督，甲方应予以配合。

九、违约责任及限制条款

1.甲方未按期完成工程，每延误一日，应向乙方支付________________________的违约金。

2.甲方施工过程中出现质量问题，每发现一处，应向乙方支付________________________的修复费用。

3.甲方违反安全生产规定，每发生一次事故，应向乙方支付________________________的赔偿金。

4.乙方未按期支付工程款，每延误一日，应向甲方支付________________________的违约金。

十、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同有效期为________________________

3.合同期满或双方约定的其他终止条件成就时，本合同终止。

十二、第三方介入的意义和目的

1.第三方监理方的介入，有助于确保工程质量和安全，降低风险。

2.第三方监理方的专业监督，有助于提高工程进度，确保项目按时完成。

十三、甲方为主导的目的和意义

1.甲方作为承包方，主导施工过程，有利于保障自身权益，确保项目顺利进行。

2.甲方主导施工，有助于提高施工效率，降低成本，实现经济效益最大化。

附件：

1.工程设计图纸

2.施工规范

3.相关法律法规

4.其他有关文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

丙方（盖章）：____________________

签订日期：________________________

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“施工方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“业主方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“项目管理方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

鉴于：

一、业主方拟投资建设一工程项目，需要施工方进行施工。

二、业主方委托项目管理方对工程项目进行全过程管理，以确保项目质量和进度。

三、甲乙双方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.工程名称：________________________

2.工程地点：________________________

3.工程规模：________________________

4.工程投资：________________________

5.工程工期：________________________

二、施工方责任与义务

1.施工方负责按照业主方提供的工程设计图纸、施工规范及国家相关法律法规进行施工。

2.施工方应确保工程质量和安全，并按照项目管理方的要求提供相关证明材料。

3.施工方应按照合同约定的时间完成工程，如因施工方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

三、项目管理方责任与权利

1.项目管理方负责对工程项目进行全过程管理，包括但不限于施工进度、质量、安全、成本等。

2.项目管理方有权对施工方施工过程进行检查、监督，并提出整改意见。

3.项目管理方有权对施工方提交的工程进度、质量、安全等相关材料进行审核。

4.项目管理方有权对施工过程中违反合同约定、法律法规的行为进行制止和纠正。

四、工程价款及支付方式

1.工程价款：________________________

2.工程款支付方式：________________________

3.付款时间：________________________

五、工期及延误责任

1.工期：________________________

2.业主方对工期有监督、检查的权利，施工方应积极配合。

3.项目管理方对工期进行监督，如发现施工方未按期完成工程，有权要求施工方说明原因，并采取相应措施。

六、质量责任

1.施工方应按照工程设计图纸、施工规范及国家相关法律法规进行施工，确保工程质量。

2.业主方对工程质量有监督、检查的权利，施工方应积极配合。

3.项目管理方对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，有权要求施工方整改。

七、安全生产责任

1.施工方应按照国家有关安全生产法律法规的要求，建立健全安全生产管理制度，确保工程安全生产。

2.业主方有权对施工方安全生产进行监督检查，施工方应予以配合。

3.项目管理方对安全生产进行监督检查，如发现安全隐患，有权要求施工方立即整改。

八、知识产权及保密

1.施工方在施工过程中，应尊重业主方及其相关方的知识产权。

2.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

3.项目管理方对施工过程中涉及的技术、工艺等保密事项进行监督，施工方应予以配合。

九、违约责任及限制条款

1.施工方未按期完成工程，每延误一日，应向业主方支付________________________的违约金。

2.施工方施工过程中出现质量问题，每发现一处，应向业主方支付________________________的修复费用。

3.施工方违反安全生产规定，每发生一次事故，应向业主方支付________________________的赔偿金。

4.业主方未按期支付工程款，每延误一日，应向施工方支付________________________的违约金。

十、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同有效期为________________________

3.合同期满或双方约定的其他终止条件成就时，本合同终止。

十二、乙方为主导的目的和意义

1.业主方作为投资方，主导工程项目，有利于保障自身投资安全和项目预期收益。

2.业主方主导项目，有