2025外墙石材干挂工程施工合同

合同编号：鉴于委托方拟进行项目的外墙石材干挂工程，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，就外墙石材干挂工程的施工事项达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：外墙石材干挂工程，包括石材采购、加工、运输、安装及相关售后服务。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2乙方在合同签订后个工作日内向甲方提交详细的施工预算，经甲方确认后作为合同价款的依据。2.3乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准完成施工，如需增加或减少工程内容，双方应协商确定相应的变更价格。三、施工期限3.1乙方应按照双方约定的开工日期开始施工，并按照合同约定的工期完成施工。3.2乙方如因自身原因导致施工延误，应承担相应的违约责任。四、质量标准4.1乙方应按照合同约定的质量标准完成施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。4.2乙方应对施工过程中出现的问题及时整改，确保工程质量。五、付款方式5.1甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。5.2乙方开具符合国家规定的发票。六、违约责任6.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。6.2乙方如未按照约定的质量标准完成施工，甲方有权要求乙方返工、整改，并按照实际损失向乙方追偿。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家法律法规，严格按照合同约定履行各自的义务。8.2合同签订后，双方应共同配合完成工程验收、质保等工作。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：签订日期：注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守中华人民共和国法律法规，双方应保证合同内容的合法性。解决办法：在合同签订前，双方应仔细审查合同内容，确保不违反法律法规，必要时可咨询专业法律人士。2.合同中的名词和术语应准确理解，如有歧义，应及时澄清。解决办法：双方应在合同中明确定义重要名词和术语，如出现歧义，可通过协商或聘请第三方专业机构进行解释。3.合同中的权利和义务应明确，避免模糊不清的条款。解决办法：在合同中详细描述双方的权利和义务，明确各项条款的具体内容，确保双方权益得到保障。4.合同中的付款方式和时间应明确，确保款项的及时支付。解决办法：双方应约定明确的付款方式和时间，如有延迟支付，应承担相应的违约责任。5.合同中的违约责任应明确，确保双方的权益得到保障。解决办法：在合同中明确约定违约责任，包括违约金、赔偿金额等，确保双方在发生违约时能够得到合理赔偿。6.合同中的争议解决方式应明确，确保在发生争议时能够及时解决。解决办法：双方应在合同中约定明确的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等，并明确选择的法律适用和管辖法院。法律名词及名词解释：1.中华人民共和国合同法：是指调整中华人民共和国领域内合同订立、履行、变更、解除等法律关系的法律规范总称。2.委托方：是指在合同中委托他人为自己办理某项事务的一方。3.承包方：是指在合同中接受委托为他办理某项事务的一方。4.违约金：是指当一方违反合同约定时，按照合同约定向守约方支付的金钱。5.赔偿金：是指当一方违反合同约定，导致守约方遭受损失时，按照合同约定或实际损失向守约方支付的金钱。6.质保金：是指在合同中约定的一定比例的款项，作为保证工程质量的一种方式，质保期结束后无质量问题，一次性支付给承包方。7.仲裁：是指合同双方在发生争议时，自愿选择仲裁机构进行争议解决的一种方式。8.诉讼：是指合同双方在发生争议时，通过法院提起诉讼，请求法院判决解决争议的一种方式。应用场合：1.适用于中华人民共和国领域内的各类建筑项目的外墙石材干挂工程施工。2.适用于委托方和承包方之间的外墙石材干挂工程施工合同签订。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致工程内容的变更，双方应协商确定变更内容和相应的价格调整。2.不可抗力：因不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致工程无法正常进行，双方应协商确定解决方案。3.工程验收：工程完成后，双方应按照约定的标准进行验收，如有质量问题，乙方应负责整改直至达到约定标准。4.质保期：工程验收合格后，乙方应提供年的质保期，质保期内如有质量问题，乙方应负责维修或更换。5.保密