2025深圳市建筑装饰工程施工合同(II)

合同编号：一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：1.5工程预算：二、合同主体三、合同价格3.1合同总价：3.2合同价格的调整：四、合同工期4.1开工日期：4.2竣工日期：4.3工期延误：五、质量标准5.1工程质量标准：六、付款方式及进度6.1付款方式：6.2付款进度：七、违约责任7.1甲方违约：7.2乙方违约：八、争议解决8.1争议解决方式：8.2争议解决地点：九、其他约定9.1保密条款：9.2知识产权：9.3不可抗力：十、合同的签订、生效、变更和解除10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2本合同的变更和解除，必须经双方协商一致，并以书面形式作出。10.3本合同的有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：签订日期：注意事项及解决办法：1.合同的履行：双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。如一方未履行或未完全履行合同义务，应承担相应的违约责任。解决办法：违约方应承担违约责任，赔偿对方造成的损失。具体违约责任可参考合同第七章违约责任部分的约定。2.合同的变更和解除：合同履行过程中，如一方拟变更或解除合同，必须经双方协商一致，并以书面形式作出。解决办法：双方可通过协商达成一致，签订书面变更协议或解除协议，明确变更或解除合同的内容、范围、责任等。3.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向合同约定的法院提起诉讼。解决办法：根据合同第八章争议解决的约定，选择合适的争议解决方式。如提交仲裁，应按照双方约定的仲裁机构进行；如选择诉讼，应向合同约定的法院提起。4.不可抗力：合同履行过程中，如发生不可抗力事件，导致合同无法履行或履行困难，受影响的一方应及时通知对方，并采取必要措施减轻损失。解决办法：根据合同第九章不可抗力的约定，受影响的一方应及时通知对方，并提供相关证明材料。双方协商决定是否继续履行合同，或根据实际情况调整合同履行期限、方式等。5.合同的签订和生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。解决办法：双方在签订合确认合同内容无异议，并在合同上签字（或盖章）。合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。涉及的法律名词及名词解释：1.发包人（甲方）：指委托他人完成工程建设的一方，负责支付工程款项，对工程质量、安全等负有监督责任。2.承包人（乙方）：指接受发包人委托，承担工程建设任务的一方，负责组织施工，保证工程质量、安全等。3.合同总价：指双方约定的承包人完成工程所需支付的总金额，包括工程成本、利润等。4.工期延误：指工程实际竣工日期超过合同约定的竣工日期。5.工程质量标准：指双方约定的工程质量要求，包括工程质量等级、验收标准等。6.违约责任：指一方未履行或未完全履行合同义务时，应承担的赔偿责任。7.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、仲裁或诉讼等方式解决。8.不可抗力：指在合同履行过程中，无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。9.仲裁：指合同双方约定将合同争议提交仲裁机构进行审理，仲裁裁决具有法律效力。10.诉讼：指合同双方约定将合同争议提交法院进行审理，法院判决具有法律效力。应用场合：1.适用于深圳市境内的建筑装饰工程施工项目。2.适用于甲方作为发包人，乙方作为承包人的情况。3.适用于工程规模、内容、预算等具体情况的施工合同。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化，双方可签订补充协议，明确变更内容和相应的价格调整。2.工程延期：如因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付延期期间的工程价款。如因乙方原因导致工程延期，甲方有权要求乙方支付违约金。3.工程质量保修：乙方应按照合同约定对工程质量进行保修，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。4.安全生产：乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。5.环境保护：乙方应遵守国家环境保护法律法规，做好