二零二五年度海绵城市建设施工管理协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度海绵城市建设施工管理协议本合同目录一览1.1双方基本信息1.2合同标的1.3施工内容与范围1.4施工进度与工期1.5施工质量要求1.6施工安全与环保要求1.7施工组织与管理1.8施工材料与设备1.9施工费用及支付1.10施工变更与索赔1.11合同履行与监督1.12合同解除与终止1.13违约责任1.14争议解决1.15其他约定事项第一部分：合同如下：1.1双方基本信息1.1.3合同签订日期：____年__月__日1.1.4合同签订地点：____________________________1.2合同标的1.2.1合同标的：本合同所指的海绵城市建设施工项目，具体内容为____________________________。1.2.2项目地点：____________________________1.2.3项目规模：____________________________1.3施工内容与范围a.工程设计及图纸的审核；b.施工现场准备；c.施工材料、设备的采购及安装；d.施工图纸的深化及调整；e.施工组织设计及施工方案的编制；f.施工现场的管理与协调；g.施工质量控制；h.施工安全及环保管理；i.施工验收及交付。1.3.2施工范围：根据甲方提供的施工图纸及设计要求，乙方负责上述施工内容的全部实施。1.4施工进度与工期1.4.1施工进度安排：详见附件一《施工进度计划表》。1.4.2工期要求：自合同生效之日起，乙方应在____日内完成全部施工内容。1.5施工质量要求1.5.1质量标准：本合同施工质量应符合国家现行相关标准及规范，确保工程质量达到优良等级。a.严格执行国家及行业标准；b.加强施工过程质量控制；c.对施工过程中发现的质量问题及时整改；d.提供必要的质量检测报告。1.6施工安全与环保要求1.6.1安全生产：乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。1.6.2环境保护：乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准，确保施工过程中的环境保护工作。1.7施工组织与管理1.7.1施工组织机构：乙方应设立项目管理机构，负责施工项目的组织实施和管理。1.7.2施工人员配备：乙方应按照施工进度计划，配备充足、合格的施工人员。1.7.3施工现场管理：乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工现场的有序、文明施工。1.8施工材料与设备1.8.1材料供应：乙方负责提供施工所需的全部材料，包括但不限于____________________________。1.8.2材料质量：乙方提供的材料必须符合国家及行业相关质量标准，并提供相应的质量证明文件。1.8.3材料验收：甲方应在材料进场后进行验收，如有不符合质量标准的情况，乙方应立即进行更换或整改。1.8.4设备管理：乙方负责施工设备的采购、租赁、维护和使用，确保设备处于良好状态。1.9施工费用及支付1.9.1施工费用：本合同施工费用总额为人民币____元，包括但不限于材料费、人工费、机械费等。a.预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付合同总额的____%作为预付款；b.进度款：按照施工进度计划，甲方每月支付合同总额的____%作为进度款；c.验收款：工程验收合格后，甲方支付合同总额的____%作为验收款；d.保修金：工程验收合格后，甲方支付合同总额的____%作为保修金，保修期满无质量问题后无息退还。1.10施工变更与索赔1.10.1施工变更：如因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因导致施工内容、进度或费用的变更，双方应协商一致，签订补充协议。1.10.2索赔：因甲方原因导致乙方损失，甲方应承担相应的赔偿责任。1.11合同履行与监督1.11.1合同履行：双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。1.11.2监督检查：甲方有权对施工过程进行监督检查，乙方应予以配合。1.12合同解除与终止1.12.1合同解除：在合同履行期间，任何一方违反合同约定，另一方有权解除合同。1.12.2合同终止：合同履行完毕或因其他原因终止，双方应办理合同终止手续。1.13违约责任1.13.1违约责任：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。1.14争议解决1.14.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。1.14.2争议解决地点：如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二部分：第三方介入后的修正1.15第三方介入1.15.1第三方定义：在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，因合同履行需要介入的任何个人、组织或实体，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询服务机构、金融机构等。a.质量控制与检测：为确保施工质量，引入具有资质的第三方检测机构进行质量检测。b.设计变更：因设计原因需要第三方设计单位提供专业意见或进行设计变更。c.管理协调：为提高施工效率，引入第三方管理机构进行现场管理协调。d.融资需求：为满足资金需求，引入第三方金融机构提供融资服务。1.15.3第三方选择与授权：甲乙双方应根据实际情况，共同选择合适的第三方，并授权其参与合同履行。第三方应具备相应的资质和条件，并签署相关合作协议。1.16第三方责任限额1.16.1责任限额定义：第三方责任限额是指第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失时，应承担的最高赔偿责任。a.第三方资质：根据第三方资质等级和行业规定确定责任限额。b.合同约定：在合作协议中明确第三方责任限额。c.保险条款：第三方应购买相应的责任保险，确保其责任限额满足合同要求。a.由第三方责任保险赔偿；b.若保险赔偿不足，由第三方自行承担；c.若第三方责任限额不足以赔偿损失，超出部分由甲乙双方按比例分担。1.17第三方与其他各方的划分说明1.17.1职责划分：甲乙双方应明确第三方在合同履行过程中的职责，确保各方权责清晰。a.甲方职责：提供施工图纸、技术资料、施工场地等，配合第三方工作。b.乙方职责：按照施工图纸、技术资料和第三方要求，完成施工任务。c.第三方职责：根据合同约定，提供专业服务，如质量控制、设计变更、管理协调等。1.17.2信息共享与沟通：甲乙双方应与第三方保持密切沟通，共享相关信息，确保合同顺利履行。a.获得甲方和乙方的配合与支持；b.获得合同约定的报酬；c.依法维护自身合法权益。a.按照合同约定提供专业服务；b.保守商业秘密；c.遵守国家法律法规和行业规范。1.18第三方介入的变更与解除1.18.1变更：如需变更第三方介入内容或方式，甲乙双方应协商一致，签订补充协议。1.18.2解除：如第三方无法履行合同义务或违反合同约定，甲乙双方有权解除第三方介入协议。解除后，第三方应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工进度计划表要求：详细列出施工项目的各个阶段、时间节点、所需资源及责任人。说明：此表为施工进度控制的重要依据，乙方应按月更新并提交甲方审核。2.附件二：施工图纸及技术资料要求：提供完整的施工图纸、设计变更通知单、技术规范等。说明：图纸及技术资料是施工的重要依据，乙方应确保其准确性和完整性。3.附件三：施工组织设计及施工方案要求：包括施工组织结构、人员配备、材料设备计划、施工工艺等。说明：施工组织设计及施工方案是施工管理的基础，乙方应确保其科学性和可行性。4.附件四：施工材料与设备清单要求：详细列出所需材料的规格、型号、数量及设备的技术参数。说明：材料与设备清单是材料采购和设备管理的依据，乙方应确保其准确无误。5.附件五：施工费用预算及支付计划要求：列出施工费用的构成、预算金额及支付时间表。说明：费用预算及支付计划是费用控制的重要依据，乙方应确保其合理性和可操作性。6.附件六：施工质量保证措施及检验报告要求：包括质量保证体系、检验标准、检验结果等。说明：质量保证措施及检验报告是确保施工质量的重要手段，乙方应确保其真实性和有效性。7.附件七：施工安全及环保措施及验收报告要求：包括安全管理制度、环保措施、验收报告等。说明：安全及环保措施及验收报告是保障施工安全和环境保护的重要依据，乙方应确保其合规性和有效性。8.附件八：第三方合作协议要求：明确第三方介入的原因、职责、权利义务及责任限额。说明：第三方合作协议是第三方介入的基础，甲乙双方应确保其合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.乙方未按合同约定的时间节点完成施工任务；b.乙方提供的施工材料或设备不符合质量要求；c.乙方未按合同约定进行施工变更；d.乙方未按合同约定进行工程验收；e.甲方未按合同约定支付款项；f.第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准：a.违约行为的性质和严重程度；b.违约行为对合同履行的影响；c.违约行为的持续时间。3.违约责任认定示例：a.乙方未按合同约定的时间节点完成施工任务，导致工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金，并承担工期延误造成的损失。b.乙方提供的施工材料不符合质量要求，导致工程出现质量问题，乙方应承担相应的修复费用和违约金。c.第三方未按合同约定履行职责，导致工程进度受阻，第三方应承担相应的违约责任。全文完。二零二五年度海绵城市建设施工管理协议1合同编号_________一、合同主体1.甲方名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方名称：（如有，填写相关方名称）地址：（如有，填写相关方地址）联系人：（如有，填写相关方联系人）联系电话：（如有，填写相关方联系电话）二、合同前言2.1背景为推进我国海绵城市建设，提高城市排水防涝能力，促进城市可持续发展，根据我国海绵城市建设相关政策和要求，甲方决定实施海绵城市建设项目。为规范施工管理，保障工程质量和安全，甲方与乙方经友好协商，特签订本协议。2.2目的本协议旨在明确甲乙双方在海绵城市建设施工管理过程中的权利义务，确保工程顺利进行，实现项目预期目标。三、定义与解释3.1专业术语（1）海绵城市：指通过自然途径实现城市雨水积存、渗透和净化，提高城市雨水利用效率，减轻城市内涝现象，改善城市生态环境的城市。（2）施工管理：指在海绵城市建设过程中，对工程进度、质量、安全、环保等方面进行监督管理的行为。3.2关键词解释（1）甲方：指海绵城市建设项目的业主方。（2）乙方：指承担海绵城市建设施工任务的施工方。（3）工程进度：指海绵城市建设项目的施工进度，包括施工阶段、时间节点等。（4）工程质量：指海绵城市建设项目的施工质量，包括设计、施工、验收等方面的质量。（5）工程安全：指海绵城市建设项目的施工安全，包括施工人员安全、机械设备安全、施工现场安全等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求施工。（2）甲方有权对乙方进行监督检查，确保工程顺利进行。（3）甲方有权要求乙方按照国家相关规定进行环保施工，保护施工现场环境。（4）甲方有权要求乙方在施工过程中及时、准确地向甲方提供工程进度、质量、安全等相关信息。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需的资料、设备等。（2）乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的技术支持。（3）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。（4）乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求进行施工，确保工程顺利进行。（5）乙方应遵守国家相关规定，进行环保施工，保护施工现场环境。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效，至海绵城市建设项目竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点海绵城市建设项目的施工地点。5.3合同履行方式甲乙双方应按照合同约定，共同负责海绵城市建设项目的施工管理，确保工程顺利进行。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）海绵城市建设项目竣工验收合格，且甲乙双方履行完毕各自的权利和义务；（2）因不可抗力等原因导致合同无法继续履行；（3）经甲乙双方协商一致，决定终止本协议。6.3终止程序（1）一方提出终止本协议的，应书面通知对方；（2）对方收到终止通知后，应在15日内书面回复是否同意终止本协议；（3）双方同意终止本协议的，应签订终止协议，明确双方的权利义务。6.4终止后果（1）终止协议签订后，甲乙双方应按照协议约定处理剩余工程；（2）终止协议签订后，甲乙双方应按照国家相关规定处理相关手续，包括但不限于工程结算、税务、环保等；（3）终止协议签订后，甲乙双方应互相返还各自提供的资料、设备等。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工费用：包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、临时设施费等；（2）设计费用：包括但不限于设计费、设计变更费等；（3）监理费用：包括但不限于监理费、监理人员费用等；（4）其他费用：包括但不限于管理费、税费、保险费等。7.2支付方式（1）甲方应按照合同约定的时间和比例向乙方支付工程进度款；（2）甲方应按照合同约定的时间和比例向乙方支付设计费用、监理费用等；（3）甲方应按照合同约定的时间和比例向乙方支付其他费用。7.3支付时间（1）施工费用：甲方应在工程进度达到合同约定节点后，于次月15日前支付相应款项；（2）设计费用、监理费用：甲方应在收到乙方提交的相应费用清单后，于次月15日前支付相应款项；（3）其他费用：甲方应在乙方提出费用支付申请后，于次月15日前支付相应款项。7.4支付条款（1）甲方应通过银行转账方式支付费用，具体账户信息由乙方提供；（2）甲方支付的费用应扣除合同约定的保证金；（3）甲方支付的费用应包括所有税费，如乙方需单独承担税费，应提前通知甲方。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付费用的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日千分之五计算；（2）甲方未按合同约定提供施工所需资料、设备的，应承担相应责任，并赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定完成施工任务的，应承担相应责任，并赔偿甲方因此造成的损失；（2）乙方未按合同约定进行施工管理，导致工程质量不合格的，应承担相应责任，并赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式违约方应按照实际损失承担赔偿责任，赔偿金额由双方协商确定；如协商不成，可依法申请仲裁或诉讼。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的技术、商业秘密以及其他甲方或乙方认为需要保密的信息。9.2保密期限本合同签订之日起至海绵城市建设项目竣工验收合格后三年。9.3保密履行方式（1）双方应采取一切必要措施，防止保密信息的泄露；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息；（3）保密信息的使用仅限于海绵城市建设项目，不得用于其他目的。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指由于自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）政府政策调整、法律法规变更；（3）社会动荡、战争等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料；（2）在不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行合同，待不可抗力事件消除后继续履行；（3）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工现场受损，影响施工进度；（2）政府发布政策调整，导致施工方案变更；（3）社会动荡导致施工现场无法正常施工。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议时，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼（1）调解：由双方共同委托的调解机构进行调解；（2）仲裁：提交有管辖权的仲裁机构仲裁；（3）诉讼：依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）合同涉及国家秘密或商业秘密；（2）合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对海绵城市建设项目的设计、施工、监理等环节的监督权；（2）乙方保留对甲方提供的资料、设备的验收权；（3）双方保留对合同履行过程中发现的问题提出建议和改进的权利。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在合同履行期间，对项目进行调整、变更的权利；（2）乙方保留在合同履行期间，对施工方案进行调整、变更的权利；（3）双方保留在合同履行期间，对合同条款进行协商修改的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）任何一方提出修改或补充合同条款的，应书面通知对方；（2）双方同意修改或补充的，应签订补充协议，作为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题；（2）乙方应协助甲方完成项目验收工作；（3）双方应相互配合，确保项目顺利实施。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开协调会议，沟通项目进展情况；（2）双方应通过书面或口头方式，及时传递相关信息；（3）双方应按照合同约定，履行各自的义务。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件，与双方其他协议、合同无关。16.3增减条款本合同签订后，未经双方书面同意，任何一方不得擅自增减合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.海绵城市建设施工管理协议2.甲方提供的项目设计文件3.乙方提交的施工方案4.甲方提供的施工所需资料清单5.乙方提交的施工进度计划6.乙方提交的施工质量保证措施7.乙方提交的施工安全保证措施8.乙方提交的施工环境保护措施9.甲方与乙方签订的补充协议10.争议解决相关文件11.不可抗力事件证明文件12.合同履行过程中的各类记录和报告二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时支付费用：甲方未按合同约定支付工程进度款或相关费用。未提供施工所需资料：甲方未按合同约定提供施工所需的资料、设备。未按合同约定调整项目：甲方未按合同约定对项目进行调整或变更。2.乙方违约行为及认定：未按时完成施工任务：乙方未按合同约定完成施工任务。施工质量不合格：乙方施工质量不符合合同约定或国家相关标准。未按合同约定进行施工管理：乙方未按合同约定进行施工管理，导致工程质量、安全、环保等方面出现问题。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约责任：指一方违反合同约定，导致合同无法履行或履行不符合约定，应承担的法律责任。3.补充协议：指在合同履行过程中，双方就合同内容达成一致，并签订的具有法律效力的协议。4.独立性：指合同作为独立文件，其效力不受其他协议、合同的影响。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更，导致工期延误。解决办法：双方应及时沟通，协商确定设计变更内容，并签订补充协议，调整工期。2.问题：施工过程中出现质量问题，影响工程进度。解决办法：乙方应立即停止施工，查明原因，并采取整改措施。同时，甲方应协助乙方解决问题。3.问题：施工过程中出现安全事故。解决办法：乙方应立即停止施工，报告甲方，并采取紧急措施处理事故。同时，甲方应协助乙方进行事故调查和处理。4.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应通过友好协商解决争议。协商不成时，可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。5.问题：不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：双方应及时通知对方，并提供不可抗力事件证明材料。在不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行合同，待不可抗力事件消除后继续履行。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任第三方应承担其在合同中约定的责任，包括但不限于工程监理、设计、施工等。第三方应确保其提供的工程服务符合国家相关标准和规范。2.第三方权利第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相应的费用。第三方有权对工程进度、质量和安全进行监督和检查。3.第三方义务第三方应按时完成其职责范围内的任务。第三方应配合甲方和乙方的工作，确保工程顺利进行。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需的所有资料和设备。乙方有权要求甲方按照合同约定的时间和比例支付工程进度款。2.乙方利益条款乙方有权要求甲方承担因不可抗力导致的项目延误责任。乙方有权要求甲方承担因甲方违约导致的额外费用。3.甲方的违约及限制条款甲方未按时提供施工所需资料或设备的，应向乙方支付违约金。甲方未按时支付工程进度款的，应向乙方支付违约金。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款甲方可要求乙方按照合同约定的时间和质量要求完成施工。甲方可要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改。2.甲方的利益条款甲方可要求乙方承担因乙方违约导致的额外费用。甲方可要求乙方承担因乙方施工质量不合格导致的损失。3.乙方的违约及限制条款乙方未按时完成施工任务的，应向甲方支付违约金。乙方施工质量不合格的，应承担相应责任，并赔偿甲方损失。乙方未按合同约定进行施工管理的，应承担相应责任，并赔偿甲方损失。全文完。二零二五年度海绵城市建设施工管理协议2合同目录第一章协议概述1.1协议名称1.2协议目的1.3协议双方1.4协议生效日期1.5协议期限1.6协议解除条件1.7协议变更与补充1.8争议解决方式第二章建设项目概述2.1建设项目名称2.2建设项目地点2.3建设项目规模2.4建设项目概况2.5建设项目设计标准2.6建设项目总投资2.7建设项目资金来源2.8建设项目工期第三章施工单位职责3.1施工单位资质要求3.2施工单位人员配备3.3施工单位设备要求3.4施工单位质量保证措施3.5施工单位安全生产责任3.6施工单位环境保护责任3.7施工单位进度保证措施3.8施工单位合同履行责任第四章施工单位权利4.1施工单位项目参与权4.2施工单位进度调整权4.3施工单位质量验收权4.4施工单位安全生产监管权4.5施工单位环境保护监管权4.6施工单位合同变更权4.7施工单位索赔权4.8施工单位其他权利第五章施工单位义务5.1施工单位按期完成施工任务5.2施工单位确保施工质量5.3施工单位确保施工安全5.4施工单位遵守环境保护法规5.5施工单位提供施工资料5.6施工单位配合监理工作5.7施工单位处理施工纠纷5.8施工单位完成其他相关义务第六章监理单位职责6.1监理单位资质要求6.2监理单位人员配备6.3监理单位设备要求6.4监理单位质量控制6.5监理单位安全监管6.6监理单位环境保护监管6.7监理单位进度监管6.8监理单位合同履行监管第七章监理单位权利7.1监理单位项目参与权7.2监理单位质量验收权7.3监理单位安全监管权7.4监理单位环境保护监管权7.5监理单位进度监管权7.6监理单位合同变更权7.7监理单位索赔权7.8监理单位其他权利第八章监理单位义务8.1监理单位按期完成监理任务8.2监理单位确保监理质量8.3监理单位确保监理安全8.4监理单位遵守环境保护法规8.5监理单位提供监理资料8.6监理单位配合施工单位工作8.7监理单位处理监理纠纷8.8监理单位完成其他相关义务第九章合同价款及支付方式9.1合同价款总额9.2分阶段支付比例9.3支付时间及方式9.4付款条件及期限9.5逾期付款责任9.6付款纠纷解决方式第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构10.4争议解决期限10.5争议解决费用承担第十一章合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除程序11.4合同终止程序11.5合同解除与终止后的处理第十二章其他约定12.1保密条款12.2通知条款12.3合同附件12.4法律适用及管辖12.5其他约定事项第十三章合同生效与备案13.1合同生效条件13.2合同备案要求13.3合同备案程序13.4合同备案机构第十四章合同附件14.1附件一：建设项目概况14.2附件二：施工单位资质证明文件14.3附件三：监理单位资质证明文件14.4附件四：施工组织设计14.5附件五：监理大纲14.6附件六：合同签订证明文件14.7附件七：其他相关文件合同编号_________第一章协议概述1.1协议名称本协议名称为“二零二五年度海绵城市建设施工管理协议”。1.2协议目的本协议旨在明确双方在二零二五年度海绵城市建设施工过程中的权利、义务、责任和合作方式，确保施工项目顺利进行。1.3协议双方甲方：_________（海绵城市建设业主单位名称）乙方：_________（施工单位名称）1.4协议生效日期本协议自双方签字盖章之日起生效。1.5协议期限本协议有效期为自生效之日起至二零二五年度海绵城市建设施工项目竣工验收合格之日止。1.6协议解除条件1.6.1任何一方违反本协议的约定，致使本协议无法继续履行；1.6.2因不可抗力导致本协议无法继续履行；1.6.3双方协商一致，决定解除本协议。1.7协议变更与补充本协议的变更与补充，必须经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议，作为本协议的组成部分。1.8争议解决方式双方因履行本协议所发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交_________仲裁委员会仲裁。第二章建设项目概述2.1建设项目名称二零二五年度海绵城市建设施工项目。2.2建设项目地点_________（具体地址）。2.3建设项目规模_________（具体规模）。2.4建设项目概况_________（项目具体概况描述）。2.5建设项目设计标准按照国家相关标准及甲方要求执行。2.6建设项目总投资_________（总投资金额）。2.7建设项目资金来源_________（资金来源描述）。2.8建设项目工期_________（工期描述，如：自协议生效之日起____个月）。第三章施工单位职责3.1施工单位资质要求乙方应具备国家规定的相应资质等级，并持有有效资质证书。3.2施工单位人员配备乙方应配备符合项目需求的技术人员、管理人员及施工人员。3.3施工单位设备要求乙方应具备满足施工需要的机械设备，并保证其性能良好。3.4施工单位质量保证措施乙方应制定并执行严格的质量保证措施，确保施工质量符合国家及行业标准。3.5施工单位安全生产责任乙方应严格执行国家安全生产法律法规，确保施工安全。3.6施工单位环境保护责任乙方应遵守国家环境保护法律法规，采取措施减少施工过程中的环境污染。3.7施工单位进度保证措施乙方应制定合理的施工进度计划，确保按期完成施工任务。3.8施工单位合同履行责任乙方应全面履行本协议约定的各项义务，保证施工项目的顺利进行。第四章施工单位权利4.1施工单位项目参与权乙方有权参与项目的设计、施工及验收等全过程。4.2施工单位进度调整权在确保项目质量、安全的前提下，乙方有权对施工进度进行调整。4.3施工单位质量验收权乙方有权对施工质量进行验收，并对不合格部分提出整改要求。4.4施工单位安全生产监管权乙方有权对施工现场进行安全生产监管，确保施工安全。4.5施工单位环境保护监管权乙方有权对施工现场进行环境保护监管，确保环境保护要求得到落实。4.6施工单位合同变更权在保证项目质量、安全的前提下，乙方有权对合同内容进行适当变更。4.7施工单位索赔权在合同履行过程中，如因甲方原因导致乙方损失，乙方有权向甲方提出索赔。4.8施工单位其他权利乙方享有本协议约定的其他权利。第五章施工单位义务5.1施工单位按期完成施工任务乙方应按合同约定的时间节点完成施工任务。5.2施工单位确保施工质量乙方应确保施工质量符合国家及行业标准。5.3施工单位确保施工安全乙方应严格执行安全生产法律法规，确保施工安全。5.4施工单位遵守环境保护法规乙方应遵守国家环境保护法律法规，采取措施减少施工过程中的环境污染。5.5施工单位提供施工资料乙方应按甲方要求提供施工过程中的相关资料。5.6施工单位配合监理工作乙方应积极配合监理单位的工作，接受监理单位的监督。5.7施工单位处理施工纠纷乙方应积极处理施工过程中的纠纷，确保项目顺利进行。5.8施工单位完成其他相关义务乙方应完成本协议约定的其他义务。第六章监理单位职责6.1监理单位资质要求监理单位应具备国家规定的相应资质等级，并持有有效资质证书。6.2监理单位人员配备监理单位应配备符合项目需求的技术人员、管理人员及监理人员。6.3监理单位设备要求监理单位应具备满足监理需求的设备，并保证其性能良好。6.4监理单位质量控制监理单位应对施工质量进行全过程控制，确保施工质量符合国家及行业标准。6.5监理单位安全监管监理单位应对施工现场进行安全监管，确保施工安全。6.6监理单位环境保护监管监理单位应对施工现场进行环境保护监管，确保环境保护要求得到落实。6.7监理单位进度监管监理单位应对施工进度进行监管，确保施工进度符合合同约定。6.8监理单位合同履行监管监理单位应对合同履行情况进行监管，确保合同约定得到执行。第七章监理单位权利7.1监理单位项目参与权监理单位有权参与项目的设计、施工及验收等全过程。7.2监理单位质量验收权监理单位有权对施工质量进行验收，并对不合格部分提出整改要求。7.3监理单位安全监管权监理单位有权对施工现场进行安全监管，确保施工安全。7.4监理单位环境保护监管权监理单位有权对施工现场进行环境保护监管，确保环境保护要求得到落实。7.5监理单位进度监管权监理单位有权对施工进度进行监管，确保施工进度符合合同约定。7.6监理单位合同变更权在保证项目质量、安全的前提下，监理单位有权对合同内容进行适当变更。7.7监理单位索赔权在合同履行过程中，如因施工单位原因导致监理单位损失，监理单位有权向施工单位提出索赔。7.8监理单位其他权利监理单位享有本协议约定的其他权利。合同编号_________第八章合同价款及支付方式9.1合同价款总额本协议合同价款总额为人民币_________元整。9.2分阶段支付比例9.2.1设计阶段：合同价款的_________%9.2.2施工准备阶段：合同价款的_________%9.2.3施工阶段：合同价款的_________%9.2.4竣工验收阶段：合同价款的_________%9.3支付时间及方式9.3.1设计阶段支付：合同签订后____个工作日内支付；9.3.2施工准备阶段支付：设计阶段完成后____个工作日内支付；9.3.3施工阶段支付：每完成合同约定工程量后____个工作日内支付；9.3.4竣工验收阶段支付：竣工验收合格后____个工作日内支付。9.4付款条件及期限9.4.1付款条件：乙方提交符合约定的付款申请及相关证明材料；9.4.2付款期限：甲方应在收到乙方提交的付款申请及相关证明材料后____个工作日内支付。9.5逾期付款责任如甲方逾期付款，应向乙方支付_____%的逾期付款违约金。9.6付款纠纷解决方式双方因付款发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交_________仲裁委员会仲裁。第十章争议解决10.1争议解决方式双方因履行本协议所发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交_________仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序10.2.1争议发生后，双方应在____个工作日内书面通知对方；10.2.2双方应尽力通过协商解决争议，协商期限为____个工作日；10.2.3协商不成的，任何一方均可向_________仲裁委员会申请仲裁。10.3争议解决机构双方同意将争议提交至_________仲裁委员会进行仲裁。10.4争议解决期限争议解决期限自仲裁机构受理仲裁申请之日起____个工作日内。10.5争议解决费用承担仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁机构另有裁决。第十一章合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1任何一方违反本协议的约定，致使本协议无法继续履行；11.1.2因不可抗力导致本协议无法继续履行；11.1.3双方协商一致，决定解除本协议。11.2合同终止条件11.2.1本协议约定的工期届满，且项目竣工验收合格；11.2.2双方协商一致，决定终止本协议。11.3合同解除程序11.3.1任何一方提出解除本协议，应提前____个工作日书面通知对方；11.3.2收到解除通知后，双方应尽快协商解除事宜。11.4合同终止程序11.4.1本协议约定的工期届满，且项目竣工验收合格后，合同自动终止；11.4.2双方协商一致，决定终止本协议。11.5合同解除与终止后的处理11.5.1合同解除或终止后，双方应按照本协议约定处理剩余工程；11.5.2双方应相互配合，完成合同解除或终止后的善后工作。第十二章其他约定12.1保密条款双方对本协议内容及项目信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。12.2通知条款双方的通知应以书面形式发送，送达地址为双方在协议中指定的地址。12.3合同附件本协议附件作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。12.4法律适用及管辖本协议适用中华人民共和国法律，并由_________法院管辖。12.5其他约定事项双方在本协议中未约定的其他事项，按相关法律法规及行业惯例执行。第十三章合同生效与备案13.1合同生效条件本协议经双方签字盖章后生效。13.2合同备案要求本协议签订后，双方应按照国家相关规定进行备案。13.3合同备案程序13.3.1双方应按照国家相关规定准备备案材料；13.3.2双方应向相关政府部门提交备案材料。13.4合同备案机构双方应向_________相关政府部门提交备案材料。第十四章合同附件14.1附件一：建设项目概况14.2附件二：施工单位资质证明文件14.3附件三：监理单位资质证明文件14.4附件四：施工组织设计14.5附件五：监理大纲14.6附件六：合同签订证明文件14.7附件七：其他相关文件甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1项目审批及变更管理1.1.1甲方负责项目的审批手续，确保项目符合国家相关政策和规定。1.1.2项目在施工过程中如需变更，甲方应负责提出变更申请，并经相关部门批准后方可实施。1.2设计变更及费用控制1.2.1设计变更由甲方提出，经乙方确认后实施。1.2.2设计变更引起的费用增