2025年度酒吧环保设施建设与运营管理合同

2025年度酒吧环保设施建设与运营管理合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度酒吧环保设施建设与运营管理合同甲方（酒吧名称）：________________________地址：________________________法定代表人：________________________乙方（环保设施建设与运营管理公司名称）：________________________地址：________________________法定代表人：________________________鉴于甲方酒吧为改善环境，提高环保意识，决定对酒吧内环保设施进行建设与运营管理，乙方具备相应的资质和经验，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.1项目名称：2025年度酒吧环保设施建设与运营管理项目1.2项目地点：________________________1.3项目规模：________________________1.4项目内容：________________________二、建设与运营管理内容2.1.1环保设施的设计、采购、安装、调试等工作；2.1.2环保设施的正常运行、维护、保养、检修等工作；2.1.3环保设施的技术升级、改造等工作；2.1.4环保设施的安全生产、安全防护等工作；2.1.5环保设施的相关政策法规、标准规范的遵守；2.1.6环保设施的节能减排、环境保护等工作。三、双方责任与义务3.1甲方责任与义务：3.1.1甲方负责提供项目所需的场地、设施等条件，确保乙方正常开展工作；3.1.2甲方负责配合乙方进行环保设施的建设与运营管理工作；3.1.3甲方负责对环保设施的使用、维护、保养等方面进行监督和管理；3.1.4甲方负责对环保设施产生的废弃物进行妥善处理；3.1.5甲方负责按照国家和地方的相关法律法规，对环保设施进行审批、验收等工作。3.2乙方责任与义务：3.2.1乙方负责环保设施的设计、采购、安装、调试等工作，确保设施符合国家环保标准；3.2.2乙方负责环保设施的正常运行、维护、保养、检修等工作，确保设施处于良好状态；3.2.3乙方负责对环保设施进行技术升级、改造等工作，提高环保效果；3.2.4乙方负责对环保设施进行安全生产、安全防护等工作，确保设施安全运行；3.2.5乙方负责按照国家和地方的相关法律法规，对环保设施进行审批、验收等工作。四、合同期限4.1本合同期限为一年，自____年____月____日至____年____月____日。五、费用与支付5.1本合同费用为人民币____元整。5.2甲方应在合同签订后____个工作日内，向乙方支付合同总金额的____%，即人民币____元整。5.3乙方在完成环保设施建设与运营管理工作后，甲方应在收到乙方提交的验收报告后____个工作日内，向乙方支付合同总金额的____%，即人民币____元整。5.4乙方在合同期限内，如因自身原因导致环保设施无法正常运行，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。6.2甲方未按时支付费用的，应向乙方支付____%的违约金。6.3乙方未按时完成环保设施建设与运营管理工作的，应向甲方支付____%的违约金。6.4因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（酒吧名称）：________________________乙方（环保设施建设与运营管理公司名称）：________________________签订日期：________________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.1本合同中“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、设备供应商、技术服务提供商、保险机构等。二、第三方介入的必要性2.1第三方介入是为了确保项目的顺利进行，提高项目质量，降低风险，确保环保设施的建设与运营管理达到预期目标。三、第三方责任限额3.1第三方在履行本合同过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。责任限额如下：3.1.1设计单位：设计单位因设计缺陷导致环保设施无法正常运行，造成甲方或乙方损失的，责任限额为设计合同金额的____%。3.1.2施工单位：施工单位因施工质量问题导致环保设施无法正常运行，造成甲方或乙方损失的，责任限额为施工合同金额的____%。3.1.3监理单位：监理单位因监理失职导致环保设施无法正常运行，造成甲方或乙方损失的，责任限额为监理合同金额的____%。3.1.4设备供应商：设备供应商因提供的设备存在质量问题导致环保设施无法正常运行，造成甲方或乙方损失的，责任限额为设备合同金额的____%。3.1.5技术服务提供商：技术服务提供商因提供的技术服务不符合要求导致环保设施无法正常运行，造成甲方或乙方损失的，责任限额为技术服务合同金额的____%。3.1.6保险机构：保险机构在保险责任范围内，按照保险合同约定承担赔偿责任。四、第三方责任划分4.1第三方在履行本合同过程中，应遵守国家相关法律法规，履行合同约定的义务。4.2第三方应按照合同约定，向甲方和乙方提供相应的资质证明、技术文件、验收报告等。4.3第三方在履行合同过程中，如因自身原因导致环保设施无法正常运行，应承担相应的责任。4.4第三方在履行合同过程中，如因不可抗力导致合同无法履行，应立即通知甲方和乙方，并采取一切可能措施减轻损失。五、第三方介入程序5.1甲方和乙方在确定第三方介入前，应进行充分的市场调研和评估，选择具备相应资质和经验的第三方。5.2甲方和乙方应与第三方签订相应的合作协议，明确各方的权利、义务和责任。5.3第三方介入后，甲方和乙方应与第三方保持密切沟通，确保项目顺利进行。六、第三方介入后的合同修改6.1甲方和乙方应根据第三方介入的具体情况，对本合同进行必要的修改和补充。6.2修改后的合同应经甲方、乙方和第三方协商一致，并签订补充协议。6.3补充协议与本合同具有同等法律效力。七、第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后，如发生争议，应通过协商解决。7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同中关于第三方介入的条款，旨在明确各方的责任和义务，确保项目的顺利进行。8.2甲方和乙方应严格遵守本合同及补充协议的约定，共同维护项目的合法权益。8.3本合同及补充协议未尽事宜，双方可另行协商解决。8.4本合同及补充协议一式两份，甲乙双方和第三方各执一份，自各方签字盖章之日起生效。甲方（酒吧名称）：________________________乙方（环保设施建设与运营管理公司名称）：________________________第三方（介入方名称）：________________________签订日期：________________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.环保设施建设与运营管理合同附件1：合同文本说明：包含本合同的所有条款，包括但不限于项目概况、建设与运营管理内容、双方责任与义务、合同期限、费用与支付、违约责任、争议解决等。2.项目相关文件附件2：项目可行性研究报告说明：详细阐述项目建设的必要性、技术可行性、经济可行性等。附件3：环境影响评价报告说明：评估项目对环境可能产生的影响，并提出相应的环境保护措施。附件4：设计方案说明：包括环保设施的设计图纸、设备选型、施工方案等。3.合同签订双方的资质证明文件附件5：甲方营业执照副本说明：证明甲方具有合法经营资格。附件6：乙方营业执照副本说明：证明乙方具有合法经营资格。附件7：第三方资质证明文件说明：证明第三方具有相应的资质和经验。4.费用支付相关文件附件8：付款凭证说明：证明甲方已按照合同约定支付费用。附件9：发票说明：由乙方开具，作为甲方支付费用的凭证。5.环保设施验收报告附件10：环保设施竣工验收报告说明：由第三方进行验收，证明环保设施符合国家环保标准。6.违约行为相关文件附件11：违约行为证明材料说明：包括但不限于照片、视频、录音等，证明违约行为的发生。7.争议解决相关文件附件12：争议调解协议说明：双方在协商解决争议过程中达成的协议。附件13：法院判决书或仲裁裁决书说明：证明法院或仲裁机构对争议的最终裁决。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：1.1未按时支付费用责任认定：甲方应向乙方支付____%的违约金。示例：若甲方应在合同签订后30日内支付首期费用，但逾期10日未支付，则应支付10%的违约金。1.2未按时提供场地、设施等条件责任认定：甲方应承担由此造成的乙方损失。示例：若甲方未按时提供施工所需的场地，导致工期延误，乙方有权要求甲方承担由此产生的额外费用。2.乙方违约行为及责任认定：2.1未按时完成建设与运营管理工作责任认定：乙方应向甲方支付____%的违约金。示例：若乙方应在合同约定的时间内完成环保设施建设，但实际完成时间为合