




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度全屋定制家居装修设计施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.2联系人及联系方式2.合同标的2.1家居装修设计2.2家居装修施工2.3装修材料及品牌3.设计要求3.1设计风格3.2设计图纸3.3设计变更4.施工要求4.1施工期限4.2施工现场管理4.3施工质量标准5.装修材料供应5.1材料品牌及规格5.2材料采购与验收5.3材料损耗及赔偿6.工程款支付方式6.1预付款6.2进度款6.3结算款7.施工进度7.1设计确认7.2材料进场7.3施工阶段7.4验收阶段8.验收标准8.1设计验收8.2施工验收8.3质量验收9.保修责任9.1保修期限9.2保修范围9.3保修责任及赔偿10.违约责任10.1违约行为及认定10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件13.其他约定13.1合同附件13.2合同未尽事宜14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址甲方(委托方):[甲方全称]地址:[甲方详细地址]联系人:[甲方联系人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方(承建方):[乙方全称]地址:[乙方详细地址]联系人:[乙方联系人姓名]联系电话:[乙方联系电话]1.2联系人及联系方式2.合同标的2.1家居装修设计本合同涉及甲方全屋家居装修设计,包括但不限于客厅、卧室、厨房、卫生间等空间的装修设计方案。2.2家居装修施工乙方负责根据甲方提供的装修设计方案进行施工,包括但不限于水电改造、木作、油漆、瓷砖、地板等工程。2.3装修材料及品牌装修材料品牌及规格由甲方提供,乙方需按照甲方要求采购并使用。3.设计要求3.1设计风格甲方要求的设计风格为[设计风格名称],乙方需确保设计方案符合甲方要求。3.2设计图纸乙方需在[具体时间]内向甲方提供完整的设计图纸,包括但不限于平面图、立面图、剖面图、大样图等。3.3设计变更如需对设计方案进行变更,甲方需提前[具体时间]通知乙方,乙方应根据甲方要求进行修改,并及时反馈给甲方。4.施工要求4.1施工期限乙方承诺在[具体时间]内完成施工,如有延误,每延误一天,乙方应向甲方支付[延误金额]的违约金。4.2施工现场管理乙方负责施工现场的安全生产和文明施工,确保施工过程符合国家相关法规和标准。4.3施工质量标准施工质量需达到国家现行相关质量标准,乙方应确保施工质量满足甲方要求。5.装修材料供应5.1材料品牌及规格甲方提供的装修材料品牌及规格详见附件[材料清单附件名称]。5.2材料采购与验收乙方按照甲方要求进行材料采购,并确保材料符合要求。材料验收标准详见附件[材料验收标准附件名称]。5.3材料损耗及赔偿材料损耗按照行业正常损耗比例计算,超出部分由乙方负责赔偿。6.工程款支付方式6.1预付款合同签订后,甲方支付乙方[预付款比例]%的工程款。6.2进度款施工过程中,每完成[进度比例]的工程量,甲方支付相应比例的工程款。6.3结算款工程完成后,甲方进行验收,验收合格后,甲方支付剩余[结算款比例]%的工程款。8.验收标准8.1设计验收设计验收应在设计方案完成后的[具体时间]内进行,验收内容包括但不限于设计图纸的完整性、设计风格的符合性、功能布局的合理性等。8.2施工验收施工验收应在工程完工后的[具体时间]内进行,验收内容包括但不限于施工质量、材料品牌及规格、施工工艺的规范性等。8.3质量验收质量验收应按照国家相关质量标准和本合同约定进行,验收不合格的部分,乙方应在[具体时间]内进行整改,直至合格。9.保修责任9.1保修期限本合同涉及的装修工程保修期限为[具体年限],自工程竣工验收合格之日起计算。9.2保修范围保修范围包括但不限于水电设施、木作、油漆、瓷砖、地板等主要装修材料及施工项目。9.3保修责任及赔偿在保修期内,如因乙方施工质量问题导致甲方财产损失,乙方应承担赔偿责任,并负责修复或更换。10.违约责任10.1违约行为及认定违约行为包括但不限于未按时完成施工、施工质量不符合约定、材料不符合约定、未按约定支付工程款等。10.2违约责任承担发生违约行为,违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。11.争议解决11.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商,协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构如协商不成,双方同意将争议提交至[具体名称]仲裁委员会仲裁。12.合同生效及解除12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同解除条件(1)一方严重违约,另一方给予书面通知后[具体时间]内未予改正;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。13.其他约定13.1合同附件本合同附件包括但不限于材料清单、设计图纸、验收标准等。13.2合同未尽事宜本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.合同签署及生效日期本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所指的第三方包括但不限于监理方、审计方、评估方、咨询方、中介方等,其具体定义为在本合同履行过程中,由甲乙双方约定或法律、行政法规规定应当介入的独立第三方。15.2第三方介入情形(1)合同履行过程中,甲乙双方发生争议,需要第三方进行调解或仲裁;(2)合同履行过程中,需要对施工质量、进度、材料等进行监督和评估;(3)合同履行过程中,需要对工程款项进行审计;(4)法律、行政法规规定应当由第三方介入的情形。15.3第三方选定第三方由甲乙双方协商选定,或由法律、行政法规规定指定。15.4第三方职责第三方在本合同中的职责包括但不限于:(1)对施工质量、进度、材料等进行监督和评估;(2)对工程款项进行审计;(3)对甲乙双方的争议进行调解或仲裁;(4)提供专业咨询和建议。15.5第三方权利第三方在本合同中的权利包括但不限于:(1)要求甲乙双方提供相关资料和文件;(2)要求甲乙双方按照约定支付服务费用;(3)根据职责要求,对甲乙双方进行必要的监督和检查;(4)在甲乙双方违约时,有权采取必要措施。15.6第三方义务第三方在本合同中的义务包括但不限于:(1)按照约定履行职责,确保工作质量和效率;(2)保守甲乙双方的商业秘密;(3)在介入过程中,保持中立,公正执行职责;(4)按照约定的时间、地点和方式提供服务。16.第三方责任限额16.1责任限额定义第三方在本合同项下的责任限额是指第三方因履行本合同而产生的赔偿责任,不得超过约定的金额。16.2责任限额约定甲乙双方约定,第三方在本合同项下的责任限额为[具体金额]。16.3超额责任若第三方因履行本合同而产生的赔偿责任超过约定的责任限额,超出部分由甲乙双方根据实际情况另行协商解决。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为服务关系,甲方为服务接受方,第三方为服务提供方。17.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为监理或评估关系,乙方为被监督或评估方,第三方为监督或评估方。17.3第三方与合同其他各方的关系第三方与合同其他各方的关系为独立第三方关系,其职责仅限于合同约定的范围内,对合同其他各方无直接的法律责任。17.4第三方介入后的合同履行第三方介入后,甲乙双方应继续履行本合同,第三方不得干预甲乙双方的正常合同履行。17.5第三方介入后的争议解决第三方介入后的争议解决,仍适用本合同约定的争议解决方式。第三方介入的争议解决结果,对甲乙双方具有约束力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.[材料清单附件名称]要求:详细列明装修材料名称、品牌、规格、数量、单价及总价,并附有采购合同复印件。2.[设计图纸附件名称]要求:包括平面图、立面图、剖面图、大样图等,标注设计风格、尺寸、材料等信息。3.[施工方案附件名称]要求:详细说明施工步骤、工艺、质量标准、安全措施等,包括但不限于水电改造、木作、油漆、瓷砖、地板等工程。4.[验收标准附件名称]要求:明确设计、施工、材料等各个方面的验收标准,包括但不限于质量、数量、规格、品牌等。5.[工程进度计划附件名称]要求:列出工程各阶段的时间节点,包括设计确认、材料进场、施工阶段、验收阶段等。6.[工程款支付计划附件名称]要求:明确每个阶段应支付的工程款比例和具体金额,以及支付时间。7.[第三方介入协议附件名称]要求:详细说明第三方介入的背景、目的、职责、权利和义务,以及责任限额等。8.[争议解决协议附件名称]要求:约定争议解决的方式、机构、程序和期限,以及可能的仲裁规则。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付工程款责任认定:甲方应向乙方支付违约金,违约金比例为未付款项的[具体比例]%。示例:若甲方应支付10万元工程款,但未按时支付,则甲方需向乙方支付10000元违约金。2.违约行为:乙方未按时完成施工责任认定:乙方应向甲方支付违约金,违约金比例为每天[具体金额]。示例:若合同约定施工期为30天,但乙方实际完成时间为40天,则乙方需向甲方支付1000元/天的违约金,共计10000元。3.违约行为:乙方施工质量不符合约定责任认定:乙方负责修复或更换不合格部分,并承担因此产生的费用。示例:若甲方验收时发现厨房瓷砖铺贴不符合标准,乙方需负责重新铺设,并承担相应费用。4.违约行为:乙方使用不合格材料责任认定:乙方需更换不合格材料,并承担因此产生的费用。示例:若乙方使用不符合约定的防水材料,甲方有权要求乙方更换,并承担更换费用。5.违约行为:第三方未能履行职责责任认定:第三方未能履行职责导致合同无法履行,第三方应承担相应的违约责任。示例:若监理方未能按照约定进行施工监督,导致工程延期,监理方需承担违约责任。全文完。二零二五年度全屋定制家居装修设计施工合同2合同目录第一章合同概述1.1合同签订双方1.2合同签订日期1.3合同签订地点1.4合同生效日期第二章项目概况2.1项目名称2.2项目地址2.3项目面积2.4项目类型2.5项目设计风格第三章设计服务3.1设计方案内容3.2设计阶段及时间安排3.3设计费用及支付方式3.4设计成果交付第四章施工服务4.1施工范围4.2施工工期4.3施工质量标准4.4施工人员要求4.5施工进度及验收第五章材料供应5.1材料品牌及型号5.2材料规格及数量5.3材料质量要求5.4材料供应时间及方式5.5材料费用及支付第六章费用及支付6.1设计费用6.2施工费用6.3材料费用6.4其他费用6.5支付方式及时间第七章保修与服务7.1保修期限7.2保修范围7.3服务内容7.4服务响应时间第八章违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用第十章合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果第十一章合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序第十二章合同附件12.1设计方案12.2施工图纸12.3材料清单12.4其他相关文件第十三章其他约定13.1保密条款13.2法律适用13.3合同变更13.4合同通知第十四章合同签署14.1签署日期14.2签署人14.3签署地点合同编号2025HJZGDS第一章合同概述1.1合同签订双方1.2合同签订日期____年__月__日1.3合同签订地点___________1.4合同生效日期自双方签字盖章之日起生效第二章项目概况2.1项目名称全屋定制家居装修设计施工项目2.2项目地址___________2.3项目面积___________平方米2.4项目类型家居装修2.5项目设计风格___________第三章设计服务3.1设计方案内容包括但不限于空间布局、家具设计、材料选择等。3.2设计阶段及时间安排1.初步设计方案:__个工作日2.修改完善方案:__个工作日3.最终确认方案:__个工作日3.3设计费用及支付方式设计费用总额为:___________元,分三次支付:1.首次支付:设计费用总额的30%,在签订合同后支付。2.第二次支付:设计费用总额的50%,在设计方案最终确认后支付。3.第三次支付:设计费用总额的20%,在施工开始前支付。3.4设计成果交付设计成果以电子版和纸质版形式交付,包括但不限于平面图、立面图、效果图等。第四章施工服务4.1施工范围包括但不限于水电改造、墙面处理、地面铺设、家具定制安装等。4.2施工工期施工工期为__个月,自施工开始之日起计算。4.3施工质量标准按照国家相关质量标准和规范执行,确保施工质量达到甲方满意。4.4施工人员要求施工人员需具备相关资质,且持证上岗。4.5施工进度及验收1.施工进度计划:乙方需在施工开始前制定详细的施工进度计划,并提交甲方审核。2.施工验收:施工完成后,甲方将组织验收,验收合格后方可投入使用。第五章材料供应5.1材料品牌及型号材料品牌及型号详见附件“材料清单”。5.2材料规格及数量材料规格及数量详见附件“材料清单”。5.3材料质量要求材料质量应符合国家标准,且须通过甲方验收。5.4材料供应时间及方式材料供应时间及方式详见附件“材料清单”。5.5材料费用及支付材料费用总额为:___________元,分两次支付:1.首次支付:材料费用总额的50%,在签订合同后支付。2.第二次支付:材料费用总额的50%,在材料验收合格后支付。第六章费用及支付6.1设计费用详见第三章第3.3条。6.2施工费用详见第四章第4.1条。6.3材料费用详见第五章第5.5条。6.4其他费用包括但不限于设计变更费、材料代购费等,具体费用由双方协商确定。6.5支付方式及时间详见第三章第3.3条、第四章第4.3条和第五章第5.5条。第七章保修与服务7.1保修期限自竣工验收合格之日起,提供__年保修服务。7.2保修范围包括但不限于施工质量问题、材料质量问题等。7.3服务内容1.保修期内,乙方负责维修、更换或补足有质量问题的材料或构件。2.保修期内,乙方提供必要的技术支持和咨询服务。7.4服务响应时间接到甲方报修通知后,乙方应在__小时内响应,并在__小时内到达现场处理问题。第八章违约责任8.1违约情形1.乙方未按合同约定的时间和质量完成设计或施工工作。2.乙方提供的材料或施工质量不符合合同约定。3.甲方未按合同约定的时间支付款项。4.任何一方违反合同约定的保密条款。8.2违约责任承担1.违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.违约金的具体数额由双方协商确定,但不得超过合同总金额的10%。8.3违约赔偿1.因违约造成对方损失的,违约方应承担赔偿责任。2.赔偿金额由双方协商确定,或由仲裁机构或法院判决。第九章争议解决9.1争议解决方式1.双方应通过友好协商解决争议。2.若协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构若双方同意,可约定仲裁机构解决争议。9.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,除非仲裁机构或法院另有判决。第十章合同解除10.1合同解除条件1.双方协商一致解除合同。2.一方违约,另一方有权解除合同。10.2合同解除程序1.提出解除合同的一方应书面通知对方。2.合同解除后,双方应妥善处理剩余事宜。10.3合同解除后果1.合同解除后,双方应按照合同约定结算相关费用。2.合同解除不影响双方已履行义务的效力。第十一章合同生效及终止11.1合同生效条件1.双方签字盖章。2.甲方支付首期款项。11.2合同终止条件1.合同履行完毕。2.双方协商一致解除合同。11.3合同终止程序1.双方签署合同终止协议。2.结算剩余款项。第十二章合同附件12.1设计方案12.2施工图纸12.3材料清单12.4其他相关文件第十三章其他约定13.1保密条款1.双方对本合同内容以及项目信息负有保密义务。2.未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.3合同变更1.合同变更需经双方书面同意。2.变更后的合同内容与本合同具有同等法律效力。13.4合同通知1.任何通知应以书面形式发出。2.通知自送达对方之日起生效。第十四章合同签署14.1签署日期____年__月__日14.2签署人甲方代表(签字):乙方代表(签字):________________________________甲方(盖章)乙方(盖章)多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方决策权甲方有权对设计方案、材料选择、施工方案等关键事项作出最终决策。乙方需在甲方指定的时限内提交方案,并接受甲方的反馈和修改意见。1.2甲方指定材料供应商甲方有权指定材料供应商,乙方应积极配合,确保材料质量和供应及时。若甲方指定供应商不符合合同约定,乙方有权要求甲方更换供应商。1.3甲方指定施工队伍甲方有权指定施工队伍,乙方应确保施工队伍具备相应资质和经验。若施工队伍不符合合同约定,乙方有权要求甲方更换施工队伍。1.4甲方监督施工进度甲方有权监督施工进度,乙方应按甲方要求提供施工进度报告。若施工进度滞后,乙方应向甲方说明原因,并采取有效措施加快进度。1.5甲方验收标准甲方有权对施工质量和设计效果进行验收。验收标准应符合合同约定和国家相关标准。若验收不合格,乙方应负责整改,直至合格。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方主导设计乙方负责设计方案的设计和修改,甲方应积极配合。乙方有权根据甲方需求调整设计方案,但需提前通知甲方。2.2乙方选择材料供应商乙方有权选择材料供应商,甲方应提供必要的协助和指导。乙方应确保材料质量符合合同约定,并承担材料质量责任。2.3乙方选择施工队伍乙方有权选择施工队伍,甲方应提供必要的协助和指导。乙方应确保施工队伍具备相应资质和经验,并承担施工质量责任。2.4乙方制定施工进度乙方有权制定施工进度计划,甲方应予以配合。若施工进度滞后,乙方应向甲方说明原因,并采取有效措施加快进度。2.5乙方验收标准乙方有权对施工质量和设计效果进行验收。验收标准应符合合同约定和国家相关标准。若验收不合格,乙方应负责整改,直至合格。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介负责协调甲方、乙方及施工过程中的各项工作,确保合同顺利履行。第三方中介应具备相关资质和经验。3.2第三方中介费用第三方中介费用由甲方、乙方按比例分担。具体费用由双方与第三方中介协商确定。3.3第三方中介责任第三方中介应履行合同约定的职责,如因第三方中介原因导致合同无法履行,第三方中介应承担相应责任。3.4第三方中介保密第三方中介对本合同内容及项目信息负有保密义务,未经甲方、乙方同意,不得向任何第三方泄露。3.5第三方中介变更若需更换第三方中介,应由甲方、乙方协商一致,并与新中介签订补充协议。3.6第三方中介终止若第三方中介无法履行合同职责,甲方、乙方有权终止其服务,并按照合同约定处理后续事宜。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计方案2.施工图纸3.材料清单4.第三方中介服务协议5.甲方指定材料供应商资质证明6.乙方指定施工队伍资质证明7.甲方支付款项凭证8.乙方施工进度报告9.验收报告10.任何其他与合同履行相关的文件二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间和质量完成设计或施工工作。认定:根据合同约定的工期和质量标准,若乙方未按时完成或质量不达标,则视为违约。2.违约行为:乙方提供的材料或施工质量不符合合同约定。认定:通过甲方或第三方验收,若材料或施工质量不符合合同约定,则视为违约。3.违约行为:甲方未按合同约定的时间支付款项。认定:根据合同约定的支付时间,若甲方未按时支付,则视为违约。4.违约行为:任何一方违反合同约定的保密条款。认定:若任何一方泄露合同内容或项目信息,则视为违约。三、法律名词及解释:1.仲裁:指由双方当事人共同选定的仲裁机构对争议进行裁决的一种争议解决方式。2.诉讼:指当事人通过法院对争议进行审理和判决的一种争议解决方式。3.违约金:指合同当事人因违约行为而应向对方支付的一定金额的补偿。4.赔偿损失:指违约方因违约行为给对方造成的损失,违约方应予以赔偿。5.保密义务:指合同当事人对合同内容或项目信息负有保守秘密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工进度滞后。解决办法:乙方应及时向甲方说明原因,并采取有效措施加快进度。2.问题:材料供应不及时。解决办法:乙方应提前与供应商沟通,确保材料供应及时。3.问题:设计方案变更。解决办法:双方应协商一致,修改设计方案,并更新相关文件。4.问题:施工质量问题。解决办法:乙方应立即整改,直至问题得到解决。五、所有应用场景:1.家居装修项目。2.办公室装修项目。3.商业空间装修项目。4.公共设施装修项目。5.其他需要全屋定制家居装修设计施工的项目。全文完。二零二五年度全屋定制家居装修设计施工合同3合同编号_________一、合同主体1.1甲方(全屋定制家居装修设计施工委托方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:__________________1.2乙方(全屋定制家居装修设计施工承包方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:__________________1.3其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)二、合同前言2.1背景:鉴于甲方需要进行全屋定制家居装修设计施工,乙方具备相关资质和经验,经双方友好协商,达成如下协议。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在2025年度全屋定制家居装修设计施工过程中的权利、义务及责任,确保项目顺利进行,实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业属于:3.1.1全屋定制家居:指根据甲方需求,由乙方提供的整体家居设计方案,包括但不限于家具、橱柜、衣柜、橱柜等。3.1.2装修设计:指乙方根据甲方提供的空间尺寸、功能需求等,设计出符合甲方需求的家居装修方案。3.1.3施工:指乙方根据甲方确认的装修设计方案,对家居进行施工。3.2关键词解释:3.2.1本合同中涉及到的“全屋定制家居”、“装修设计”、“施工”等关键词,均指代上述定义。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:4.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定提供全屋定制家居装修设计施工服务。4.1.2甲方有权要求乙方在合同约定的期限内完成全屋定制家居装修设计施工。4.1.3甲方应按照合同约定支付乙方全屋定制家居装修设计施工费用。4.2乙方的权利和义务:4.2.1乙方有权要求甲方按照合同约定提供相关资料和条件。4.2.2乙方应按照合同约定的时间、地点、方式完成全屋定制家居装修设计施工。4.2.3乙方应保证全屋定制家居装修设计施工的质量,符合国家相关标准和规范。五、履行条款5.1合同履行时间:乙方应在合同签订之日起60个工作日内完成全屋定制家居装修设计施工。5.2合同履行地点:全屋定制家居装修设计施工地点为甲方提供的房屋。5.3合同履行方式:乙方按照甲方提供的资料和需求,进行全屋定制家居装修设计施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:6.2.1合同履行完毕,甲方满意乙方提供的服务。6.2.2双方协商一致解除合同。6.3终止程序:6.3.1双方协商一致解除合同时,应书面通知对方。6.3.2双方应在解除合同后30日内完成合同终止手续。6.4终止后果:6.4.1合同终止后,乙方应将施工现场清理干净,甲方应支付乙方已完成的工程款项。6.4.2双方应各自承担合同终止前的责任。七、费用与支付7.1费用构成:7.1.1设计费用:乙方根据甲方提供的资料和需求,进行全屋定制家居装修设计所发生的费用。7.1.2施工费用:乙方进行全屋定制家居装修施工所发生的材料费、人工费、设备租赁费等。7.1.3管理费用:乙方在项目实施过程中产生的一般管理费用。7.1.4其他费用:合同履行过程中因不可抗力或其他原因产生的其他费用。7.2支付方式:7.2.1甲方应按照合同约定的时间和比例,通过银行转账方式向乙方支付费用。7.2.2甲方支付费用时,应附上付款通知单,注明合同编号、款项用途等。7.3支付时间:7.3.1设计费用:甲方应在设计合同签订后5个工作日内支付50%的设计费用。7.3.2施工费用:甲方应在施工合同签订后5个工作日内支付30%的施工费用。7.3.3竣工验收合格后5个工作日内支付20%的施工费用。7.3.4竣工验收合格并完成保修期后5个工作日内支付剩余10%的施工费用。7.4支付条款:7.4.1甲方应在合同约定的支付时间内支付相应款项。7.4.2乙方应在收到甲方支付款项后5个工作日内出具相应的发票。八、违约责任8.1甲方违约:8.1.1甲方未按合同约定支付费用的,应向乙方支付违约金,违约金为未支付款项的1%。8.1.2甲方未按合同约定提供相关资料和条件的,应承担相应的责任。8.2乙方违约:8.2.1乙方未按合同约定完成全屋定制家居装修设计施工的,应向甲方支付违约金,违约金为合同总金额的1%。8.2.2乙方提供的全屋定制家居装修设计施工不符合合同约定的,应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式:8.3.1违约方应按照合同约定向守约方支付违约金。8.3.2违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失。九、保密条款9.1保密内容:9.1.1本合同涉及的全屋定制家居装修设计施工方案、技术资料、商业秘密等。9.1.2双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限:9.2.1本合同约定的保密期限为自合同签订之日起5年。9.3保密履行方式:9.3.1双方应采取合理的保密措施,防止保密内容的泄露。9.3.2双方不得以任何形式泄露、披露或使用保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义:10.1.1不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件:10.2.1自然灾害,如地震、洪水、火灾等。10.2.2社会事件,如战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:10.3.1发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方。10.3.2双方应采取措施减轻不可抗力事件的影响。10.4不可抗力实例:10.4.1自然灾害:地震、洪水、台风等。10.4.2社会事件:战争、罢工、政府政策变动等。十一、争议解决11.1协商解决:11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼:11.2.1协商不成的,双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。11.2.2仲裁或诉讼的地点为合同签订地。十二、合同的转让12.1转让规定:12.1.1未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形:12.2.1合同主体资格受到限制或禁止转让的。12.2.2合同内容涉及国家秘密、商业秘密等,不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留:13.1.1乙方保留对全屋定制家居装修设计施工过程中所使用的专利、技术、工艺等的知识产权。13.1.2甲方保留对全屋定制家居装修设计施工成果的所有权和使用权。13.2特殊权力保留:13.2.1乙方保留在合同履行过程中对设计方案的修改权。13.2.2甲方保留在合同履行过程中对施工方案的修改权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:14.1.1合同的修改和补充需经甲乙双方协商一致。14.1.2修改和补充的内容应以书面形式进行。14.2修改和补充效力:14.2.1经甲乙双方签字盖章的修改和补充内容,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项:15.1.1双方应相互提供必要的协助,确保合同顺利履行。15.1.2双方应就合同履行过程中出现的问题及时沟通,共同解决。15.2协作与配合方式:15.2.1双方应通过书面、电话、电子邮件等方式进行沟通。15.2.2双方应定期召开会议,讨论项目进展和问题解决。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成甲乙双方之间关于全屋定制家居装修设计施工的完整协议,任何其他口头或书面协议均对本合同不具有约束力。16.3增减条款:未经甲乙双方书面同意,任何一方不得对本合同进行增减条款。十七、签字、日期、盖章甲方(全屋定制家居装修设计施工委托方):____________________签字:____________________日期:____________________乙方(全屋定制家居装修设计施工承包方):____________________签字:____________________日期:____________________甲方盖章:____________________乙方盖章:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲乙双方的身份证明文件。2.全屋定制家居装修设计图纸。3.材料清单及质量标准。4.施工进度计划。5.付款计划及发票。6.争议解决相关文件。7.保密协议。8.不可抗力事件证明文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按合同约定支付费用。未按合同约定提供相关资料和条件。未按合同约定进行验收。2.乙方违约:未按合同约定完成全屋定制家居装修设计施工。提供的全屋定制家居装修设计不符合合同约定。未按合同约定进行保修。违约行为的认定依据合同条款和相关法律法规。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.违约金:指当事人一方违约时,应向守约方支付的赔偿金。3.保密协议:指双方就保密事项达成的书面协议。4.竣工验收:指在工程完工后,由甲方组织验收,确认工程符合合同约定的质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按合同约定
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 物业测试考题及答案详解
- 吉安市重点中学2024届毕业升学考试模拟卷数学卷含解析
- 试验员理论考试题及答案
- 北京市西城区徐悲鸿中学2025届高三下学期期中考试化学试题理试题(普通班)含解析
- 辽宁省鞍山市2025年高中毕业班第三次诊断性测试数学试题试卷含解析
- 青岛大学《立体构成(B)》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 广东食品药品职业学院《制造工程与技术A》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 哈尔滨医科大学《医学信息检索利用》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 黑龙江龙江二中2025届招生全国统一考试仿真卷(三)-高考物理试题仿真试题含解析
- 西方文学考试试题及答案
- (完整)交叉作业施工方案
- 办公楼电气设计方案说明
- 密码学 替换密码
- 幼儿园绘本:《小蛇散步》 课件
- 华中师大版七年级心理 2走近老师 课件(共15张PPT)
- 装配式建筑叠合板安装技术交底
- 国家开放大学《人文英语3》章节测试参考答案
- 内科学第八版循环系统教学大纲
- 1-100数字卡片(A4打印)
- 支气管肺炎临床路径
- 正安县东方新城项目 可行性研究报告
评论
0/150
提交评论