2025年度幕墙施工劳务分包合同施工质量监督与验收范本4篇_第1页
2025年度幕墙施工劳务分包合同施工质量监督与验收范本4篇_第2页
2025年度幕墙施工劳务分包合同施工质量监督与验收范本4篇_第3页
2025年度幕墙施工劳务分包合同施工质量监督与验收范本4篇_第4页
2025年度幕墙施工劳务分包合同施工质量监督与验收范本4篇_第5页
已阅读5页,还剩66页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度幕墙施工劳务分包合同施工质量监督与验收范本合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方基本信息5.合同背景及目的二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程结构5.工程质量要求三、合同双方的权利与义务1.分包方的权利与义务2.总包方的权利与义务3.第三方的权利与义务四、施工质量监督1.质量监督机构2.质量监督程序3.质量监督标准4.质量监督措施五、施工验收1.验收标准2.验收程序3.验收方法4.验收人员六、施工质量问题处理1.施工质量问题认定2.施工质量问题处理程序3.施工质量问题责任划分4.施工质量问题赔偿七、施工进度管理1.施工进度计划2.施工进度监控3.施工进度调整4.施工进度延误责任八、施工安全管理1.安全管理制度2.安全防护措施3.安全责任划分4.安全事故处理九、环境保护与文明施工1.环境保护措施2.文明施工要求3.环境保护责任4.文明施工责任十、合同履行与变更1.合同履行期限2.合同履行方式3.合同变更程序4.合同解除条件十一、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止程序十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十三、合同附件1.附件一:工程图纸2.附件二:工程量清单3.附件三:施工组织设计4.附件四:其他相关文件十四、其他约定1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同解释4.合同附件效力合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025年度幕墙施工劳务分包合同2.合同编号:_________3.合同签订日期:____年____月____日4.合同双方基本信息:分包方名称:分包方地址:分包方联系人:分包方联系电话:总包方名称:总包方地址:总包方联系人:总包方联系电话:5.合同背景及目的:为明确2025年度幕墙施工劳务分包的施工质量监督与验收要求,确保工程质量,双方经友好协商,达成如下协议。二、工程概况1.工程名称:____工程项目2.工程地点:____3.工程规模:____4.工程结构:____5.工程质量要求:符合国家及行业相关质量标准,达到优良等级。三、合同双方的权利与义务1.分包方的权利与义务:按照合同约定进行施工,确保工程质量;配备合格的技术人员和施工队伍;遵守安全生产法规,确保施工安全;按时提交工程进度报告和质量检查报告;接受总包方和监理单位的监督检查。2.总包方的权利与义务:提供施工图纸、技术资料和施工条件;对分包方的施工进行监督和检查;负责协调解决施工过程中的问题;按时支付工程款;对分包方的施工质量承担连带责任。3.第三方的权利与义务:监理单位对分包方的施工进行全过程监督检查;质量检测机构对工程材料、施工过程和验收结果进行检测。四、施工质量监督1.质量监督机构:由总包方指定监理单位负责施工质量监督。2.质量监督程序:分包方在施工前制定质量保证措施;监理单位对分包方的质量保证措施进行审查;监理单位对施工过程进行定期检查;隐蔽工程验收前,监理单位必须进行验收。五、施工验收1.验收标准:符合国家及行业相关质量标准,达到优良等级。2.验收程序:分包方完成施工后,向监理单位提出验收申请;监理单位组织验收,并形成验收报告;验收合格后,总包方签发验收合格证明。六、施工质量问题处理1.施工质量问题认定:由监理单位负责认定施工质量问题。2.施工质量问题处理程序:分包方在发现质量问题后,立即停止施工;分包方制定整改措施,经监理单位同意后进行整改;整改完成后,监理单位进行复查,确认问题已解决。七、施工进度管理1.施工进度计划:分包方应按照合同约定制定施工进度计划,并报送总包方和监理单位。2.施工进度监控:监理单位对施工进度进行定期检查,确保按计划完成施工任务。3.施工进度调整:如遇特殊情况导致施工进度延误,分包方应及时通知总包方和监理单位,并协商调整进度计划。4.施工进度延误责任:因分包方原因导致施工进度延误,分包方应承担相应责任。八、施工安全管理1.安全管理制度:分包方应建立健全安全生产管理制度,确保施工安全。2.安全防护措施:分包方必须采取必要的安全防护措施,防止事故发生。3.安全责任划分:分包方对施工过程中的安全事故承担主要责任,总包方承担连带责任。4.安全事故处理:发生安全事故后,分包方应立即上报,并采取有效措施进行救援和处理。九、环境保护与文明施工1.环境保护措施:分包方应采取有效措施,减少施工对环境的影响。2.文明施工要求:分包方应遵守文明施工规定,保持施工现场整洁有序。3.环境保护责任:分包方对施工过程中的环境污染承担主要责任,总包方承担连带责任。4.文明施工责任:分包方对施工过程中的不文明施工行为承担责任。十、合同履行与变更1.合同履行期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。2.合同履行方式:分包方按合同约定进行施工,总包方按合同约定提供施工条件。3.合同变更程序:任何一方提出变更要求,应提前____天书面通知对方,经双方协商一致后生效。4.合同解除条件:在合同履行期间,如遇不可抗力或其他特殊情况,导致合同无法履行,双方可协商解除合同。十一、合同解除与终止1.合同解除条件:在合同履行期间,如一方严重违约,另一方有权解除合同。2.合同终止条件:合同履行期限届满,且工程竣工验收合格,合同自行终止。3.合同解除程序:合同解除前,双方应协商解决未了事项,协商不成可通过仲裁或诉讼解决。4.合同终止程序:合同终止后,双方应进行工程结算,并办理相关手续。十二、争议解决1.争议解决方式:双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交____仲裁委员会仲裁。2.争议解决机构:仲裁委员会应按照《中华人民共和国仲裁法》的规定进行仲裁。3.争议解决程序:仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则执行。4.争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有规定。十三、合同附件1.附件一:工程图纸2.附件二:工程量清单3.附件三:施工组织设计4.附件四:其他相关文件十四、其他约定1.合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同解释:本合同未尽事宜,按国家相关法律法规执行。3.合同附件效力:合同附件与本合同具有同等法律效力。甲方(总包方):________________签字:____________________日期:____________________乙方(分包方):________________签字:____________________日期:____________________附件:1.附件一:工程图纸2.附件二:工程量清单3.附件三:施工组织设计4.附件四:其他相关文件多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导条款:条款内容:甲方负责整个工程的规划、设计、施工和验收工作,并对分包方的施工质量进行全程监督。说明:本条款明确甲方在工程中的主导地位,确保工程的整体质量和进度。2.设计变更管理条款:条款内容:甲方在施工过程中有权对设计进行合理变更,并应及时通知分包方。说明:甲方作为主导方,有权根据实际情况调整设计方案,分包方应予以配合。3.工程进度控制条款:条款内容:甲方有权对分包方的施工进度进行监控,确保工程按期完成。说明:甲方负责工程进度控制,分包方应按照甲方的要求进行施工,确保工程进度。4.施工现场管理条款:条款内容:甲方负责施工现场的协调和管理,确保施工环境安全、有序。说明:甲方负责施工现场的日常管理,分包方应遵守现场管理制度,共同维护施工环境。5.付款进度条款:条款内容:甲方根据工程进度和分包方的施工质量,按约定的付款比例支付工程款。说明:甲方负责支付工程款,分包方应确保工程质量,以获得相应的款项。6.工程验收条款:条款内容:甲方负责组织工程验收,并对分包方的施工质量进行评定。说明:甲方作为主导方,有权对工程进行验收,并对分包方的施工质量进行评定。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导条款:条款内容:乙方负责工程的施工工作,并对施工质量承担主要责任。说明:本条款明确乙方在工程中的主导地位,确保工程质量的稳定。2.施工方案制定条款:条款内容:乙方应在施工前制定详细的施工方案,并经甲方审核批准。说明:乙方负责制定施工方案,甲方有权对方案进行审核,以确保施工质量。3.材料采购条款:条款内容:乙方负责采购施工所需材料,并保证材料质量符合合同要求。说明:乙方负责材料采购,确保材料质量,以保证施工质量。4.施工人员管理条款:条款内容:乙方负责施工人员的管理,确保施工人员具备相应的资质和技能。说明:乙方负责施工人员的管理,确保施工人员的素质,以保证施工质量。5.施工进度管理条款:条款内容:乙方应按照合同约定的进度计划进行施工,并及时向甲方报告施工进度。说明:乙方负责施工进度管理,确保工程按期完成。6.施工现场管理条款:条款内容:乙方负责施工现场的日常管理,确保施工环境安全、有序。说明:乙方负责施工现场的日常管理,共同维护施工环境。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.第三方中介条款:条款内容:本合同引入第三方中介机构,负责对施工质量进行监督和验收。说明:第三方中介机构的引入,有助于提高施工质量的监督和验收水平。2.中介机构职责条款:条款内容:第三方中介机构负责对分包方的施工质量进行监督检查,并提出整改意见。说明:中介机构负责监督施工质量,对分包方提出整改意见,以保证工程质量。3.中介机构费用条款:条款内容:中介机构的费用由双方协商确定,并在合同中明确。说明:中介机构费用的确定,需双方协商一致,并在合同中明确。4.中介机构报告条款:条款内容:中介机构应定期向甲方和乙方提交施工质量报告,报告内容包括施工质量状况、存在问题及整改建议。说明:中介机构定期提交报告,有助于双方及时了解施工质量状况,并采取措施。5.中介机构争议解决条款:条款内容:中介机构在履行职责过程中,如与甲方或乙方发生争议,应通过协商解决;协商不成的,提交仲裁或诉讼解决。说明:中介机构在履行职责过程中可能产生争议,本条款明确了争议解决方式。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:工程图纸2.附件二:工程量清单3.附件三:施工组织设计4.附件四:其他相关文件(包括但不限于技术规范、合同附件、协议等)二、违约行为及认定:1.违约行为:分包方未按合同约定完成施工任务;分包方施工质量不符合合同约定的标准;分包方未按合同约定的时间完成施工进度;分包方违反安全生产规定,导致安全事故;分包方违反环境保护规定,造成环境污染;甲方未按合同约定支付工程款;甲方未按合同约定提供施工条件;中介机构未按合同约定履行职责。2.违约行为的认定:由监理单位或第三方中介机构进行认定;由仲裁委员会或法院进行最终认定。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.仲裁:指由双方当事人同意,将争议提交仲裁机构进行审理并作出裁决的争议解决方式。3.诉讼:指当事人依法向人民法院提起诉讼,请求人民法院对争议进行审理并作出判决的争议解决方式。4.连带责任:指当一方违约时,另一方可以要求对方承担部分或全部违约责任。5.仲裁法:指调整仲裁活动的法律规范。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:分包方施工进度延误。解决办法:协商调整施工进度计划,确保工程按期完成。2.问题:分包方施工质量不合格。解决办法:要求分包方整改,并经监理单位或第三方中介机构验收合格后方可继续施工。3.问题:甲方未按时支付工程款。解决办法:协商解决支付问题,必要时可采取法律手段。4.问题:中介机构未能履行职责。解决办法:更换中介机构或要求其履行职责。五、所有应用场景:1.新建工程项目;2.改造工程项目;3.维修工程项目;4.特种工程项目;5.需要第三方中介机构监督和验收的工程项目。全文完。2025年度幕墙施工劳务分包合同施工质量监督与验收范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位名称1.2总包单位名称1.3合同签订日期1.4合同履行期限1.5合同金额2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.施工质量要求3.1质量标准3.2质量保证措施3.3质量验收程序4.施工材料及设备4.1材料及设备供应责任4.2材料及设备质量要求4.3材料及设备验收程序5.施工进度计划5.1施工进度安排5.2进度调整程序5.3进度延误责任6.施工现场管理6.1施工现场布置6.2施工现场安全6.3施工现场环境保护7.施工变更与洽商7.1变更程序7.2洽商程序7.3变更费用承担8.施工验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收不合格处理9.施工质量监督9.1监督机构及人员9.2监督内容9.3监督方法10.质量事故处理10.1事故报告10.2事故调查10.3事故处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同生效与终止程序第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包单位名称:幕墙施工1.2总包单位名称:建筑工程1.3合同签订日期:2025年1月1日1.4合同履行期限:自2025年1月2日至2025年12月31日1.5合同金额:人民币壹佰万元整2.工程概况2.1工程名称:大厦幕墙施工工程2.2工程地点:市区大厦2.3工程规模:总建筑面积为平方米,幕墙施工面积为平方米2.4工程内容:包括但不限于幕墙设计、制作、安装及验收等3.施工质量要求3.1质量标准:按照国家现行相关标准及行业规范执行,确保工程质量达到优良等级3.2质量保证措施:建立健全质量管理体系,加强施工过程中的质量控制,确保施工质量3.3质量验收程序:施工过程中,每道工序完成后均需进行自检,合格后方可进行下道工序施工;工程竣工后,由总包单位组织进行竣工验收4.施工材料及设备4.1材料及设备供应责任:分包单位负责提供施工所需的材料及设备,并确保其质量符合合同要求4.2材料及设备质量要求:材料及设备需符合国家及行业相关标准,具有合格证明文件4.3材料及设备验收程序:材料及设备进场后,由总包单位组织进行验收,合格后方可使用5.施工进度计划5.1施工进度安排:根据工程实际情况,制定详细的施工进度计划,并报总包单位审批5.2进度调整程序:如遇特殊情况需调整施工进度,由分包单位提出申请,经总包单位批准后方可进行调整5.3进度延误责任:因分包单位原因导致施工进度延误,应承担相应的违约责任,并赔偿由此造成的损失6.施工现场管理6.1施工现场布置:按照国家及地方相关法规要求,合理布置施工现场,确保施工安全、文明施工6.2施工现场安全:严格执行施工现场安全管理制度,加强施工现场安全管理,确保施工人员生命财产安全6.3施工现场环境保护:采取有效措施,减少施工对环境的影响,确保施工现场环境达标7.施工变更与洽商7.1变更程序:如遇工程变更,由总包单位提出变更申请,经分包单位确认后,双方协商确定变更内容、费用及工期7.2洽商程序:在施工过程中,如遇设计变更、技术问题等,由双方协商解决,并形成书面协议7.3变更费用承担:因变更原因增加的费用,由责任方承担;如双方协商一致,可由双方共同承担8.施工验收8.1验收标准:按照国家现行相关标准及行业规范执行,确保工程质量达到优良等级8.2验收程序:施工过程中,每道工序完成后均需进行自检,合格后方可进行下道工序施工;工程竣工后,由总包单位组织进行竣工验收,包括材料、工艺、结构、外观等方面的检查8.3验收不合格处理:如验收不合格,分包单位应立即进行整改,直至符合验收标准;整改费用由责任方承担9.施工质量监督9.1监督机构及人员:由总包单位设立质量监督机构,负责对分包单位施工质量进行监督,监督人员应具备相应的专业知识和技能9.2监督内容:包括施工过程的质量控制、材料及设备的质量、施工工艺的规范性等9.3监督方法:现场巡查、抽样检测、定期召开质量分析会等10.质量事故处理10.1事故报告:发生质量事故后,分包单位应立即向总包单位报告,并采取措施防止事故扩大10.2事故调查:总包单位组织事故调查组,查明事故原因,分析责任10.3事故处理:根据事故原因及责任,采取相应的处理措施,包括整改、赔偿等11.争议解决11.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中的争议,协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉11.2争议解决程序:提交仲裁或诉讼前,双方应书面通知对方,并给予对方合理的答辩期限11.3争议解决费用:因争议产生的仲裁或诉讼费用,由败诉方承担12.合同解除与终止12.1合同解除条件:发生不可抗力、一方违约、合同约定的解除条件等情况,可解除合同12.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止12.3合同解除与终止程序:合同解除或终止前,双方应书面通知对方,并办理相关手续13.违约责任13.1违约情形:包括但不限于未按时完成工程、质量不合格、违反合同约定等13.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等13.3违约金计算:违约金按合同金额的%计算,具体比例由双方协商确定14.合同生效与终止14.1合同生效条件:合同双方签字盖章后生效14.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止14.3合同生效与终止程序:合同生效后,双方应严格按照合同约定履行义务;合同终止后,双方应办理合同终止手续,并结清相关费用第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:在本合同中,第三方指除甲乙双方之外的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、仲裁机构等。15.2第三方介入目的:为提高施工质量,确保工程顺利进行,必要时引入第三方进行监督、检测、评估或仲裁。16.第三方介入条件1.施工过程中发现质量问题,需要第三方进行检测或评估;2.合同履行过程中发生争议,需要第三方进行调解或仲裁;3.合同约定或双方协商一致,认为需要第三方介入。17.第三方介入程序17.1第三方选定:甲乙双方共同选定第三方,或由一方推荐,另一方同意。17.2第三方资质要求:第三方应具备相应的资质证书,具有专业能力和良好信誉。17.3第三方职责:第三方应根据合同约定或双方委托,履行相应的职责。18.第三方责任限额18.1第三方责任范围:第三方在其职责范围内,对施工质量、争议解决等方面承担相应责任。18.2第三方责任限额:第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,如无约定,则以第三方实际承担的能力为限。1.第三方因不可抗力无法履行职责;2.第三方在履行职责过程中,因甲乙双方原因造成损失;3.第三方在履行职责过程中,因第三方自身原因造成损失。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系:第三方接受甲方委托,对施工质量、争议解决等方面进行监督、检测、评估或仲裁。19.2第三方与乙方的关系:第三方接受乙方委托,对施工质量、争议解决等方面进行监督、检测、评估或仲裁。19.3第三方与总包单位的关系:第三方对总包单位的施工质量、争议解决等方面进行监督、检测、评估或仲裁,总包单位应积极配合。20.第三方介入后的合同调整20.1合同条款变更:第三方介入后,甲乙双方可根据实际情况,对合同条款进行必要的调整,确保合同有效履行。20.2费用承担:第三方介入产生的费用,由责任方承担,或由甲乙双方协商分摊。20.3争议解决:第三方介入后,如发生争议,甲乙双方应通过协商解决,协商不成的,可提交第三方进行调解或仲裁。21.第三方介入后的合同终止21.1合同终止条件:第三方介入结束后,合同继续履行至约定的终止条件。21.2合同终止程序:合同终止前,甲乙双方应书面通知第三方,并办理相关手续。22.第三方介入后的争议解决22.1争议解决方式:第三方介入后,如发生争议,甲乙双方应通过协商解决,协商不成的,可提交第三方进行调解或仲裁。22.2争议解决程序:提交第三方进行调解或仲裁前,双方应书面通知对方,并给予对方合理的答辩期限。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方营业执照复印件要求:提供双方营业执照的复印件,需加盖公章。说明:用于证明合同双方的合法身份。2.附件二:工程图纸及技术规范要求:提供工程图纸及技术规范的完整版,需加盖公章。说明:用于指导施工过程中的技术要求和质量标准。3.附件三:施工组织设计及施工方案要求:提供详细的施工组织设计及施工方案,需加盖公章。说明:用于明确施工过程中的组织架构、施工顺序和施工方法。4.附件四:材料及设备清单要求:提供材料及设备清单,包括名称、规格、数量、供应商等信息,需加盖公章。说明:用于明确施工过程中所需材料及设备的具体要求。5.附件五:施工进度计划表要求:提供施工进度计划表,包括各阶段施工内容、时间节点等,需加盖公章。说明:用于明确施工过程中的进度安排。6.附件六:施工质量验收记录要求:提供施工质量验收记录,包括验收时间、验收人员、验收结果等,需加盖公章。说明:用于记录施工过程中的质量验收情况。7.附件七:施工变更及洽商记录要求:提供施工变更及洽商记录,包括变更内容、洽商时间、双方签字等,需加盖公章。说明:用于记录施工过程中的变更及洽商情况。8.附件八:施工质量事故报告要求:提供施工质量事故报告,包括事故发生时间、原因、处理措施等,需加盖公章。说明:用于记录施工过程中的质量事故情况。9.附件九:第三方介入协议要求:提供第三方介入协议,包括第三方名称、职责、费用等,需加盖公章。说明:用于明确第三方介入的具体事宜。10.附件十:合同终止协议要求:提供合同终止协议,包括终止原因、终止时间、双方签字等,需加盖公章。说明:用于记录合同终止的具体事宜。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包单位未按时完成工程责任认定标准:根据合同约定的时间节点,分包单位未按时完成工程,每延误一天,应支付违约金元。示例说明:若合同约定工程竣工时间为2025年12月31日,实际竣工时间为2026年1月5日,则分包单位应支付5天的违约金。2.违约行为:分包单位施工质量不合格责任认定标准:根据合同约定的质量标准,分包单位施工质量不合格,每发现一处不合格,应进行返工,并支付返工费用元。示例说明:在施工过程中,监理单位发现幕墙施工存在多处质量问题,分包单位需进行返工,并支付相应的返工费用。3.违约行为:分包单位违反合同约定责任认定标准:根据合同约定的条款,分包单位违反合同约定,每违反一项,应支付违约金元。示例说明:分包单位未按照合同约定进行材料采购,导致工程进度延误,应支付相应的违约金。4.违约行为:总包单位未按时支付工程款责任认定标准:根据合同约定的时间节点,总包单位未按时支付工程款,每延误一天,应支付违约金元。示例说明:合同约定每月支付工程款,但总包单位未按时支付,每延误一天,应支付相应的违约金。5.违约行为:第三方介入过程中出现责任责任认定标准:第三方在介入过程中,因自身原因造成损失,应承担相应的责任。示例说明:第三方在进行质量检测时,因操作失误导致检测结果不准确,造成损失,应承担相应的责任。全文完。2025年度幕墙施工劳务分包合同施工质量监督与验收范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方(发包方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________2.乙方(承包方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________3.其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确2025年度幕墙施工劳务分包的施工质量监督与验收标准,确保工程质量和安全,维护甲乙双方的合法权益。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,以及《幕墙施工质量验收规范》等标准制定。三、定义与解释3.1专业术语(1)幕墙:指建筑物外围护结构,包括玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等。(2)施工质量:指在施工过程中,按照设计文件、施工规范和质量标准完成工程的程度。(3)验收:指对已完成工程的施工质量进行检验,确认是否符合设计文件、施工规范和质量标准。3.2关键词解释(1)施工质量监督:指在施工过程中,对施工质量进行监督检查,发现问题及时纠正。(2)验收程序:指对已完成工程的施工质量进行检验、评定、签署验收意见的过程。(3)合同价款:指甲乙双方约定的,乙方完成幕墙施工劳务分包后应得的报酬。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定进行施工,确保施工质量。(2)甲方有权对施工质量进行监督,对不符合质量要求的部分要求乙方进行整改。(3)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、方式完成施工任务。(4)甲方有权对施工过程中出现的质量问题提出整改要求。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权按照合同约定进行施工,确保施工质量。(2)乙方应按照甲方要求,对施工过程中出现的质量问题进行整改。(3)乙方应按照合同约定的时间、地点、方式完成施工任务。(4)乙方应配合甲方进行施工质量监督和验收。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至2025年度幕墙施工劳务分包工程竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点本合同履行地点为甲方指定的施工现场。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,自行组织施工队伍,按照设计文件、施工规范和质量标准进行施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同约定的工期结束,且工程经竣工验收合格。(2)因不可抗力等原因导致合同无法继续履行。(3)甲乙双方协商一致,决定终止合同。6.3终止程序(1)合同终止前,甲乙双方应就合同终止事宜进行协商,达成一致意见。(2)合同终止后,双方应按照合同约定进行结算,处理相关事宜。6.4终止后果合同终止后,乙方应按照合同约定,完成剩余工程的施工,确保工程质量和安全。七、费用与支付7.1费用构成(1)劳务费用:指乙方提供的施工人员工资、津贴、保险等费用。(2)材料费用:指施工过程中所需的原材料、辅助材料等费用。(3)施工机械费用:指施工过程中使用的各类施工机械、设备的租赁或购买费用。(4)管理费用:指施工过程中的现场管理、协调、监督等费用。(5)利润:指乙方根据合同约定应得的利润。7.2支付方式本合同款项支付方式如下:(1)预付款:合同签订后,乙方提交相关资料,甲方在7个工作日内支付合同总价的30%作为预付款。(2)进度款:施工过程中,根据工程进度和甲方验收情况,甲方每月支付合同总价的20%作为进度款。(3)结算款:工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价的40%作为结算款。(4)质保金:工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价的10%作为质保金,质保期自竣工验收合格之日起计算。7.3支付时间(1)预付款:合同签订后7个工作日内。(2)进度款:每月15日前支付上月工程进度款。(3)结算款:工程竣工验收合格后30个工作日内。(4)质保金:工程竣工验收合格后30个工作日内。7.4支付章件甲方支付款项时,应按照合同约定的时间、金额和方式,向乙方开具支付凭证。乙方收到支付凭证后,应及时向甲方提供相应的税务发票。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的1%。(2)甲方未按合同约定提供施工场地、施工条件,导致乙方无法正常施工,甲方应承担由此产生的损失。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的1%。(2)乙方未按合同约定保证施工质量,导致工程出现质量问题,乙方应承担修复费用和相应责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约金以人民币计算,双方均可要求对方支付违约金。(2)因违约造成的损失,双方应协商解决;协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于:(1)甲乙双方的商业秘密、技术秘密等;(2)合同履行过程中产生的相关文件、资料、数据等;(3)甲乙双方约定的其他保密内容。9.2保密期限本合同涉及的保密期限为自合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式(1)双方应严格遵守保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。(2)双方应采取有效措施,确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等;(2)战争:如战争、军事冲突等;(3)政府行为:如政策调整、政府命令等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)不可抗力事件发生时,双方应立即通知对方,并提供相关证明。(2)因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方应协商解决;协商不成的,可依法解除合同。10.4不可抗力实例(1)自然灾害:地震、洪水、台风等;(2)战争:军事冲突、战争状态等;(3)政府行为:政策调整、政府命令等。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地的人民调解委员会申请调解,或向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、商业秘密等特殊情形;(2)合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对施工过程中施工质量进行监督和验收的权利。(2)甲方保留对乙方施工过程中的违规行为进行纠正和处罚的权利。(3)甲方保留对合同履行情况进行检查和审计的权利。13.2特殊权力保留(1)在合同履行过程中,如遇紧急情况,甲方有权采取必要措施,确保工程安全和质量。(2)如乙方违反合同约定,甲方有权暂停或终止合同,并要求乙方承担相应责任。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致。(2)修改和补充的内容应以书面形式进行,并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲乙双方应相互配合,确保工程顺利进行。(2)乙方应按照甲方要求,提供必要的施工资料和设备。15.2协作与配合方式(1)甲乙双方应定期召开会议,沟通工程进展和问题。(2)双方应及时解决施工过程中出现的问题,确保工程质量和进度。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议,未经双方书面同意,不得修改或补充。16.3增减条款本合同如有增减条款,应经甲乙双方书面确认,并作为合同的一部分。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________签订日期:_________附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲乙双方营业执照复印件2.项目施工许可证复印件3.施工图纸和技术规范4.材料供应商资质证明5.甲方支付凭证及税务发票6.施工过程中的各类记录文件7.施工现场安全协议8.验收报告及合格证书9.不可抗力事件证明文件10.其他甲乙双方协商确定的文件二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间、地点、方式完成施工任务。乙方未按合同约定保证施工质量,导致工程出现质量问题。甲方未按合同约定支付款项。2.违约行为认定:乙方未能按时完成施工任务,经甲方确认,视为违约。乙方施工过程中出现质量问题,经甲方验收,确认不符合合同约定的质量标准,视为违约。甲方未在合同约定的支付时间内支付款项,视为违约。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的基本法律规范,规定了合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面的规则。2.建筑法:调整建筑活动中的法律关系,规定了建筑活动的主体、建筑活动的程序和建筑活动的法律责任等。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。4.商业秘密:不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。5.质量验收:指对已完成工程的施工质量进行检验、评定、签署验收意见的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中,乙方施工质量不符合合同约定。解决办法:甲方应及时发现并通知乙方进行整改,整改后仍不符合要求的,可要求乙方承担修复费用和相应责任。2.问题:甲方未按合同约定支付款项。解决办法:乙方应及时向甲方提出书面催款通知,甲方应在接到通知后15个工作日内支付欠款。3.问题:因不可抗力事件导致工程延期。解决办法:双方应按照合同约定协商解决,如无法达成一致,可依法向人民法院提起诉讼。4.问题:合同履行过程中,甲乙双方发生争议。解决办法:进行友好协商,协商不成的,可向合同签订地的人民调解委员会申请调解,或向合同签订地的仲裁机构申请仲裁,最终可向人民法院提起诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任第三方作为监理单位或质量检测机构,应对施工过程进行监督和质量检测。第三方应确保其监督和质量检测工作的公正性和客观性。2.第三方权利第三方有权要求乙方提供必要的施工资料和记录。第三方有权对施工过程中的质量问题提出整改意见。3.第三方义务第三方应按时完成监督和质量检测工作,并出具相应的报告。第三方应保守施工过程中的商业秘密。4.第三方违约责任如第三方未按时完成监督和质量检测工作,应向甲方支付违约金。如第三方泄露施工过程中的商业秘密,应承担相应的法律责任。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。乙方有权要求甲方提供必要的施工场地和施工条件。乙方有权对施工过程中的质量问题提出异议。2.乙方利益条款甲方应确保乙方在施工过程中的人身安全。甲方应保障乙方的合法权益,包括但不限于知识产权、商业秘密等。3.甲方的违约及限制条款如甲方未按时支付工程款,应向乙方支付违约金。如甲方未提供必要的施工场地和施工条件,应承担相应责任。甲方不得无故终止合同,否则应赔偿乙方损失。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款甲方可对乙方的施工质量进行监督和验收。甲方可要求乙方按照合同约定进行施工,确保工程质量和安全。2.甲方的利益条款甲方可享受施工过程中的进度汇报和阶段性成果。甲方可要求乙方提供工程相关的保险保障。3.乙方的违约及限制条款如乙方未按时完成施工任务,应向甲方支付违约金。如乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复费用和相应责任。乙方不得将工程分包给不具备相应资质的单位。全文完。2025年度幕墙施工劳务分包合同施工质量监督与验收范本3本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同目的2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程进度安排3.施工质量监督3.1质量标准3.2质量监督机构3.3质量监督程序3.4质量监督人员3.5质量监督记录4.材料与设备4.1材料采购与供应4.2设备采购与租赁4.3材料与设备验收4.4材料与设备管理5.施工过程监督5.1施工方案审查5.2施工现场管理5.3施工进度控制5.4施工安全监督5.5施工质量检查6.验收程序6.1验收条件6.2验收标准6.3验收组织6.4验收程序6.5验收记录7.验收不合格处理7.1不合格原因分析7.2不合格处理措施7.3不合格处理结果7.4责任追究8.工程变更8.1变更原因8.2变更程序8.3变更内容8.4变更合同价格9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决期限10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后果11.合同终止11.1终止条件11.2终止程序11.3终止后果12.合同履行12.1履行期限12.2履行方式12.3履行责任13.合同附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:施工方案13.3附件三:质量标准13.4附件四:验收标准14.其他约定14.1违约责任14.2保密条款14.3不可抗力14.4合同生效及修改第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称本合同名称为“2025年度幕墙施工劳务分包合同”。1.2合同双方甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.3合同签订日期本合同签订日期为2025年[具体日期]。1.4合同有效期本合同自签订之日起生效,至[具体日期]止,共计[具体工期]天。1.5合同目的本合同旨在明确甲乙双方在2025年度幕墙施工劳务分包过程中的权利、义务和责任,确保施工质量,按时完成工程任务。2.工程概况2.1工程名称[具体工程名称]2.2工程地点[具体工程地址]2.3工程规模[具体工程规模描述]2.4工程内容[具体工程内容描述]2.5工程进度安排[具体工程进度安排表]3.施工质量监督3.1质量标准施工质量应符合国家相关标准和规范,具体标准如下:[具体质量标准描述]3.2质量监督机构[具体质量监督机构名称]3.3质量监督程序[具体质量监督程序描述]3.4质量监督人员[具体质量监督人员名单及职责]3.5质量监督记录[具体质量监督记录要求]4.材料与设备4.1材料采购与供应[具体材料采购与供应要求]4.2设备采购与租赁[具体设备采购与租赁要求]4.3材料与设备验收[具体材料与设备验收程序]4.4材料与设备管理[具体材料与设备管理要求]5.施工过程监督5.1施工方案审查[具体施工方案审查要求]5.2施工现场管理[具体施工现场管理要求]5.3施工进度控制[具体施工进度控制要求]5.4施工安全监督[具体施工安全监督要求]5.5施工质量检查[具体施工质量检查要求]6.验收程序6.1验收条件[具体验收条件描述]6.2验收标准[具体验收标准描述]6.3验收组织[具体验收组织机构及人员]6.4验收程序[具体验收程序描述]6.5验收记录[具体验收记录要求]7.验收不合格处理7.1不合格原因分析验收不合格时,乙方应立即组织人员进行原因分析,并提交不合格原因分析报告。7.2不合格处理措施针对不合格原因,乙方应制定相应的处理措施,包括但不限于返工、更换材料或设备等。7.3不合格处理结果乙方应在[具体时间]内完成不合格处理,并经甲方验收合格。7.4责任追究因乙方原因导致的质量不合格,乙方应承担相应的责任,包括但不限于修复费用、违约金等。8.工程变更8.1变更原因因设计变更、工程条件变化等原因,需对工程进行变更。8.2变更程序变更需经甲方同意,并由双方签订变更协议。8.3变更内容变更内容应明确变更范围、工程量、费用等。8.4变更合同价格变更后的合同价格应根据变更内容协商确定,并计入合同总价。9.争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。9.2争议解决程序协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起[具体时间]内。10.合同解除10.1解除条件(1)乙方严重违反合同约定;(2)乙方无法按时完成工程;(3)发生不可抗力事件。10.2解除程序甲方解除合同应提前[具体时间]通知乙方,并书面确认。10.3解除后果合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余工程及费用。11.合同终止11.1终止条件合同履行完毕或双方协商一致终止合同。11.2终止程序合同终止需双方签订终止协议。11.3终止后果合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程及费用。12.合同履行12.1履行期限本合同履行期限自签订之日起至[具体日期]止。12.2履行方式乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成工程。12.3履行责任双方应按照合同约定承担相应的责任。13.合同附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:施工方案13.3附件三:质量标准13.4附件四:验收标准14.其他约定14.1违约责任任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。14.2保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。14.4合同生效及修改本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。合同内容如有修改,应以书面形式进行,并经双方签字(或盖章)确认。第二部分:第三方介入后的修正15.第三

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论