2025年度沉井施工竣工验收与移交合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度沉井施工竣工验收与移交合同本合同目录一览第一条合同订立依据及背景1.1国家相关法律法规1.2行业标准和规范1.3项目建设合同1.4本合同的具体情况第二条合同双方的基本情况2.1合同甲方2.2合同乙方2.3合同双方的联系信息第三条沉井施工竣工验收的标准与程序3.1竣工验收的标准3.2竣工验收的程序3.3竣工验收的时间节点3.4竣工验收的组织与实施第四条沉井施工移交的条件与内容4.1移交的条件4.2移交的内容4.3移交的程序4.4移交的时间节点第五条质量保证与保修5.1质量保证期限5.2质量保证内容5.3质量保证责任5.4保修期限与内容5.5保修责任第六条合同款项支付方式及期限6.1款项支付方式6.2款项支付期限6.3款项支付比例6.4款项支付条件第七条争议解决方式7.1争议解决途径7.2争议解决方式7.3争议解决地点7.4争议解决费用第八条违约责任及赔偿8.1违约责任认定8.2违约赔偿方式8.3违约赔偿金额8.4违约赔偿期限第九条合同解除与终止9.1合同解除的条件9.2合同解除的程序9.3合同解除后的处理9.4合同终止的条件9.5合同终止后的处理第十条合同生效、变更、解除与终止10.1合同生效时间10.2合同变更程序10.3合同解除程序10.4合同终止程序第十一条合同的附件11.1附件一：沉井施工图纸11.2附件二：沉井施工验收报告11.3附件三：沉井施工移交清单11.4附件四：其他相关文件第十二条合同的签署与生效12.1合同签署日期12.2合同签署地点12.3合同生效条件12.4合同生效日期第十三条合同的解释与适用13.1合同解释原则13.2合同适用范围13.3合同解释权第十四条合同的生效与终止14.1合同生效日期14.2合同终止条件14.3合同终止日期第一部分：合同如下：第一条合同订立依据及背景1.1国家相关法律法规依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，结合沉井施工的特点，制定本合同。1.2行业标准和规范参照《建筑工程施工质量验收统一标准》、《沉井施工及验收规范》等行业标准和规范。1.3项目建设合同以《2025年度沉井施工建设合同》为依据，本合同是对其具体实施过程中的竣工验收与移交环节的细化。1.4本合同的具体情况本合同针对2025年度某沉井施工项目，明确竣工验收与移交的相关事宜。第二条合同双方的基本情况2.1合同甲方甲方名称：集团法定代表人：地址：省市区路号2.2合同乙方乙方名称：建筑工程法定代表人：地址：省市区路号2.3合同双方的联系信息第三条沉井施工竣工验收的标准与程序3.1竣工验收的标准依据《建筑工程施工质量验收统一标准》、《沉井施工及验收规范》等相关标准进行验收。3.2竣工验收的程序（1）施工单位向监理单位提交竣工验收申请；（2）监理单位组织验收小组进行现场验收；（3）验收小组对施工质量、安全、环保等方面进行全面检查；（4）验收合格后，由监理单位出具验收报告。3.3竣工验收的时间节点自工程竣工之日起30日内完成竣工验收。3.4竣工验收的组织与实施由监理单位负责组织竣工验收，施工单位配合。第四条沉井施工移交的条件与内容4.1移交的条件（1）工程已按合同约定完成；（2）工程已通过竣工验收；（3）工程资料齐全；（4）工程款已结算完毕。4.2移交的内容（1）工程实体；（2）工程资料；（3）工程设备；（4）其他相关设施。4.3移交的程序（1）施工单位向甲方提交移交申请；（2）甲方组织验收小组进行现场验收；（3）验收合格后，双方签署移交手续。4.4移交的时间节点自竣工验收合格之日起30日内完成移交。第五条质量保证与保修5.1质量保证期限自工程竣工验收合格之日起，质量保证期限为2年。5.2质量保证内容（1）工程质量符合国家及行业标准；（2）工程质量达到合同约定的质量要求；（3）工程质量符合设计文件要求。5.3质量保证责任（1）施工单位对工程质量负责；（2）监理单位对工程质量进行监督检查；（3）甲方对工程质量进行验收。5.4保修期限与内容自工程竣工验收合格之日起，保修期限为5年。保修内容包括但不限于：地基基础工程、主体结构工程、防水工程、装饰装修工程等。第六条合同款项支付方式及期限6.1款项支付方式（1）按工程进度支付；（2）按月支付；（3）按实际完成工程量支付。6.2款项支付期限（1）按工程进度支付：每完成一定比例的工程量，支付相应款项；（2）按月支付：每月支付一定比例的工程款；（3）按实际完成工程量支付：根据实际完成工程量支付相应款项。6.3款项支付比例（1）按工程进度支付：30%；（2）按月支付：30%；（3）按实际完成工程量支付：40%。6.4款项支付条件（1）工程进度达到约定比例；（2）工程款已结算；（3）施工单位提交相关证明材料。第七条争议解决方式7.1争议解决途径（1）协商；（2）调解；（3）仲裁；（4）诉讼。7.2争议解决方式（1）协商：双方在争议发生后，友好协商解决；（2）调解：双方可申请相关行业协会或政府部门进行调解；（3）仲裁：双方可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁；（4）诉讼：双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地或争议发生地。7.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，或由双方协商承担。第八条违约责任及赔偿8.1违约责任认定若一方违反本合同约定，导致合同无法履行或履行不符合约定，应承担违约责任。8.2违约赔偿方式违约赔偿方式包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿实际损失；（3）承担合同解除后的损失；（4）承担因违约行为引起的其他责任。8.3违约赔偿金额违约赔偿金额根据违约情况及损失程度确定，具体金额由双方协商确定或由法院判决。8.4违约赔偿期限违约方应在违约行为发生之日起30日内支付违约赔偿金。第九条合同解除与终止9.1合同解除的条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方严重违约，经对方催告后仍未履行；（3）合同约定的解除条件成就；（4）双方协商一致解除合同。9.2合同解除的程序（1）提出解除合同的一方应书面通知对方；（2）对方在收到通知之日起15日内给予答复；（3）双方就解除合同达成一致；（4）解除合同后，双方应按照约定处理剩余事宜。9.3合同解除后的处理（1）解除合同后，双方应按照约定支付已完成工程量的款项；（2）解除合同后，双方应按照约定处理工程资料、设备等；（3）解除合同后，双方应按照约定处理违约责任。9.4合同终止的条件（1）合同约定的终止条件成就；（2）合同履行完毕；（3）双方协商一致终止合同。9.5合同终止后的处理（1）合同终止后，双方应按照约定处理剩余事宜；（2）合同终止后，双方应按照约定处理违约责任。第十条合同的生效、变更、解除与终止10.1合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序（1）双方协商一致；（2）签订书面变更协议；（3）变更协议作为本合同的附件。10.3合同解除程序参照第九条合同解除的程序。10.4合同终止程序参照第九条合同终止的程序。第十一条合同的附件11.1附件一：沉井施工图纸11.2附件二：沉井施工验收报告11.3附件三：沉井施工移交清单11.4附件四：其他相关文件第十二条合同的签署与生效12.1合同签署日期本合同于2025年3月15日签署。12.2合同签署地点本合同在省市区路号签署。12.3合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.4合同生效日期本合同自2025年3月15日起生效。第十三条合同的解释与适用13.1合同解释原则本合同的解释应遵循公平、公正、诚实信用的原则。13.2合同适用范围本合同适用于2025年度沉井施工项目的竣工验收与移交环节。13.3合同解释权本合同的解释权归合同双方共同享有。第十四条合同的生效与终止14.1合同生效日期本合同自2025年3月15日起生效。14.2合同终止条件参照第九条合同终止的条件。14.3合同终止日期本合同在合同终止条件成就之日起终止。第二部分：第三方介入后的修正第八条争议解决方式（新增条款）8.5第三方介入（1）若合同双方在争议解决过程中需要第三方介入，包括但不限于监理机构、仲裁机构、法律顾问等，双方应协商确定第三方。（2）第三方介入的具体方式、费用及责任由双方在合同中约定。第九条合同解除与终止（新增条款）9.6第三方介入后的处理（1）若合同双方在合同履行过程中需要第三方介入，第三方应根据合同约定及国家相关法律法规，对争议进行调解或仲裁。（2）第三方介入后，合同双方应积极配合，提供必要的资料和证据。第十条合同的生效、变更、解除与终止（新增条款）10.5第三方介入时的合同变更（1）若合同需要变更，且变更涉及第三方，双方应书面通知第三方，并取得第三方的同意。（2）第三方介入的变更协议作为合同附件。第十一条合同的附件（新增条款）11.5第三方介入协议11.6第三方责任协议第十二条合同的签署与生效（新增条款）12.5第三方介入的合同生效（1）本合同自双方签字盖章之日起生效，第三方介入的协议及责任协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。（2）第三方介入的协议及责任协议自双方签字盖章之日起生效。第十三条合同的解释与适用（新增条款）13.4第三方的定义在本合同中，“第三方”指除合同双方外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理机构、设计单位、施工单位、供应商、保险公司等。第十四条合同的生效与终止（新增条款）14.4第三方责任限额（1）第三方在合同履行过程中，因其自身原因导致的损失，应承担相应的责任。（2）第三方责任限额由合同双方在第三方介入协议中约定，最高不超过合同总金额的%。（3）第三方责任限额不包括因不可抗力、合同双方故意或重大过失导致的损失。第十五条第三方的责权利（新增条款）15.1第三方的责任（1）第三方应按照合同约定，履行其职责，保证合同履行的顺利进行。（2）第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致合同无法履行或履行不符合约定，应承担违约责任。（3）第三方责任限额内，第三方应根据合同约定及国家相关法律法规，对损失承担赔偿责任。15.2第三方的权利（1）第三方有权要求合同双方提供必要的资料和证据，以便其履行职责。（2）第三方有权要求合同双方按照约定支付其服务费用。（3）第三方有权要求合同双方配合其工作，包括但不限于参加会议、提供技术支持等。第十六条第三方与其他各方的划分说明（新增条款）16.1第三方与合同双方的关系第三方与合同双方的关系为独立第三方，不参与合同双方的经营活动，其职责仅限于合同约定的范围内。16.2第三方与合同双方的责任划分（1）合同双方对合同约定的义务和责任承担连带责任。（2）第三方对合同约定的义务和责任不承担连带责任，仅承担其合同约定的责任。（3）合同双方与第三方之间的争议，由双方自行协商解决，或依法申请仲裁或诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：沉井施工图纸要求：图纸应详细标注施工尺寸、材料、工艺要求等，并附有设计说明。说明：图纸是施工的重要依据，应保证其准确性和完整性。2.附件二：沉井施工验收报告要求：验收报告应详细记录验收时间、地点、参与人员、验收内容、验收结果等。说明：验收报告是竣工验收的重要文件，应真实反映工程实际情况。3.附件三：沉井施工移交清单要求：移交清单应详细列明移交的工程实体、工程资料、设备等，并注明数量、规格、状态等。说明：移交清单是移交的重要依据，应保证其准确性和完整性。4.附件四：其他相关文件要求：包括但不限于施工合同、设计变更通知、监理报告、检验报告等。说明：其他相关文件是合同履行过程中的重要资料，应保证其真实性和有效性。5.附件五：第三方介入协议要求：协议应明确第三方介入的方式、职责、权利、义务、费用等。说明：第三方介入协议是合同履行过程中的重要补充，应保证其合法性和有效性。6.附件六：第三方责任协议要求：协议应明确第三方责任限额、赔偿范围、赔偿方式等。说明：第三方责任协议是合同履行过程中的重要补充，应保证其合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定的时间节点完成竣工验收。责任认定标准：每延迟一天，违约方应向守约方支付元违约金。示例：若合同约定竣工验收时间为2025年6月30日，实际竣工验收时间为2025年7月5日，则违约方应支付5天的违约金。2.违约行为：未按合同约定的时间节点完成移交。责任认定标准：每延迟一天，违约方应向守约方支付元违约金。示例：若合同约定移交时间为2025年7月15日，实际移交时间为2025年7月20日，则违约方应支付5天的违约金。3.违约行为：施工质量不符合合同约定。责任认定标准：根据实际损失情况，违约方应赔偿守约方实际损失。示例：若施工质量不符合合同约定，导致工程返工，则违约方应赔偿返工产生的全部费用。4.违约行为：因违约行为导致合同无法履行。责任认定标准：违约方应承担合同无法履行造成的全部损失。示例：若因违约行为导致工程停工，则违约方应赔偿停工期间产生的全部费用。5.违约行为：违反合同约定的保密义务。责任认定标准：违约方应承担因泄露保密信息造成的损失。示例：若违约方泄露保密信息，导致守约方遭受损失，则违约方应赔偿损失。全文完。2025年度沉井施工竣工验收与移交合同1合同编号_________一、合同主体1.1甲方：名称：（甲方全称）地址：（甲方详细地址）联系人：（甲方联系人姓名）联系电话：（甲方联系电话）1.2乙方：名称：（乙方全称）地址：（乙方详细地址）联系人：（乙方联系人姓名）联系电话：（乙方联系电话）1.3其他相关方：名称：（相关方全称）地址：（相关方详细地址）联系人：（相关方联系人姓名）联系电话：（相关方联系电话）二、合同前言2.1背景和目的：鉴于甲方拟对某工程进行沉井施工，为明确甲乙双方的权利义务，确保工程顺利进行，经双方友好协商，特订立本合同。2.2合同依据：本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，结合甲方工程实际情况，由甲乙双方共同制定。三、定义与解释3.1专业术语：本合同中涉及的专业术语如下：（1）沉井：指在地下基础工程中，为满足地下空间利用要求而采用的一种施工技术。（2）竣工验收：指工程完成后，按照国家有关标准、规范和设计文件要求，对工程质量进行检查、测试和验收。（3）移交：指工程完成后，甲乙双方按照约定将工程及相关资料移交给甲方。3.2关键词解释：（1）工程：指甲方委托乙方施工的沉井施工项目。（2）施工期限：指本合同约定的乙方完成沉井施工的时间范围。（3）验收标准：指国家有关标准、规范和设计文件规定的工程质量标准。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全要求完成沉井施工。（2）有权对乙方施工过程中的工程质量、进度、安全等进行监督检查。（3）有权按照合同约定支付乙方工程款。（4）承担因沉井施工引起的土地、房屋、公共设施等损害赔偿责任。4.2乙方的权利和义务：（1）按照合同约定的时间、质量、安全要求完成沉井施工。（2）接受甲方对工程质量、进度、安全等方面的监督检查。（3）在施工过程中，对因施工原因造成的损失承担赔偿责任。（4）按照合同约定的时间、方式向甲方移交工程及相关资料。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同约定的沉井施工期限为自合同签订之日起______个月。5.2合同履行地点：本合同约定的沉井施工地点为：（具体地点描述）。5.3合同履行方式：乙方应按照合同约定的施工期限、质量、安全要求，采用先进、科学的施工工艺，完成沉井施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。6.2终止条件：（1）合同约定的沉井施工期限届满，且工程验收合格。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）合同终止前，甲乙双方应按照合同约定进行工程验收。（2）合同终止后，乙方应按照合同约定将工程及相关资料移交给甲方。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应按照合同约定向甲方支付已完成的工程款项。（2）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成：（1）沉井施工直接费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、临时设施费等；（2）施工过程中发生的各项税费；（3）设计、监理、咨询等相关服务费用；（4）因工程变更、不可抗力等因素产生的追加费用；（5）合同约定的其他费用。7.2支付方式：（1）工程进度款：在沉井施工过程中，甲方根据实际完成工程量，按月支付进度款；（2）结算款：工程完工并经甲方验收合格后，乙方提交结算报告，甲方应在收到结算报告后______日内支付结算款；（3）质保金：甲方在合同签订后______日内支付给乙方相当于合同总价款_____%的质保金，质保金在工程验收合格后无息退还。7.3支付时间：（1）进度款支付时间：每月______日前支付上一个月的进度款；（2）结算款支付时间：工程验收合格后______日内支付；（3）质保金支付时间：合同签订后______日内支付。7.4支付条款：（1）甲方支付给乙方的款项应通过银行转账方式，具体账户信息由乙方提供；（2）甲方支付款项时，应在付款凭证上注明合同编号及款项用途；（3）甲方支付款项后，乙方应在收到款项后的______日内出具相应的收据。八、违约责任8.1甲方违约：（1）未按约定支付费用的，应向乙方支付_____%的违约金；（2）因甲方原因导致工程延期，每延期一日，应向乙方支付_____%的违约金；（3）因甲方原因导致工程停工，每停工一日，应向乙方支付_____%的违约金。8.2乙方违约：（1）未按约定时间、质量、安全要求完成沉井施工的，应向甲方支付_____%的违约金；（2）因乙方原因导致工程延期，每延期一日，应向甲方支付_____%的违约金；（3）因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担修复责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。8.3赔偿金额和方式：违约方应按照违约责任条款约定，向守约方支付违约金。违约金不足以弥补损失的，违约方还应承担赔偿责任。九、保密条款9.1保密内容：本合同涉及的保密内容包括但不限于：（1）甲乙双方的技术秘密、商业秘密；（2）涉及工程的技术方案、施工工艺、质量控制标准等；（3）其他双方约定需要保密的内容。9.2保密期限：本合同项下的保密期限自合同签订之日起______年。9.3保密履行方式：（1）甲乙双方应采取合理措施，防止保密信息泄露；（2）未经对方同意，不得将保密信息用于本合同以外的目的；（3）合同终止后，双方仍应继续履行保密义务。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件：（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、动乱、罢工等社会异常事件；（3）政府政策、法律、法规的变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）不可抗力发生后，甲乙双方应及时通知对方；（2）不可抗力事件持续期间，甲乙双方应暂停履行合同；（3）不可抗力事件结束后，甲乙双方应尽快恢复履行合同。10.4不可抗力实例：（1）地震导致工程无法正常进行；（2）政府政策变更导致工程停工；（3）战争爆发导致工程中断。十一、争议解决11.1协商解决：甲乙双方发生争议时，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成时，甲乙双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或根据双方另行达成的仲裁协议提交仲裁机构仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，甲乙任何一方不得转让其在本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形：（1）合同约定不得转让的权利和义务；（2）法律法规规定不得转让的权利和义务。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）甲方保留对沉井施工过程中的技术方案、施工工艺、质量控制标准的最终决定权；（2）乙方在合同履行过程中所形成的知识产权，未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让或以其他方式许可第三方使用。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留在沉井施工过程中对乙方施工行为的监督权；（2）甲方保留在工程验收合格后对工程质量进行定期检查的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：合同的修改和补充应当以书面形式进行，经甲乙双方签字（或盖章）后生效。14.2修改和补充效力：合同的修改和补充作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）甲乙双方应相互提供必要的协助，确保合同顺利履行；（2）甲乙双方应按照约定及时沟通，解决合同履行过程中出现的问题。15.2协作与配合方式：（1）定期召开协调会议，讨论和解决施工过程中的问题；（2）通过电话、邮件等方式及时沟通，确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律法规，并按照合同法的相关规定解释。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成甲乙双方之间就沉井施工竣工验收与移交事宜的完整协议，具有独立性，任何与合同内容相冲突的先前协议或承诺均无效。16.3增减条款：除本合同另有约定外，任何增减条款均需以书面形式经甲乙双方签字（或盖章）后方可生效。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：代表人（签字）：日期：附件及其他说明解释一、附件列表：1.沉井施工设计图纸及技术规范2.沉井施工合同3.沉井施工进度计划4.沉井施工质量检验报告5.沉井施工安全措施及应急预案6.沉井施工验收报告7.沉井施工相关法律法规及政策文件8.乙方施工资质证明文件9.甲方支付凭证10.其他双方认为需要作为合同附件的文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定支付费用：甲方未在约定时间内支付进度款、结算款或质保金。工程延期：甲方原因导致工程延期，未按约定时间完成工程。工程停工：甲方原因导致工程停工，未按约定时间恢复施工。2.乙方违约行为及认定：未按约定完成施工：乙方未按约定时间、质量、安全要求完成沉井施工。工程延期：乙方原因导致工程延期，未按约定时间完成工程。工程质量不合格：乙方施工的工程质量不合格，未按约定进行修复。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的法律规范，包括合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面的规定。2.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。3.违约责任：违约方因违反合同约定而应承担的法律责任，包括支付违约金、赔偿损失等。4.保密条款：合同中关于保密内容的约定，包括保密内容、保密期限、保密履行方式等。5.争议解决：解决合同履行过程中出现的争议的方法，包括协商、调解、仲裁或诉讼。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现技术难题，影响工程进度。解决办法：及时召开协调会议，组织专家进行技术研讨，制定解决方案。2.问题：乙方施工质量不符合要求。解决办法：要求乙方进行整改，必要时可要求乙方进行返工，直至符合质量要求。3.问题：甲方未按时支付款项。解决办法：甲方应按照合同约定支付款项，如甲方逾期支付，应向乙方支付违约金。4.问题：不可抗力事件导致工程停工。解决办法：双方应按照合同约定处理不可抗力事件，包括暂停施工、延长工期等。5.问题：合同履行过程中发生争议。解决办法：通过友好协商解决，协商不成时，可提交仲裁或诉讼解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体：名称：（第三方全称）地址：（第三方详细地址）联系人：（第三方联系人姓名）联系电话：（第三方联系电话）2.第三方责任：第三方应按照合同约定提供必要的施工设备、材料和技术支持。第三方应保证其提供的设备、材料符合国家相关标准和质量要求。第三方应配合甲方和乙方完成施工过程中的各项工作。3.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相关费用。第三方有权要求甲方和乙方提供必要的施工条件。第三方有权在合同履行过程中对施工质量、进度和安全进行监督。4.第三方义务：第三方应按照合同约定的时间、质量、安全要求完成相关工作。第三方应保证其提供的设备、材料符合合同约定。第三方应配合甲方和乙方解决施工过程中出现的问题。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权要求甲方按照合同约定支付进度款、结算款和质保金。乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸和技术资料。乙方有权要求甲方在工程验收合格后支付结算款。2.乙方利益条款：乙方有权在合同履行过程中对施工质量、进度和安全进行监督。乙方有权要求甲方在工程变更或不可抗力事件发生时，按照合同约定进行补偿。乙方有权要求甲方在合同终止后，按照合同约定退还质保金。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时支付款项，应向乙方支付_____%的违约金。甲方未提供必要的施工图纸和技术资料，应承担相应责任。甲方在工程验收合格后未支付结算款，应向乙方支付_____%的违约金。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全要求完成沉井施工。甲方可要求乙方在施工过程中提供施工进度报告和质量检验报告。甲方可要求乙方在工程验收合格后按照合同约定支付结算款。2.甲方的利益条款：甲方可要求乙方在工程变更或不可抗力事件发生时，按照合同约定进行补偿。甲方可要求乙方在合同终止后，按照合同约定退还质保金。甲方可要求乙方在施工过程中遵守国家相关法律法规和行业标准。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按时完成沉井施工，应向甲方支付_____%的违约金。乙方施工质量不符合要求，应承担修复责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。乙方在合同履行过程中出现重大安全事故，应承担相应责任。全文完。2025年度沉井施工竣工验收与移交合同2合同目录第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同范围1.4合同双方1.5合同签订日期1.6合同生效日期1.7合同期限1.8合同变更与解除1.9合同终止1.10合同争议解决第二章沉井施工概述2.1沉井施工设计2.2沉井施工工艺2.3沉井施工进度2.4沉井施工质量要求2.5沉井施工安全要求2.6沉井施工环境保护第三章竣工验收3.1竣工验收条件3.2竣工验收程序3.3竣工验收组织3.4竣工验收内容3.5竣工验收标准3.6竣工验收报告第四章移交4.1移交条件4.2移交程序4.3移交组织4.4移交内容4.5移交手续4.6移交责任第五章施工单位责任5.1施工单位资质要求5.2施工单位人员要求5.3施工单位设备要求5.4施工单位施工组织5.5施工单位质量管理5.6施工单位安全管理5.7施工单位环境保护第六章监理单位责任6.1监理单位资质要求6.2监理单位人员要求6.3监理单位设备要求6.4监理单位监理程序6.5监理单位质量控制6.6监理单位安全管理6.7监理单位环境保护第七章支付方式7.1预付款7.2进度款7.3竣工验收款7.4移交款7.5保修金第八章保险8.1人员伤亡保险8.2第三者责任保险8.3财产保险8.4其他保险第九章违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿第十章合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同终止条件10.4合同终止程序第十一章合同争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序11.4争议解决费用第十二章合同附件12.1合同图纸12.2施工技术文件12.3竣工验收报告12.4其他附件第十三章合同生效与备案13.1合同生效条件13.2合同备案要求13.3合同备案程序第十四章合同其他14.1合同份数14.2合同文本14.3合同解释14.4合同补充与修改合同编号_________第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同旨在明确甲方与乙方在2025年度沉井施工、竣工验收及移交过程中的权利、义务和责任。1.3合同范围本合同范围包括沉井施工、竣工验收及移交的全过程，具体范围为甲方指定地点的沉井施工项目。1.4合同双方1.5合同签订日期____年__月__日1.6合同生效日期自双方签字盖章之日起生效。1.7合同期限自合同生效之日起至沉井施工、竣工验收及移交完毕之日止。1.8合同变更与解除1.8.1合同变更在合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应协商一致，并以书面形式进行变更，变更后的合同条款与本合同具有同等法律效力。1.8.2合同解除1.8.2.1甲方解除合同（1）乙方严重违反合同约定，影响工程进度和质量；（2）乙方不具备相应的施工资质和经验；（3）乙方在施工过程中，造成重大安全事故或环境污染。1.8.2.2乙方解除合同（1）甲方未按合同约定支付工程款项；（2）甲方提供的施工场地、资料等不符合合同要求。1.9合同终止1.9.1合同期满终止合同期限届满，双方履行完毕合同约定的各项义务，合同自行终止。1.10合同争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁或依法向人民法院提起诉讼。第二章沉井施工概述2.1沉井施工设计乙方应根据甲方提供的施工图纸和相关资料，进行沉井施工设计，确保施工质量满足设计要求。2.2沉井施工工艺乙方应按照合同约定的施工工艺进行沉井施工，确保施工质量和工程进度。2.3沉井施工进度乙方应按照合同约定的施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。2.4沉井施工质量要求2.4.1施工质量标准应符合国家及行业相关标准。2.4.2乙方应确保沉井施工质量达到设计要求。2.5沉井施工安全要求2.5.1乙方应严格执行国家及行业安全法规，确保施工安全。2.5.2乙方应定期进行安全检查，发现安全隐患及时整改。2.6沉井施工环境保护2.6.1乙方应遵守国家及地方环境保护法规，采取有效措施，减少施工过程中的环境污染。第三章竣工验收3.1竣工验收条件3.1.1沉井施工完毕，符合设计要求；3.1.2施工质量达到合同约定的标准；3.1.3施工安全、环境保护措施得到有效落实。3.2竣工验收程序3.2.1乙方应按照合同约定的时间，向甲方提交竣工验收申请；3.2.2甲方收到申请后，应在规定时间内组织竣工验收；3.2.3竣工验收合格后，双方签署竣工验收报告。3.3竣工验收组织3.3.1甲方负责组织竣工验收，并指定验收人员；3.3.2乙方应积极配合甲方进行竣工验收。3.4竣工验收内容3.4.1沉井结构及尺寸；3.4.2沉井施工质量；3.4.3沉井施工安全、环境保护措施。3.5竣工验收标准3.5.1符合设计要求和合同约定；3.5.2施工质量达到国家及行业相关标准。3.6竣工验收报告竣工验收合格后，双方签署竣工验收报告，作为合同履行完毕的凭证。第四章移交4.1移交条件4.1.1竣工验收合格；4.1.2乙方完成所有施工、验收义务；4.1.3双方无争议。4.2移交程序4.2.1乙方向甲方提交移交申请；4.2.2甲方收到申请后，在规定时间内组织移交；4.2.3双方签署移交手续。4.3移交组织4.3.1甲方负责组织移交，并指定移交人员；4.3.2乙方应积极配合甲方进行移交。4.4移交内容4.4.1沉井工程图纸、资料；4.4.2施工设备、材料；4.4.3现场遗留物品。4.5移交手续4.5.1双方签署移交确认书；4.5.2甲方办理相关移交手续。4.6移交责任4.6.1乙方应确保移交内容完整、准确；4.6.2甲方应在规定时间内办理移交手续。第五章施工单位责任5.1施工单位资质要求乙方应具备国家规定的沉井施工资质。5.2施工单位人员要求乙方应配备具备相应资质和经验的施工人员。5.3施工单位设备要求乙方应提供符合施工要求的设备。5.4施工单位施工组织乙方应制定合理的施工组织方案，确保工程进度和质量。5.5施工单位质量管理乙方应严格执行施工质量管理制度，确保施工质量。5.6施工单位安全管理乙方应制定完善的安全管理制度，确保施工安全。5.7施工单位环境保护乙方应采取有效措施，减少施工过程中的环境污染。第六章监理单位责任6.1监理单位资质要求监理单位应具备国家规定的监理资质。6.2监理单位人员要求监理单位应配备具备相应资质和经验的监理人员。6.3监理单位设备要求监理单位应提供符合监理要求的设备。6.4监理单位监理程序监理单位应按照合同约定和监理规范，进行监理工作。6.5监理单位质量控制监理单位应监督施工单位施工质量，确保施工质量达到合同约定。6.6监理单位安全管理监理单位应监督施工单位施工安全，确保施工安全。6.7监理单位环境保护监理单位应监督施工单位环境保护措施的实施。第七章支付方式7.1预付款7.1.1甲方应在合同签订后，向乙方支付预付款；7.1.2预付款金额为合同总价的10%。7.2进度款7.2.1甲方应按照合同约定的进度，向乙方支付进度款；7.2.2进度款支付比例为实际完成工程量的10%。7.3竣工验收款7.3.1竣工验收合格后，甲方应向乙方支付竣工验收款；7.3.2竣工验收款金额为合同总价的50%。7.4移交款7.4.1移交手续办理完毕后，甲方应向乙方支付移交款；7.4.2移交款金额为合同总价的20%。7.5保修金7.5.1乙方应按照合同约定的保修期限和内容，承担保修责任；7.5.2保修金金额为合同总价的10%，在保修期满后无质量问题退还乙方。第八章保险8.1人员伤亡保险8.1.1乙方应为其施工人员购买意外伤害保险，保险金额不得低于每人100万元。8.1.2保险费用由乙方承担，保险单正本交甲方留存。8.2第三者责任保险8.2.1乙方应购买第三者责任保险，保险金额不得低于1000万元。8.2.2保险费用由乙方承担，保险单正本交甲方留存。8.3财产保险8.3.1甲方应为其财产购买财产保险，保险金额根据实际价值确定。8.3.2保险费用由甲方承担，保险单正本交乙方留存。8.4其他保险8.4.1双方可根据实际情况，协商增加其他保险种类。第九章违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按合同约定完成施工任务；9.1.2乙方施工质量不符合合同约定；9.1.3乙方未按合同约定进行安全管理和环境保护；9.1.4甲方未按合同约定支付工程款项。9.2违约责任9.2.1乙方违约，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。9.2.2甲方违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。第十章合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1合同约定的解除条件成就；10.1.2任何一方违约，经另一方书面通知后，在合理期限内未能纠正；10.1.3因不可抗力导致合同无法履行。10.2合同解除程序10.2.1提出解除合同的一方应书面通知另一方；10.2.2双方应在接到通知之日起15日内协商解除合同；10.2.3协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。第十一章合同争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决争议；11.1.2协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。11.2争议解决机构11.2.1争议提交至_________仲裁委员会；11.2.2仲裁规则适用_________仲裁委员会仲裁规则。11.3争议解决程序11.3.1仲裁程序按照仲裁规则进行；11.3.2仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。11.4争议解决费用11.4.1仲裁费用由败诉方承担；11.4.2双方另有约定的，从其约定。第十二章合同附件12.1合同图纸12.1.1本合同附件包括沉井施工图纸。12.2施工技术文件12.2.1本合同附件包括沉井施工技术文件。12.3竣工验收报告12.3.1本合同附件包括沉井竣工验收报告。12.4其他附件12.4.1本合同附件包括其他与本合同相关的文件。第十三章合同生效与备案13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章；13.1.2合同内容符合法律法规。13.2合同备案要求13.2.1合同备案手续由甲方办理；13.2.2乙方应配合甲方办理备案手续。第十四章合同其他14.1合同份数本合同一式____份，甲乙双方各执____份。14.2合同文本本合同文本一式两份，具有同等法律效力。14.3合同解释本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.4合同补充与修改本合同补充与修改，应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。甲方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________日期：____________________乙方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导施工计划1.1.1甲方负责制定沉井施工总体计划，包括施工进度、质量目标和安全措施。1.1.2乙方应按照甲方制定的施工计划执行，如有特殊情况需调整，应提前与甲方沟通并取得书面同意。1.2甲方主导施工监督1.2.1甲方有权派驻监督人员对乙方施工过程进行监督，乙方应提供必要的配合。1.2.2监督人员有权要求乙方提供施工记录、资料等，乙方应及时提供。1.3甲方主导验收标准1.3.1甲方负责制定沉井施工的验收标准，包括质量、安全和环境保护等方面。1.3.2乙方应按照甲方制定的验收标准进行自检，并在验收前向甲方报告。1.4甲方主导移交手续1.4.1甲方负责办理沉井施工完毕后的移交手续，包括但不限于工程资料、设备、材料等。1.4.2乙方应协助甲方办理移交手续，确保移交内容完整、准确。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导施工方案2.1.1乙方负责制定沉井施工方案，包括施工工艺、技术措施和安全防护措施。2.1.2乙方应确保施工方案的科学性、合理性和可行性，并在实施前提交甲方审核。2.2乙方主导施工进度2.2.1乙方应根据合同约定的工期，制定详细的施工进度计划，并确保按时完成。2.2.2乙方应定期向甲方报告施工进度，如遇特殊情况导致工期延误，应及时通知甲方。2.3乙方主导质量保证2.3.1乙方应建立健全质量保证体系，确保施工质量符合合同约定。2.3.2乙方应定期进行自检，并在施工过程中接受甲方或第三方监理单位的检查。2.4乙方主导安全管理2.4.1乙方应制定完善的安全管理制度，确保施工安全。2.4.2乙方应定期对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责3.1.1第三方中介负责对沉井施工过程进行监督、检查和验收，确保施工质量符合合同约定。3.1.2第三方中介应具备相应的资质和经验，并由双方共同选定。3.2第三方中介费用3.2.1第三方中介费用由合同双方协商确定，并在合同中明确。3.2.2第三方中介费用由甲方支付，乙方提供必要的配合。3.3第三方中介报告3.3.1第三方中介应定期向合同双方提交施工监督、检查和验收报告。3.3.2第三方中介报告应真实、客观地反映施工情况，并对存在的问题提出整改意见。3.4第三方中介争议解决3.4.1第三方中介在履行职责过程中发生的争议，应提交合同双方协商解决。3.4.2协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。附加条款：4.1保密条款4.1.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。4.1.2保密义务在本合同终止后仍继续有效。4.2解除合同的条件（1）对方严重违约，经书面通知后，在合理期限内未能纠正；（2）发生不可抗力，导致合同无法履行；（3）双方协商一致。4.3合同变更4.3.1合同变更应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。4.3.2合同变更不影响本合同其他条款的效力。4.4通知4.4.1除非合同另有约定，双方之间的通知应以书面形式发送。4.4.2通知应以挂号信、特快专递或双方认可的电子方式发送。4.5法律适用与争议解决4.5.1本合同适用中华人民共和国法律。4.5.2双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁或依法向人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.沉井施工图纸2.沉井施工技术文件3.施工组织设计4.施工进度计划5.质量保证体系文件6.安全管理制度文件7.环境保护措施文件8.竣工验收报告9.第三方中介报告10.合同签订双方的身份证明文件11.预付款、进度款、竣工验收款和移交款的支付凭证12.保险单13.争议解决协议14.合同变更协议15.其他与本合同相关的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成施工任务。认定：经甲方验收，发现乙方未按合同约定完成施工任务，且在合理期限内未能纠正。2.违约行为：乙方施工质量不符合合同约定。认定：经甲方或第三方中介验收，发现乙方施工质量不符合合同约定。3.违约行为：乙方未按合同约定进行安全管理和环境保护。认定：在施工过程中，发生安全事故或环境污染事件，经调查确认乙方未按合同约定进行安全管理和环境保护。4.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款项。认定：在合同约定的支付期限内，甲方未按照合同约定支付乙方工程款项。三、法律名词及解释：1.竣工验收：指在工程完工后，由甲方或第三方中介对工程质量、安全、环境保护等方面进行检验和确认的过程。2.移交：指工程完工后，乙方将工程及相关资料、设备等移交给甲方的过程。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。4.仲裁：指双方在争议发生后，将争议提交给仲裁机构进行裁决的争议解决方式。5.诉讼：指一方将争议提交给人民法院进行审理和判决的争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度延误。解决办法：及时沟通，找出延误原因，调整施工计划，必要时增加人员或设备。2.问题：施工质量不合格。解决办法：立即停止施工，查明原因，进行整改，直至符合合同约定。3.问题：安全事故发生。解决办法：立即启动应急预案，进行事故调查，追究责任，加强安全教育培训。4.问题：环境保护措施不到位。解决办法：立即采取措施，整改环境保护问题，确保符合相关法规要求。五、所有应用场景：1.沉井施工项目；2.竣工验收与移交；3.甲方与乙方之间的合作；4.施工进度、质量、安全和环境保护等方面的管理；5.合同履行过程中的争议解决。全文完。2025年度沉井施工竣工验收与移交合同3合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________2.乙方（施工单位）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________3.其他相关方：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方需在2025年度进行沉井施工项目，为确保施工质量、进度和安全，甲方与乙方经友好协商，特订立本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法规，以及双方协商一致的原则制定。三、定义与解释3.1专业术语（1）沉井：指在施工现场采用沉井技术进行地下构筑物施工的工程。（2）竣工验收：指在工程竣工后，由建设单位、施工单位、监理单位等共同对工程进行检验、评定，确认工程质量、安全、功能等符合设计要求的过程。（3）移交：指施工单位按照合同约定，将完成的工程及相关资料、设备等移交给建设单位的过程。3.2关键词解释（1）施工质量：指工程符合设计文件、技术规范、质量标准的要求。（2）施工进度：指工程按照合同约定的时间节点完成。（3）施工安全：指在施工过程中，确保人员、设备、环境等安全。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行施工，确保工程质量、进度和安全。（2）甲方有权对乙方施工过程中的问题进行监督、检查和纠正。（3）甲方有权在合同履行过程中，根据实际情况调整合同内容。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成沉井施工任务。（2）乙方应遵守国家法律法规、技术规范和行业标准，确保施工质量、进度和安全。（3）乙方应配合甲方进行竣工验收，并提供相关资料和设备。五、履行条件5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至沉井施工竣工验收合格并移交完毕止。5.2合同履行地点沉井施工地点：_________________________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定，采用沉井技术进行施工，确保工程质量、进度和安全。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同约定的工期届满，沉井施工竣工验收合格并移交完毕。（2）因不可抗力等原因，导致合同无法继续履行。（3）双方协商一致，决定终止合同。6.3终止程序（1）一方提出终止合同，应提前通知另一方。（2）双方应共同协商，确定终止合同的具体事宜。（3）终止合同后，双方应按照约定办理结算手续。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应按照约定将完成的工程及相关资料、设备等移交给甲方。（2）合同终止后，双方应按照约定办理结算手续，结清相关费用。（3）合同终止后，双方应按照国家法律法规和行业标准，妥善处理相关遗留问题。七、费用与支付7.1费用构成（1）沉井施工费用：包括沉井设计、制作、运输、下沉、封底、填充等费用。（2）施工材料费用：包括混凝土、钢筋、钢板、焊条等施工材料的费用。（3）施工机械费用：包括挖掘机、吊车、钻机等施工机械的租赁或购买费用。（4）施工人员费用：包括施工人员工资、福利、保险等费用。（5）施工管理费用：包括项目管理、现场协调、质量控制等费用。（6）其他费用：包括合同约定范围内的其他费用。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的20%作为预付款。（2）进度款：沉井施工过程中，甲方应按照实际完成工程量及约定的支付比例向乙方支付进度款。（3）结算款：沉井施工竣工验收合格并移交后，甲方应在收到乙方提交的结算报告及验收报告后30日内支付结算款。7.3支付时间（1）预付款：合同签订后5个工作日内支付。（2）进度款：每个施工阶段完成后，甲方应在收到乙方提交的进度款申请及相关证明材料后15个工作日内支付。（3）结算款：沉井施工竣工验收合格并移交后，甲方应在收到乙方提交的结算报告及验收报告后30日内支付。7.4支付章件（1）付款申请：乙方应在每个支付节点前向甲方提交付款申请，包括支付金额、支付原因、支付时间等。（2）支付凭证：甲方应在支付费用后，向乙方提供支付凭证。（3）结算报告：沉井施工竣工验收合格并移交后，乙方应在收到甲方支付的结算款前，向甲方提交结算报告。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付费用，应向乙方支付违约金，违约金按应付款的千分之五计算。（2）甲方未能按照合同约定提供施工条件，导致工期延误，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（1）乙方未按时完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金按应付款的千分之五计算。（2）乙方施工质量不符合约定，应承担相应的修复费用和违约责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金：按上述违约责任规定计算。（2）赔偿金额：根据实际损失计算，包括但不限于直接损失和间接损失。（3）赔偿方式：甲方应向乙方支付赔偿金额，乙方应在收到赔偿金额后，按照甲方要求提供相关证明材料。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的技术秘密、商业秘密、工程数据等，均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理措施，防止保密内容泄露。（2）未经对方同意，不得将保密内容泄露给第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、社会事件、政府行为等非人为因素导致的无法预见、无法避免且无法克服的事件。10.2不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风、战争、政府禁令等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。（2）因不可抗力导致合同无法履行时，双方应协商解决。10.4不可抗力实例地震、洪水、台风等自然灾害。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形（1）合同主体变更。（2）合同内容变更。（3）合同履行地点变更。（4）合同履行方式变更。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对沉井施工质量、进度和安全的监督权。（2）甲方保留对沉井施工过程中发现的问题提出整改要求的权利。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，未经甲方书面同意，乙方不得将沉井施工项目的全部或部分权利转让给第三方。（2）在合同履行期间，未经甲方书面同意，乙方不得将沉井施工项目的全部或部分义务转嫁给第三方。十四、合