2025家庭居室装饰装修工程施工合同 建筑工程施工合同

合同编号：甲方（委托方）：地址：联系电话：乙方（施工方）：地址：联系电话：鉴于甲方愿意委托乙方进行家庭居室装饰装修工程，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程预算：第二条工程质量2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工要求及国家相关施工标准进行施工。2.2乙方应保证工程质量，确保工程验收合格。2.3工程验收标准：第三条工程进度3.1工程预计开工日期：3.2工程预计竣工日期：3.3乙方应按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条合同价格及支付方式4.1双方确认工程预算为最终合同价格，如有变更，需双方协商一致。4.2甲方支付工程款项的方式如下：（1）合同签订后支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后支付合同总价款的20%；（4）剩余10%作为质量保证金，工程质保期结束后无质量问题支付。第五条违约责任5.1乙方如未按约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的%。5.2甲方如未按约定时间支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的%。第六条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，严格执行本合同的约定。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签字）：日期：乙方（签字）：日期：注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守中华人民共和国相关法律法规。解决办法：双方在签订合应仔细阅读合同条款，确保合同内容符合国家法律法规的要求。如在履行过程中发现不符合规定的情况，应立即协商整改。2.合同中的空白部分应由甲乙双方根据实际情况填写，确保填写内容的准确性和完整性。解决办法：在签订合同前，甲乙双方应对合同内容的填写进行充分沟通，确保填写信息真实、准确、完整。如有疑问，可寻求专业律师的建议。3.双方应按照合同约定的工期完成工程。如因特殊情况导致工程延期，应及时沟通协商，并根据实际情况调整工期。解决办法：甲乙双方应严格按照合同约定的工期执行，如有延期情况，应及时沟通，协商解决。必要时可根据实际情况调整工期，并达成书面补充协议。4.合同价格及支付方式应严格按照合同约定执行。如发生变更，需双方协商一致，并签订书面变更协议。解决办法：甲乙双方应遵循合同约定的价格和支付方式，如有变更需求，应通过友好协商达成一致，并签订书面变更协议。5.双方应保证工程质量和进度，如发生违约行为，应承担相应的违约责任。解决办法：甲乙双方应严格按照合同约定保证工程质量和进度。如发生违约行为，应根据合同约定承担相应的违约责任。6.如在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。解决办法：甲乙双方在履行合同过程中应保持沟通和协作，共同解决可能出现的争议。如协商不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指承担合同义务，委托乙方进行家庭居室装饰装修工程的一方。2.乙方：指承担合同义务，为甲方进行家庭居室装饰装修工程的一方。3.工程预算：指双方约定的工程总价款，包括工程设计、施工、材料及人工等费用。4.工程进度：指工程按照约定工期完成的程度。5.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向另一方支付的赔偿金。6.滞纳金：指一方未按约定时间支付款项，应向另一方支付的违约金。7.质量保证金：指为确保工程质量，双方约定在工程验收合格后保留的一部分款项。在质保期结束后，无质量问题的情况下支付。8.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程质量承担保证责任的期限。应用场合：1.家庭居室装饰装修工程。2.建筑工程施工合同。补充条款：1.工程设计变更：如合同执行过程中，甲方要求对原有设计进行变更，需双方协商一致，并签订书面变更协议。变更费用根据实际情况另行计算。2.不可抗力：因不可抗力因素导致工程延期或无法履行，双方互不承担违约责任。不可抗力因素包括：自然灾害、社会事件等。3.工程验收：工程完成后，甲方应组织验收。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到验收合格为止。4.质保期：工程验收合格后，乙方对工程质量承担保证责任，质保期为年。质保期内，如发生质量问题，乙方负责维修或更换。5.争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。