建设工程勘察合同

建设工程勘察合同合同编号：__________甲方（发包人）：甲方名称：甲方地址：甲方联系方式：甲方电子邮箱：乙方（勘察人）：乙方名称：乙方地址：乙方联系方式：乙方电子邮箱：一、合同协议书1.工程概况本工程名称为[工程具体名称]，工程地点位于[详细地点]。工程规模及特征为[具体描述工程的规模和特征]。2.勘察范围和内容乙方应按照国家和地方相关法律法规、标准规范以及甲方的要求，对工程建设场地进行勘察。勘察范围包括但不限于[详细列出勘察范围]，勘察内容包括但不限于地质勘察、水文勘察等，以满足工程设计和施工的需要。3.勘察周期勘察工作应在[开始时间]开始，在[结束时间]完成并提交勘察成果报告。如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。4.勘察费用及支付方式本工程勘察费用为人民币[具体金额]元（大写[大写金额]）。甲方应按照以下方式支付勘察费用：（1）合同签订后[X]个工作日内，支付勘察费用的[X]%作为预付款；（2）乙方提交勘察成果报告并经甲方审核通过后[X]个工作日内，支付勘察费用的[X]%；（3）剩余勘察费用的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格后[X]个工作日内支付。5.双方的权利和义务5.1甲方的权利和义务（1）有权对乙方的勘察工作进行监督和检查；（2）按合同约定及时支付勘察费用；（3）向乙方提供勘察工作所需的相关资料；（4）协助乙方解决勘察工作中遇到的问题。5.2乙方的权利和义务（1）有权按照合同约定收取勘察费用；（2）按照国家和地方相关法律法规、标准规范以及合同约定进行勘察工作；（3）保证勘察成果的真实性、准确性和可靠性；（4）保守在勘察过程中知悉的甲方商业秘密和技术秘密。6.违约责任6.1若甲方未按合同约定支付勘察费用，每逾期一日，应按未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。6.2若乙方未按合同约定的时间提交勘察成果报告，每逾期一日，应按勘察费用的[X]%向甲方支付违约金。若逾期超过[X]日，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的勘察费用，同时乙方应按勘察费用的[X]%向甲方支付违约金。6.3若乙方提交的勘察成果报告不符合国家和地方相关法律法规、标准规范以及合同约定的要求，乙方应负责无偿返工或采取补救措施，直至达到合同要求，并承担由此给甲方造成的损失。7.争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.其他约定事项[其他需要约定的事项]二、通用合同条款1.一般约定1.1词语定义在本合同中，下列词语具有如下含义：（1）“合同”指本建设工程勘察合同及附件。（2）“发包人”指甲方，即委托乙方进行勘察工作的单位。（3）“勘察人”指乙方，即承担勘察工作的单位。（4）“工程”指本合同约定的建设工程。（5）“勘察成果”指乙方按照合同约定完成的勘察报告及相关资料。1.2语言文字本合同使用的语言文字为中文。1.3法律适用本合同受中华人民共和国法律管辖。1.4合同文件的优先顺序下列文件构成合同的组成部分，其优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）专用合同条款；（3）通用合同条款；（4）勘察任务书；（5）勘察成果报告。1.5合同协议书本合同协议书是合同的重要组成部分，双方应严格履行。1.6文件的提供和照管双方应按照合同约定及时提供相关文件，并对文件的真实性、完整性和准确性负责。文件的照管责任由提供方承担，直至文件移交给对方为止。1.7联络双方应指定专人负责联络工作，联络方式包括但不限于电话、传真、邮件等。联络人及联络方式如有变更，应及时通知对方。1.8严禁贿赂双方应严格遵守国家有关反商业贿赂的法律法规，不得进行任何形式的贿赂行为。1.9化石、文物在勘察过程中，如发觉化石、文物等，乙方应及时通知甲方，并按照国家有关规定进行处理。2.发包人义务2.1遵守法律发包人应遵守国家和地方有关法律法规，保证工程建设的合法性。2.2发出开始勘察通知发包人应在具备勘察条件后，及时向勘察人发出开始勘察通知。2.3办理证件和批件发包人应负责办理工程建设所需的各种证件和批件，保证工程建设的顺利进行。2.4支付合同价款发包人应按照合同约定的时间和方式支付勘察费用。2.5提供勘察资料发包人应向勘察人提供工程建设所需的相关勘察资料，包括但不限于地形地貌、地质构造、地下管线等资料。2.6其他义务发包人应履行合同约定的其他义务，如协助勘察人解决现场工作条件等问题。3.勘察人义务3.1遵守法律勘察人应遵守国家和地方有关法律法规，按照相关标准规范进行勘察工作。3.2依法纳税勘察人应按照国家税收法律法规的规定，依法缴纳各项税款。3.3完成全部勘察工作勘察人应按照合同约定的勘察范围和内容，按时完成全部勘察工作，并提交勘察成果报告。3.4保证勘察作业规范、安全和环保勘察人应制定科学合理的勘察方案，保证勘察作业符合规范要求，保证作业安全和环境保护。3.5避免勘探对周边设施的影响勘察人在进行勘察作业时，应采取有效措施避免对周边设施造成损害。3.6其他义务勘察人应履行合同约定的其他义务，如配合发包人进行工程验收等工作。4.工期4.1开工及延期开工勘察人应在收到发包人发出的开始勘察通知后，按时开工。如因发包人原因导致不能按时开工，勘察人应在接到通知后[X]日内，以书面形式向发包人提出延期开工申请，发包人应在[X]日内予以答复。4.2工期延误因以下原因造成工期延误的，勘察人应及时通知发包人，并按照合同约定办理工期顺延手续：（1）发包人未按合同约定提供勘察资料或提供的资料不准确；（2）发包人未按合同约定支付勘察费用；（3）不可抗力；（4）其他非勘察人原因造成的工期延误。4.3工期提前如勘察人提前完成勘察工作，发包人应给予适当奖励。5.勘察成果资料5.1成果资料的提交勘察人应在勘察工作完成后，及时向发包人提交勘察成果报告及相关资料。提交的成果资料应符合国家和地方相关法律法规、标准规范以及合同约定的要求。5.2成果资料的质量要求勘察成果资料应内容完整、数据准确、结论可靠，能够满足工程设计和施工的需要。如发包人对勘察成果资料有异议，勘察人应负责解释或修改。6.后期服务6.1后续技术服务勘察人应在工程施工过程中，为发包人提供必要的后续技术服务，包括但不限于解答施工过程中遇到的技术问题、参与工程质量的调查处理等。6.2竣工验收勘察人应参加工程竣工验收，并对勘察成果的质量负责。如在竣工验收中发觉勘察成果存在质量问题，勘察人应负责无偿返工或采取补救措施，直至达到验收要求。7.合同价款与支付7.1合同价款的确定本合同的勘察费用为固定总价，不因任何因素而调整。但如发生合同约定的变更事项，合同价款应按照约定进行调整。7.2定金或预付款合同签订后，发包人应向勘察人支付定金或预付款，定金或预付款的金额为勘察费用的[X]%。定金或预付款在勘察人提交勘察成果报告并经发包人审核通过后，抵作勘察费用。7.3进度款支付勘察人应按照合同约定的时间和进度，向发包人提交进度报告。发包人应在收到进度报告后[X]日内，审核并确认进度款金额，并在确认后[X]日内支付进度款。进度款的支付比例为勘察费用的[X]%。7.4合同价款的调整如发生以下情况，合同价款应进行调整：（1）工程规模、勘察范围或勘察内容发生变化；（2）国家和地方有关法律法规、标准规范发生变化；（3）不可抗力导致工程费用增加。合同价款的调整应按照合同约定的估价原则进行计算。8.变更与调整8.1变更的范围与内容本合同的变更包括但不限于工程规模、勘察范围、勘察内容、勘察周期、勘察费用等方面的变更。8.2变更程序如发生变更事项，一方应及时通知对方，并提交变更申请。对方应在收到变更申请后[X]日内，予以答复。如双方对变更事项达成一致意见，应签订变更协议。8.3变更的估价原则变更的估价原则应按照以下方式进行：（1）如合同中有适用于变更工程的价格，应按照合同价格进行调整；（2）如合同中没有适用于变更工程的价格，应按照类似工程的价格进行调整；（3）如合同中没有类似工程的价格，应按照市场价格进行调整。8.4暂列金额本合同暂列金额为人民币[具体金额]元（大写[大写金额]），用于应对工程建设过程中可能发生的不可预见费用。暂列金额的使用应由发包人批准，并按照合同约定的程序进行支付。9.不可抗力9.1不可抗力的确认不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。如地震、洪水、台风等自然灾害，以及战争、动乱等社会事件。9.2不可抗力的通知如发生不可抗力事件，受影响的一方应在事件发生后[X]日内，以书面形式通知对方，并提供相关证明文件。9.3不可抗力后果的承担因不可抗力导致合同无法履行的，双方应根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。但法律另有规定的除外。如不可抗力事件导致工程费用增加，双方应按照合同约定的原则进行分担。10.保险10.1工程保险发包人应按照国家和地方有关规定，为工程建设购买工程保险，保险费用由发包人承担。10.2人员工伤的保险勘察人应为其工作人员购买人员工伤保险，保险费用由勘察人承担。10.3其他保险双方应根据工程建设的需要，购买其他必要的保险，保险费用由各自承担。11.索赔11.1承包人索赔的提出如承包人认为其有权获得索赔，应在事件发生后[X]日内，向发包人提交索赔意向通知书，并在[X]日内提交详细的索赔报告和相关证据。11.2承包人索赔处理程序发包人应在收到索赔报告后[X]日内，进行审核并作出答复。如发包人同意索赔，应在答复中明确赔偿金额和支付时间；如发包人不同意索赔，应说明理由。11.3发包人索赔的提出如发包人认为承包人应承担赔偿责任，应在事件发生后[X]日内，向承包人提交索赔意向通知书，并在[X]日内提交详细的索赔报告和相关证据。11.4发包人索赔处理程序承包人应在收到索赔报告后[X]日内，进行审核并作出答复。如承包人同意索赔，应在答复中明确赔偿金额和支付时间；如承包人不同意索赔，应说明理由。12.违约责任12.1发包人违约责任如发包人未按合同约定履行义务，应承担违约责任，向承包人支付违约金，并赔偿承包人因此遭受的损失。12.2勘察人违约责任如勘察人未按合同约定履行义务，应承担违约责任，向发包人支付违约金，并赔偿发包人因此遭受的损失。13.争议解决13.1和解双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有关部门申请调解。13.2调解如双方同意，可将争议提交给双方认可的调解机构进行调解。调解达成的协议具有法律效力，双方应严格履行。13.3仲裁或诉讼如调解不成，双方可根据合同约定的仲裁条款或向有管辖权的人民法院提起诉讼。14.补充条款[双方约定的其他补充条款]三、专用合同条款1.一般约定[根据项目实际情况，对通用合同条款中的一般约定进行补充、修改或细化]2.发包人义务[根据项目实际情况，对通用合同条款中的发包人义务进行补充、修改或细化]3.勘察人义务[根据项目实际情况，对通用合同条款中的勘察人义务进行补充、修改或细化]4.工期[根据项目实际情况，对通用合同条款中的工期进行补充、修改或细化]5.勘察成果资料[根据项目实际情况，对通用合同条款中的勘察成果资料进行补充、修改或细化]6.后期服务[根据项目实际情况，对通用合同条款中的后期服务进行补充、修改或细化]7.合同价款与支付[根据项目实际情况，对通用合同条款中的合同价款与支付进行补充、修改或细化]8.变更与调整[根据项目实际情况，对通用合同条款中的变更与调整进行补充、修改或细化]9.不可抗力[根据项目实际情况，对通用合同条款中的不可抗力进行补充、修改或细化]10.保险[根据项目实际情况，对通用合同条款中的保险进行补充、修改或细化]11.索赔[根据项目实际情况，对通用合同条款中的索赔进行补充、修改或细化]12.违约责任[根据项目实际情况，对通用合同条款中的违约责