二零二五版数据中心精密空调安装及抹灰施工劳务分包合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五版数据中心精密空调安装及抹灰施工劳务分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3监理方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目进度3.工程范围及内容3.1精密空调安装工程3.2抹灰施工工程3.3其他相关工程4.工程质量要求4.1精密空调安装质量要求4.2抹灰施工质量要求4.3工程验收标准5.工程进度及节点5.1工程进度计划5.2工程节点计划5.3进度调整及索赔6.工程造价及支付方式6.1工程造价确定方式6.2工程款支付方式6.3工程款结算及支付时间7.材料供应及验收7.1材料供应方式7.2材料验收标准7.3材料验收程序8.安全生产及文明施工8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3文明施工要求9.环境保护及文明施工9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3文明施工要求10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止程序12.违约责任12.1违约责任承担方式12.2违约责任赔偿标准12.3违约责任处理程序13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.2合同期限13.3合同续签及终止14.其他约定事项14.1保密条款14.2法律适用14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：空调安装1.1.2分包方法定代表人：1.1.3分包方住所：省市区路号1.2总包方信息1.2.1总包方名称：数据中心建设1.2.2总包方法定代表人：1.2.3总包方住所：省市区路号1.3监理方信息1.3.1监理方名称：工程监理1.3.2监理方法定代表人：1.3.3监理方住所：省市区路号2.项目概况2.1项目名称：数据中心精密空调安装及抹灰施工工程2.2项目地点：省市区路号2.3项目规模：占地面积5000平方米，总建筑面积20000平方米2.4项目进度：自合同签订之日起60天内完成精密空调安装，90天内完成抹灰施工3.工程范围及内容3.1精密空调安装工程3.1.1安装品牌及型号：按照总包方提供的要求进行安装3.1.2安装位置：数据中心机房区域3.1.3安装数量：共计100台精密空调3.2抹灰施工工程3.2.1施工材料：水泥、砂、白灰等3.2.2施工部位：数据中心机房墙面及吊顶3.2.3施工面积：共计12000平方米3.3其他相关工程3.3.1施工现场临时用电及用水3.3.2施工现场临时道路及场地平整4.工程质量要求4.1精密空调安装质量要求4.1.1空调设备安装牢固，无松动现象4.1.2空调设备运行稳定，噪音小于60分贝4.1.3空调系统运行参数符合设计要求4.2抹灰施工质量要求4.2.1抹灰层平整，无裂缝、空鼓现象4.2.2抹灰层表面光滑，色泽均匀4.2.3抹灰层厚度符合设计要求4.3工程验收标准4.3.1精密空调安装工程验收标准按照GB/T502422002《数据中心精密空调安装工程施工及验收规范》执行4.3.2抹灰施工工程验收标准按照GB502032011《建筑装饰装修工程质量验收规范》执行5.工程进度及节点5.1工程进度计划5.1.1精密空调安装工程：自合同签订之日起30天内完成设备进场、安装调试5.1.2抹灰施工工程：自精密空调安装工程完成后10天内开始施工5.2工程节点计划5.2.1精密空调安装工程：设备进场、安装调试、系统测试、验收5.2.2抹灰施工工程：材料准备、基层处理、抹灰、验收5.3进度调整及索赔5.3.1因不可抗力等原因导致工程进度延误，双方应协商调整进度计划5.3.2因分包方原因导致工程进度延误，分包方应承担相应的违约责任6.工程造价及支付方式6.1工程造价确定方式6.1.1工程造价按照市场价格及施工图纸计算6.1.2工程造价包含材料费、人工费、机械费等6.2工程款支付方式6.2.1工程款分阶段支付，具体支付节点及比例由双方协商确定6.2.2工程款支付方式为银行转账6.3工程款结算及支付时间6.3.1工程款结算周期为每月结算一次6.3.2工程款支付时间为结算后的10个工作日内8.材料供应及验收8.1材料供应方式8.1.1精密空调及安装配件由总包方负责采购，分包方负责运输至施工现场8.1.2抹灰施工材料由分包方负责采购8.2材料验收标准8.2.1精密空调及安装配件：符合国家相关标准和产品合格证明8.2.2抹灰施工材料：符合设计要求和国家标准，具备出厂合格证8.3材料验收程序8.3.1分包方在材料进场前向总包方提交材料清单及质量证明文件8.3.2总包方在材料进场后进行现场验收，确认材料符合要求8.3.3验收不合格的材料，分包方应立即更换或退货9.安全生产及文明施工9.1安全生产责任9.1.1分包方负责施工现场的安全生产管理，确保施工人员安全9.1.2分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准9.2安全生产措施9.2.1制定安全生产管理制度，明确安全生产责任9.2.2定期进行安全教育和培训，提高施工人员安全意识9.2.3配备必要的安全防护设施和器材9.3文明施工要求9.3.1施工现场保持整洁，不得乱堆乱放9.3.2不得擅自改动施工现场原有设施9.3.3不得影响周边环境及居民生活10.环境保护及文明施工10.1环境保护责任10.1.1分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准10.1.2施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物等应进行处理，不得污染环境10.2环境保护措施10.2.1设置环保设施，确保废水、废气达标排放10.2.2对固体废弃物进行分类收集、处理和处置10.3文明施工要求10.3.1施工现场保持整洁，不得乱堆乱放10.3.2不得擅自改动施工现场原有设施10.3.3不得影响周边环境及居民生活11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议11.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决程序11.2.1双方应在争议发生后30日内提交书面争议解决申请11.2.2争议解决过程中，双方应继续履行合同义务11.3争议解决机构11.3.1争议解决机构为合同签订地人民法院12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致解除合同12.1.2因不可抗力导致合同无法履行12.2合同终止条件12.2.1工程全部完成并验收合格12.2.2双方约定的其他终止条件12.3合同解除及终止程序12.3.1双方应在合同解除或终止前30日书面通知对方12.3.2合同解除或终止后，双方应进行工程结算13.违约责任13.1违约责任承担方式13.1.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失13.1.2违约责任赔偿标准按照合同约定执行13.2违约责任赔偿标准13.2.1工程延误：每延误一天，按合同总价款的千分之一支付违约金13.2.2工程质量不合格：修复费用由违约方承担，如无法修复，按合同总价款的百分之十支付违约金13.3违约责任处理程序13.3.1守约方应在违约发生后30日内书面通知违约方13.3.2违约方应在接到通知后15日内采取补救措施或支付违约金14.其他约定事项14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露14.2法律适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于：工程图纸、材料清单、进度计划等第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行或提供专业服务的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于监理方、设计方、检测机构、咨询机构等。15.2第三方介入的条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相关协议。15.2.2第三方介入应有利于合同的履行，提高工程质量，降低成本。15.3第三方介入的程序15.3.1甲乙双方协商确定第三方介入的事宜，包括介入内容、时间、费用等。15.3.2甲乙双方共同向第三方发出邀请，并提供相关资料。15.3.3第三方在收到邀请后，应在规定时间内回复是否接受介入邀请。15.4第三方介入的权利与义务15.4.1.1要求甲乙双方提供必要的信息和资料；15.4.1.2对合同履行过程进行监督、检查和评价；15.4.1.3提出合理化建议，协助甲乙双方解决问题；15.4.1.4要求甲乙双方按照约定支付介入费用。15.4.2.1严格遵守国家法律法规和行业标准；15.4.2.2独立、客观、公正地履行职责；15.4.2.3保护甲乙双方的商业秘密和知识产权；15.4.2.4按时完成介入任务，提交相关报告。15.5第三方责任限额15.5.1第三方在介入合同履行过程中，因自身原因造成的损失，由第三方自行承担。15.5.2第三方责任限额根据介入协议约定，最高不超过介入费用的一倍。15.6第三方与其他各方的划分说明15.6.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不对甲乙双方的合同义务承担责任。15.6.2第三方在介入合同履行过程中，如需与甲乙双方以外的其他第三方进行合作，应经甲乙双方书面同意。15.6.3第三方与其他第三方之间的合作关系，由双方自行约定，与甲乙双方无关。16.第三方介入的费用及支付16.1第三方介入费用包括但不限于：咨询费、检测费、监理费等。16.2第三方介入费用由甲乙双方根据介入协议约定分摊。16.3第三方介入费用支付方式按照介入协议约定执行。17.第三方介入的变更与解除17.1第三方介入的变更需经甲乙双方书面同意，并签订变更协议。17.2第三方介入的解除需经甲乙双方和第三方书面同意，并签订解除协议。17.3第三方介入的变更或解除，不影响本合同的继续履行。18.第三方介入的争议解决18.1第三方介入过程中发生的争议，由甲乙双方和第三方协商解决。18.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订双方的身份证明文件要求：提供双方营业执照、法定代表人身份证明等有效证件的复印件。说明：用于证明合同签订双方的合法身份。2.工程图纸及技术规范要求：提供项目设计图纸、技术规范、施工方案等文件。说明：用于指导施工过程，确保工程质量。3.材料清单及质量证明文件要求：提供所有施工材料的清单、质量证明文件及出厂合格证。说明：确保施工材料符合设计要求和国家标准。4.施工进度计划要求：提供详细的施工进度计划，包括各阶段的时间节点。说明：用于监控工程进度，确保按时完成工程。5.安全生产及文明施工方案要求：提供安全生产及文明施工方案，包括安全管理制度、文明施工措施等。说明：确保施工现场安全、文明施工。6.环境保护措施要求：提供环境保护措施，包括废水、废气、固体废弃物处理方案。说明：确保施工过程中不污染环境。7.工程验收报告要求：提供工程验收报告，包括工程质量、进度、安全等方面的评价。说明：用于证明工程已按合同约定完成。8.工程结算书要求：提供工程结算书，包括工程量清单、工程造价、支付情况等。说明：用于结算工程款，明确双方权利义务。9.争议解决协议要求：提供争议解决协议，包括争议解决方式、机构等。说明：用于解决合同履行过程中的争议。10.其他相关文件要求：根据实际情况提供其他相关文件。说明：用于补充完善合同内容。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲乙双方未按合同约定的时间节点完成工程；1.2甲乙双方未按合同约定提供材料或设备；1.3甲乙双方未按合同约定支付工程款；1.4甲乙双方未按合同约定履行安全生产及文明施工义务；1.5甲乙双方未按合同约定履行环境保护义务；1.6甲乙双方未按合同约定解决争议。2.责任认定标准：2.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失；2.2违约责任赔偿标准按照合同约定执行；2.3违约责任赔偿包括但不限于：工程延误赔偿、材料或设备损失赔偿、工程款利息赔偿、安全生产事故赔偿、环境污染赔偿、争议解决费用赔偿等。3.违约责任示例说明：3.1甲乙双方未按合同约定的时间节点完成工程，导致工程延误10天，违约方应按合同总价款的千分之一支付违约金；3.2甲乙双方未按合同约定提供符合要求的材料，导致工程停工5天，违约方应承担材料损失及停工损失；3.3甲乙双方未按合同约定支付工程款，违约方应支付工程款利息；3.4甲乙双方未按合同约定履行安全生产义务，导致安全事故，违约方应承担事故责任；3.5甲乙双方未按合同约定履行环境保护义务，导致环境污染，违约方应承担环境污染责任；3.6甲乙双方未按合同约定解决争议，违约方应承担争议解决费用。全文完。二零二五版数据中心精密空调安装及抹灰施工劳务分包合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方：2.乙方：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景：本合同旨在明确甲方与乙方在数据中心精密空调安装及抹灰施工劳务分包过程中的权利、义务及责任，确保工程顺利进行。2.2目的：通过本合同，甲方与乙方共同合作，确保数据中心精密空调安装及抹灰施工质量，提高工程效率，降低成本，实现互利共赢。三、定义与解释3.1专业术语：（1）数据中心：指为存储、处理、传输数据而专门设计、建造的场所。（2）精密空调：指专为数据中心设计，具有高精度、高稳定性、低噪音、节能环保等特点的空调设备。（3）抹灰施工：指在墙面、顶面等部位涂抹腻子、涂料等材料，以达到平整、美观、耐用等效果的施工过程。3.2关键词解释：（1）劳务分包：指乙方按照甲方要求，将数据中心精密空调安装及抹灰施工部分或全部工程分包给有资质的第三方施工队伍。（2）工期：指从合同签订之日起至工程竣工之日止的时间。（3）验收：指甲方对乙方完成的工程进行质量、进度、安全等方面的检查，确认工程符合合同约定。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、进度完成工程。（2）甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。（3）甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改。（4）甲方应按照合同约定支付乙方工程款。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、进度完成工程。（2）乙方应确保施工过程中的质量、进度、安全，对施工过程中出现的问题进行整改。（3）乙方应按照甲方要求，对分包的工程进行管理，确保分包方的施工质量。（4）乙方应按照合同约定，及时向甲方提供工程进度、质量、安全等方面的报告。五、履行条款5.1合同履行时间：5.2合同履行地点：数据中心施工现场。5.3合同履行方式：乙方按照甲方要求，进行数据中心精密空调安装及抹灰施工劳务分包。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同约定的工期届满，工程竣工并经甲方验收合格；（2）合同约定的终止条件发生；（3）双方协商一致，决定终止合同。6.3终止程序：（2）双方协商一致，签订终止合同协议。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应按照约定完成剩余工程；（2）双方应按照合同约定，结算工程款及费用；（3）合同终止后，双方应按照法律规定，处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）劳务费：包括乙方提供的劳务人员的工资、社会保险及福利等。（2）材料费：包括施工过程中所需的各种材料费用。（3）施工机械使用费：包括施工过程中使用各种施工机械的费用。（4）管理费：包括项目管理、协调、监督等产生的费用。（5）其他费用：包括合同约定的其他费用。7.2支付方式（1）劳务费：甲方应按照乙方提交的劳务人员工资表，每月支付劳务费总额的80%。（2）材料费：甲方应在材料采购后，根据乙方提供的发票，支付材料费总额的90%。（3）施工机械使用费：甲方应在施工机械使用完毕后，根据乙方提供的机械使用记录，支付机械使用费总额的90%。（4）管理费：甲方应在项目实施过程中，根据乙方提交的管理费结算单，支付管理费总额的80%。7.3支付时间（1）劳务费：每月的劳务费应在次月5日前支付。（2）材料费：材料费应在材料采购后5个工作日内支付。（3）施工机械使用费：机械使用费应在机械使用完毕后5个工作日内支付。（4）管理费：管理费应在乙方提交结算单后5个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方应在支付前对乙方提交的支付申请进行审核，确认无误后支付。（2）甲方支付乙方款项时，应提供相应的支付凭证，乙方应在收到款项后及时签字确认。（3）甲方有权要求乙方提供税务发票，乙方应在收到款项后及时提供。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付未付款项的千分之五。（2）甲方未按合同约定提供施工条件，导致工程延期，应赔偿乙方相应的损失。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的千分之五。（2）乙方在施工过程中造成工程损失，应承担赔偿责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金的计算方式为：违约金额=应付金额×违约金比例。（2）赔偿金额应以人民币计算，并按照合同约定的货币支付。九、保密条款9.1保密内容（1）甲方和乙方的商业秘密；（2）工程的技术资料、图纸、设计方案等；（3）合同履行过程中的商业信息。9.2保密期限9.3保密履行方式（1）双方应采取必要的保密措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风等；（2）战争：战争、军事冲突等；（3）政府行为：政府政策、法律、法规的变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。（2）双方应采取措施减轻不可抗力事件的影响。（3）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工无法进行；（2）政府政策调整导致工程延期；（3）战争爆发导致施工中断。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，双方可选择调解、仲裁或诉讼解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定（1）未经对方同意，任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。（2）经双方协商一致，甲方可以将其部分权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、商业秘密的；（2）法律法规禁止转让的；（3）合同约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对数据中心精密空调安装及抹灰施工劳务分包的总体管理权。（2）乙方在合同履行期间，未经甲方书面同意，不得将合同项下的权利和义务转让给第三方。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对施工过程中出现的问题进行整改和决定的权力。（2）乙方在施工过程中，应服从甲方对工程质量的监督和管理。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充，应由双方协商一致，并以书面形式进行。14.2修改和补充效力合同的修改和补充具有与原合同相同的法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应就工程进度、质量、安全等方面进行密切协作，确保工程顺利进行。15.2协作与配合方式（1）定期召开工程协调会议，讨论解决施工过程中出现的问题。（2）乙方应按照甲方要求，及时提供工程进度、质量、安全等方面的报告。十六、其他条款16.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行、变更、解除和终止，以及争议的解决，均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于数据中心精密空调安装及抹灰施工劳务分包的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款未经双方书面同意，本合同任何条款不得增减、修改。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表人（签字）：日期：（年月日）乙方（盖章）：代表人（签字）：日期：（年月日）见证人（签字）：日期：（年月日）附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.乙方相关资质证书复印件4.乙方人员资质证书复印件5.施工图纸及技术规范6.材料清单及价格表7.施工进度计划8.施工安全措施9.付款凭证10.验收报告11.争议解决协议12.不可抗力事件证明13.其他双方约定的附件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a.未按合同约定支付款项。b.未按合同约定提供施工条件。乙方违约：a.未按合同约定完成工程。b.在施工过程中造成工程损失。2.违约行为认定：甲方违约的认定：甲方未在约定的时间内支付款项或未提供施工条件，经乙方书面通知后仍未改正。乙方违约的认定：乙方未在约定的时间内完成工程或造成工程损失，经甲方书面通知后仍未改正。三、法律名词及解释：1.劳务分包：指乙方将合同约定的部分或全部工程分包给有资质的第三方施工队伍。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。3.争议解决：指双方就合同履行过程中发生的争议进行协商、调解、仲裁或诉讼。4.保密条款：指双方就合同涉及的保密内容达成的保密协议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。工程进度延误。付款纠纷。2.解决办法：质量问题：a.乙方应及时整改，确保工程质量符合合同约定。b.甲方应派员监督整改过程，确保整改效果。工程进度延误：a.双方应定期召开工程协调会议，讨论解决进度延误问题。b.乙方应采取措施加快工程进度，确保按期完成。付款纠纷：a.双方应严格按照合同约定进行付款。b.如有纠纷，应通过协商或争议解决程序解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体定义定义第三方合同主体为乙方分包给的有资质的第三方施工队伍。2.第三方责任第三方应按照乙方的要求和合同约定，完成分包工程的施工任务。第三方应对其施工过程中的质量问题、安全事故及进度延误承担全部责任。3.第三方权利第三方有权要求乙方按照合同约定支付分包工程款项。第三方有权要求乙方提供必要的施工条件和配合。4.第三方义务第三方应遵守国家相关法律法规，确保施工过程中的安全、环保和文明施工。第三方应配合乙方的管理和监督，及时反馈施工过程中的问题。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和配合。乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题进行整改。2.乙方利益条款乙方在施工过程中，如因甲方原因导致工程延误，甲方应承担相应的损失。乙方在施工过程中，如因甲方提供材料或设备不合格导致工程质量问题，甲方应承担相应的责任。3.甲方的违约及限制条款甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付违约金。甲方未按合同约定提供施工条件，应承担相应的责任。甲方不得无故终止合同，如需终止，应提前通知乙方并支付相应的违约金。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款甲方可对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督和检查。甲方可要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改。2.甲方的利益条款甲方可要求乙方按照合同约定完成工程，确保工程质量和进度。甲方可要求乙方在施工过程中采取必要的环保措施。3.乙方的违约及限制条款乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金。乙方在施工过程中造成工程损失，应承担相应的赔偿责任。乙方不得擅自变更施工方案，如需变更，应经甲方同意。全文完。二零二五版数据中心精密空调安装及抹灰施工劳务分包合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.工程范围3.1精密空调安装工程3.2抹灰施工工程4.工程进度及工期4.1工程进度计划4.2工期要求5.合同价格及支付方式5.1合同总价5.2分阶段支付5.3支付时间及方式6.材料供应及管理6.1材料采购6.2材料验收6.3材料保管6.4材料损耗7.施工质量及验收标准7.1施工质量要求7.2验收标准7.3验收程序8.施工安全及环境保护8.1施工安全责任8.2安全防护措施8.3环境保护措施9.施工变更及索赔9.1施工变更程序9.2索赔程序9.3索赔范围10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.违约责任12.1违约责任类型12.2违约责任承担13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同未尽事宜处理第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1分包方名称：空调安装1.1.2总包方名称：数据中心建设1.2合同双方地址1.2.1分包方地址：省市区路号1.2.2总包方地址：省市区路号1.3合同双方联系方式1.3.1分包方联系人：1.3.2分包方联系电话：138xxxx56781.3.3总包方联系人：1.3.4总包方联系电话：139xxxx56782.项目概况2.1项目名称2.1.1项目全称：数据中心精密空调安装及抹灰施工项目2.2项目地点2.2.1项目地址：省市区路号2.3项目规模2.3.1项目总建筑面积：50000平方米2.3.2精密空调安装工程量：1000套2.3.3抹灰施工工程量：30000平方米2.4项目内容2.4.1精密空调安装工程：包括空调机组、管道、阀门、支架等设备的安装及调试2.4.2抹灰施工工程：包括室内墙面、天花板的抹灰及腻子施工3.工程范围3.1精密空调安装工程3.1.1空调机组安装：包括空调机组本体安装、连接管道安装、电气线路连接等3.1.2管道安装：包括冷凝水管、冷却水管、冷媒管等管道的安装3.1.3阀门安装：包括截止阀、调节阀、安全阀等阀门的安装3.1.4支架安装：包括空调机组支架、管道支架等支架的安装3.2抹灰施工工程3.2.1墙面抹灰：包括墙面基层处理、抹灰层施工、腻子层施工等3.2.2天花板抹灰：包括天花板基层处理、抹灰层施工、腻子层施工等4.工程进度及工期4.1工程进度计划4.1.1精密空调安装工程：自合同签订之日起60天内完成4.1.2抹灰施工工程：自精密空调安装工程完成后30天内完成4.2工期要求4.2.1精密空调安装工程：不得超出合同约定的工期4.2.2抹灰施工工程：不得超出精密空调安装工程完成后的工期5.合同价格及支付方式5.1合同总价5.1.1精密空调安装工程总价：人民币壹佰万元整（￥1000000.00）5.1.2抹灰施工工程总价：人民币伍拾万元整（￥500000.00）5.2分阶段支付5.2.1精密空调安装工程：工程款支付比例为：开工前支付20%，中期支付30%，竣工支付50%5.2.2抹灰施工工程：工程款支付比例为：开工前支付10%，中期支付30%，竣工支付60%5.3支付时间及方式5.3.1支付时间：按照分阶段支付比例，在约定的时间内支付5.3.2支付方式：银行转账或现金支付6.材料供应及管理6.1材料采购6.1.1精密空调安装工程材料：由分包方负责采购6.1.2抹灰施工工程材料：由分包方负责采购6.2材料验收6.2.1精密空调安装工程材料：按照国家相关标准进行验收6.2.2抹灰施工工程材料：按照国家相关标准进行验收6.3材料保管6.3.1精密空调安装工程材料：由分包方负责保管6.3.2抹灰施工工程材料：由分包方负责保管6.4材料损耗6.4.1精密空调安装工程材料损耗：按照国家相关标准计算6.4.2抹灰施工工程材料损耗：按照国家相关标准计算8.施工质量及验收标准8.1施工质量要求8.1.1精密空调安装工程：严格按照国家相关标准及产品说明书进行安装，确保系统运行稳定、可靠。8.1.2抹灰施工工程：墙面及天花板抹灰平整度误差不超过2mm，阴阳角垂直度误差不超过1mm，无开裂、起砂等现象。8.2验收标准8.2.1精密空调安装工程：按照国家相关验收标准进行验收，包括但不限于外观检查、功能测试、性能指标测试等。8.2.2抹灰施工工程：按照国家相关验收标准进行验收，包括但不限于表面质量、垂直度、平整度、粘结强度等。8.3验收程序8.3.1精密空调安装工程：验收前需通知总包方，验收时由总包方、分包方及监理单位共同参与。8.3.2抹灰施工工程：验收前需通知总包方，验收时由总包方、分包方及监理单位共同参与。9.施工安全及环境保护9.1施工安全责任9.1.1分包方负责施工过程中的安全管理工作，确保施工人员安全。9.1.2总包方对施工现场安全负监督管理责任，对分包方进行安全监督。9.2安全防护措施9.2.1精密空调安装工程：高空作业、电工作业等特殊作业需佩戴安全帽、安全带等防护用品。9.2.2抹灰施工工程：施工现场设置安全警示标志，禁止无关人员进入施工区域。9.3环境保护措施9.3.1精密空调安装工程：施工现场产生的废料应及时清理，不得污染环境。9.3.2抹灰施工工程：施工现场产生的废料应及时清理，不得污染环境。10.施工变更及索赔10.1施工变更程序10.1.1精密空调安装工程：如遇设计变更，由总包方提出变更通知，分包方按变更内容进行施工。10.1.2抹灰施工工程：如遇设计变更，由总包方提出变更通知，分包方按变更内容进行施工。10.2索赔程序10.2.1精密空调安装工程：如因不可抗力等原因导致工程延误或损失，分包方应在事件发生后7日内向总包方提出索赔申请。10.2.2抹灰施工工程：如因不可抗力等原因导致工程延误或损失，分包方应在事件发生后7日内向总包方提出索赔申请。10.3索赔范围10.3.1精密空调安装工程：包括材料费、人工费、设备租赁费等。10.3.2抹灰施工工程：包括材料费、人工费、设备租赁费等。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2如协商不成，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序11.2.1提交仲裁申请书，由仲裁委员会指派仲裁员组成仲裁庭。11.2.2仲裁庭对争议进行审理，并作出仲裁裁决。12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.1.1分包方严重违约，经总包方催告后仍不履行。12.1.2总包方严重违约，经分包方催告后仍不履行。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的工程全部完成并验收合格。12.2.2双方协商一致解除合同。13.违约责任13.1违约责任类型13.1.1迟期履行13.1.2逾期付款13.1.3工程质量不合格13.2违约责任承担13.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于工程量清单、技术规范、图纸等。14.2合同未尽事宜处理14.2.1本合同未尽事宜，由双方协商解决；协商不成的，按相关法律法规执行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，参与合同履行并提供相关服务的独立第三方实体，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问等。15.2第三方介入原因15.2.1为了确保工程质量、进度和安全，提高合同履行的效率。15.2.2解决合同履行过程中出现的争议和纠纷。15.2.3提供专业技术服务和咨询服务。16.第三方介入程序16.1第三方选定16.1.1第三方由甲乙双方协商选定，并签订相应的合作协议。16.1.2第三方选定后，甲乙双方应将第三方信息通知对方。16.2第三方介入方式16.2.1第三方以监理、检测、咨询等方式介入合同履行。16.2.2第三方根据合同约定和职责，对合同履行情况进行监督和评估。17.第三方责任限额17.1责任限额定义17.1.1责任限额是指第三方在合同履行过程中，因自身原因造成合同履行受阻或违约，应承担的最大赔偿责任。17.2责任限额确定17.2.1责任限额应根据第三方的业务范围、技术水平、服务内容和市场行情等因素综合确定。17.2.2责任限额应在本合同中明确约定，并在第三方合作协议中予以确认。18.第三方责权利18.1第三方权利18.1.1第三方有权根据合同约定，对合同履行情况进行监督和评估。18.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。18.1.3第三方有权对甲乙双方的违约行为提出意见和纠正建议。18.2第三方义务18.2.1第三方应按照合同约定，提供专业、公正、高效的监理、检测、咨询服务。18.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。18.2.3第三方应承担因自身原因造成的合同履行受阻或违约的责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方应向甲方提供监理、检测、咨询服务，甲方负责支付相应的服务费用。19.1.2第三方对甲方承担相应的责任，甲方有权要求第三方承担违约责任。19.2第三方与乙方的划分19.2.1第三方应向乙方提供监理