2025年度城市轨道交通建设项目合同标准范本

2025年度城市轨道交通建设项目合同标准范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：合同编号：_______签订日期：_______甲方（建设方）：_______地址：_______法定代表人：_______乙方（施工方）：_______地址：_______法定代表人：_______鉴于：1.甲方负责建设城市轨道交通项目，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，需与乙方签订施工合同。2.乙方具备从事城市轨道交通施工的资质和条件，愿意为甲方提供施工服务。双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程建设内容：_______5.工程总投资：_______二、工程承包范围1.乙方负责本工程的施工、调试、试运行等工作。2.乙方负责工程所需材料、设备的采购、安装、调试等工作。3.乙方负责工程现场的管理、施工安全、环境保护等工作。三、工期1.本工程合同工期为_______个月，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。2.乙方应在合同工期内完成本工程的施工、调试、试运行等工作。四、合同价款及支付方式1.本工程合同价款为：_______2.合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付合同价款的_______%作为预付款；（2）工程进度款按实际完成工程量的_______%支付；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的_______%；（4）质保金为合同价款的_______%，在质保期满后无质量问题退还乙方。五、质量要求1.本工程必须符合国家及行业相关质量标准。2.乙方应按照设计文件、施工图纸及合同约定，确保工程质量。3.乙方在施工过程中，应严格执行国家及行业相关法律法规，确保施工安全。六、施工组织与管理1.乙方应建立健全施工组织机构，配备合格的施工管理人员。2.乙方应制定施工方案，经甲方审核同意后实施。3.乙方应加强施工现场管理，确保施工质量、进度、安全。七、竣工验收1.本工程竣工验收合格后，甲方应按照国家及行业相关法律法规办理产权登记。2.工程竣工验收合格后，甲方应按照合同约定支付工程款。八、违约责任1.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。2.甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。3.双方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。九、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（建设方）：____________________乙方（施工方）：___________________________年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为完成工程建设项目而介入本合同关系的任何自然人、法人或其他组织。2.第三方包括但不限于设计单位、监理单位、咨询机构、材料供应商、设备供应商、施工分包单位等。二、第三方责任限额1.第三方在本合同项下的责任，应按照其与甲方或乙方签订的合同约定执行。2.第三方的责任限额，应依据其与甲方或乙方签订的合同中约定的责任限额确定。3.若第三方责任限额低于本合同约定的责任限额，则以本合同约定的责任限额为准。三、第三方责权利划分1.第三方在本合同项下的权利：（1）按照合同约定，向甲方或乙方提供设计、咨询、材料、设备等服务；（2）在合同约定的时间内，完成相应的服务工作；（3）根据合同约定，收取相应的服务费用。2.第三方在本合同项下的义务：（1）按照合同约定，提供符合质量要求的服务；（2）遵守国家及行业相关法律法规，确保服务质量；（3）按照合同约定，承担相应的责任。3.第三方在本合同项下的责任：（1）因第三方原因导致工程延误，应承担相应的违约责任；（2）因第三方原因导致工程质量问题，应承担相应的赔偿责任；（3）因第三方原因导致安全事故，应承担相应的法律责任。四、第三方介入的程序1.甲方或乙方需与第三方签订相应的合作协议，明确各方的权利、义务及责任。2.第三方合作协议签订后，应报送甲方或乙方备案。3.甲方或乙方应在收到第三方合作协议备案材料之日起_______日内，对第三方进行资质审查。4.甲方或乙方对第三方资质审查合格后，应通知第三方介入本合同关系。五、第三方介入后的合同履行1.第三方介入后，应按照本合同约定及合作协议的约定，履行相应的义务。2.甲方或乙方应按照本合同约定，向第三方支付相应的服务费用。3.第三方在履行合同过程中，如发生争议，应通过友好协商解决。4.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、第三方变更1.任何一方需变更第三方，应提前_______日通知对方，并经对方同意。2.变更第三方后，原第三方合作协议自动终止，新第三方应按照本合同约定及合作协议的约定，履行相应的义务。七、第三方退出1.第三方在合同履行过程中，如需退出，应提前_______日通知甲方或乙方，并经甲方或乙方同意。3.第三方退出后，甲方或乙方有权要求第三方承担相应的违约责任。八、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。九、本修正条款作为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（建设方）：____________________乙方（施工方）：___________________________年_______月_______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件：包括但不限于初步设计、施工图设计、设计变更通知等，要求设计文件符合国家及行业相关标准，并由具备相应资质的设计单位出具。2.施工图纸及技术规范：要求施工图纸及技术规范完整、准确，并由具备相应资质的施工单位提供。3.材料设备清单：包括材料设备名称、规格、型号、数量、产地、供应商等信息，要求清单真实、完整。4.施工组织设计：包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施、环境保护措施等，要求组织设计合理、可行。5.施工合同：包括本合同及所有附件，要求合同内容完整、条款明确。6.验收报告：包括工程竣工验收报告、质量验收报告、安全验收报告等，要求报告真实、完整。7.付款凭证：包括预付款、进度款、竣工款等付款凭证，要求凭证真实、完整。8.质保金退还凭证：包括质保金退还申请、退还凭证等，要求凭证真实、完整。9.争议解决文件：包括争议解决协议、法院判决书等，要求文件真实、完整。10.其他相关文件：包括但不限于政府审批文件、合同变更协议、补充协议等，要求文件真实、完整。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）乙方未按合同约定的时间完成工程，导致工程延误。（2）乙方提供的材料、设备不符合合同约定或国家及行业相关标准。（3）乙方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失。（4）甲方未按合同约定支付工程款。（5）第三方未按合同约定履行义务，造成工程延误或质量问题。2.责任认定标准：（1）乙方未按合同约定时间完成工程，每延误一天，应向甲方支付_______%的违约金。（2）乙方提供的材料、设备不符合合同约定或国家及行业相关标准，应承担相应的赔偿责任。（3）乙方在施工过程中发生安全事故，应承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的损失。（4）甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付_______%的违约金。（5）第三方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿由此造成的损失。示例说明：1.乙方未按合同约定时间完成工程，延误工期30天，应向甲方支付_______%的违约金。2.乙方提供的钢筋不符合合同约定，导致工程质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。3.乙方在施工过程中发生安全事故，造成1人死亡，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿