建设工程劳务合同清包

建设工程劳务合同清包合同编号：__________发包方：[发包方公司名称]，地址：[发包方公司地址]，联系方式：[发包方联系电话]，电子邮箱：[发包方邮箱]承包方：[承包方公司名称]，地址：[承包方公司地址]，联系方式：[承包方联系电话]，电子邮箱：[承包方邮箱]第一章：合同双方1.发包方：是指委托承包方进行建设工程劳务清包工作的一方，拥有对工程的总体管理和监督权力，负责提供工程所需的场地、设备等基本条件，并按照合同约定支付劳务报酬。2.承包方：是指接受发包方委托，承担建设工程劳务清包工作的一方，负责组织和实施劳务工作，保证工程质量和工期，按照合同约定收取劳务报酬。第二章：工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程内容：包括但不限于[详细列举工程涉及的各项工作内容，如基础施工、主体结构施工、装修工程等]4.工程规模：[描述工程的规模大小，如建筑面积、工程总造价等]第三章：劳务范围1.劳务工作内容：负责工程施工过程中的所有劳务工作，如挖土、砌砖、抹灰、钢筋加工等具体的劳务作业。2.劳务工作地点：在合同约定的工程地点范围内进行劳务工作。3.劳务工作时间：按照国家法律法规和工程施工要求的正常工作时间进行劳务作业，如需加班，应按照相关规定支付加班费用。第四章：劳务报酬及支付方式1.劳务报酬计算方式：根据工程的实际工作量和劳务单价进行计算，劳务单价应在合同中明确约定。2.劳务报酬支付时间：每月根据工程进度进行计量，计量完成后的[具体支付时间]支付相应的劳务报酬。3.劳务报酬支付方式：通过[具体支付方式，如银行转账、支票等]支付给承包方指定的账户。第五章：施工准备1.发包方准备工作：提供工程施工所需的场地，并保证场地平整、具备施工条件。提供工程施工所需的水电等基本设施，并保证其正常供应。向承包方提供施工图纸等技术资料，并进行技术交底。2.承包方准备工作：组织劳务人员进场，进行安全教育和培训。准备施工所需的工具、设备等，并保证其完好性和可用性。搭建临时设施，如工人宿舍、食堂等。第六章：施工组织与工期1.施工组织安排：承包方应制定详细的施工组织计划，包括劳务人员安排、施工顺序、进度计划等，并报发包方审批。发包方有权对承包方的施工组织计划进行调整和监督，承包方应予以配合。2.工期计划及延误处理：双方应共同制定工期计划，明确工程的开工时间、竣工时间等节点。如因发包方原因导致工期延误，应相应顺延工期，并由发包方承担由此给承包方造成的损失。如因承包方原因导致工期延误，承包方应承担违约责任，并按照合同约定向发包方支付违约金。第七章：工程质量与验收1.工程质量标准：按照国家和地方相关标准以及合同约定的质量标准进行施工，保证工程质量合格。2.质量检验与验收程序：工程施工过程中，承包方应进行自检，发觉质量问题及时整改。发包方应定期或不定期进行质量检查，对发觉的质量问题及时通知承包方整改。工程完工后，承包方应向发包方提交验收申请，发包方应组织相关人员进行验收。验收合格后，双方应签署验收报告。3.质量缺陷处理：如验收过程中发觉质量缺陷，承包方应负责免费维修或返工，直至达到质量标准。如因质量缺陷给发包方造成损失，承包方应承担赔偿责任。第八章：安全文明施工1.安全施工措施：承包方应制定详细的安全施工措施，包括安全培训、安全防护、安全检查等，并报发包方备案。发包方有权对承包方的安全施工措施进行检查和监督，承包方应予以配合。2.文明施工要求：承包方应保持施工现场的整洁、有序，遵守文明施工的相关规定。发包方有权对承包方的文明施工情况进行检查和考核，如发觉不符合要求的情况，应责令承包方整改。3.安全处理：如发生安全，承包方应立即采取措施进行救援，并及时向发包方和有关部门报告。处理应按照国家和地方相关规定进行，承包方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。第九章：合同变更与解除1.合同变更条件及程序：双方协商一致，可以变更合同内容。变更合同应签订书面协议，并明确变更后的合同条款。如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方可以协商解除合同。2.合同解除条件及程序：一方严重违约，另一方有权解除合同。解除合同应书面通知对方，并说明解除的理由和依据。因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方可以协商解除合同。解除合同应签订书面协议，并明确双方的权利和义务。第十章：违约责任1.发包方违约责任：未按照合同约定支付劳务报酬的，应按照逾期金额的[具体比例]向承包方支付违约金。未按照合同约定提供施工场地、水电等基本条件的，应承担由此给承包方造成的损失。2.承包方违约责任：未按照合同约定的质量标准进行施工的，应负责免费维修或返工，直至达到质量标准，并承担由此给发包方造成的损失。未按照合同约定的工期完成工程的，应按照逾期天数的[具体金额]向发包方支付违约金。违反安全施工和文明施工规定的，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。第十一章：争议解决1.争议解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.争议解决程序：双方应在发生争议后[具体时间]内进行友好协商，如未能达成一致意见，任何一方均可向对方发出书面协商通知。如协商不成，一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，并按照法院的要求提交相关证据和材料。第十二章：其他条款1.合同生效条件：本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.合同份数及保管：本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。3.补充条款：双方可以根据实际情况签订补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。发包方（盖章）：__________________