2025年度新能源电动汽车充电站建设合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度新能源电动汽车充电站建设合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容3.项目投资及资金来源3.1项目总投资3.2资金来源及比例3.3资金支付方式4.项目建设工期4.1项目建设总工期4.2各阶段工期安排5.工程质量要求5.1工程质量标准5.2质量检验及验收6.工程进度管理6.1进度计划编制6.2进度跟踪与调整6.3进度考核与奖惩7.工程安全与环境保护7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环境保护要求8.合同价款及支付8.1合同价款8.2支付方式及时间8.3付款条件及违约责任9.合同变更及解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更及解除程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定13.1合同附件13.2合同解释13.3合同补充14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：新能源科技乙方：建筑工程1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2025年度市新能源电动汽车充电站建设项目2.2项目地点市区街道号2.3项目规模建设充电桩数量：100个2.4项目建设内容包括充电桩安装、充电站配套设施建设、电力接入等3.项目投资及资金来源3.1项目总投资人民币5000万元3.2资金来源及比例甲方自筹资金：80%乙方垫付资金：20%3.3资金支付方式按工程进度分期支付，每完成20%的工程量支付一次，10%的工程量验收合格后支付4.项目建设工期4.1项目建设总工期自合同签订之日起12个月4.2各阶段工期安排基础施工：2个月主体结构施工：4个月安装工程：2个月装修工程：1个月设备调试：1个月5.工程质量要求5.1工程质量标准达到国家相关工程质量标准及甲方要求5.2质量检验及验收项目完成后，由甲方组织验收，验收合格后方可投入使用6.工程进度管理6.1进度计划编制乙方应根据合同工期编制详细的进度计划，经甲方审核批准后执行6.2进度跟踪与调整甲方定期对工程进度进行跟踪，如发现进度滞后，乙方应立即采取措施调整6.3进度考核与奖惩如乙方按计划完成工程进度，甲方将给予适当奖励；如乙方未按计划完成，甲方有权要求乙方支付违约金7.工程安全与环境保护7.1安全生产责任乙方负责项目施工过程中的安全生产，确保施工安全7.2安全生产措施制定安全生产规章制度，进行安全培训，配备必要的安全设施7.3环境保护要求遵守国家及地方环保法规，采取措施减少施工对环境的影响8.合同价款及支付8.1合同价款合同总价为人民币5000万元，其中：基础施工费：1500万元主体结构施工费：1600万元安装工程费：800万元装修工程费：200万元设备调试费：100万元8.2支付方式及时间甲方在合同签订后7个工作日内支付合同总价款的10%作为预付款；基础施工完成20%后，甲方支付总价的15%；主体结构施工完成60%后，甲方支付总价的15%；安装工程完成80%后，甲方支付总价的15%；装修工程完成95%后，甲方支付总价的10%；设备调试完成后，甲方支付剩余总价的25%。8.3付款条件及违约责任如乙方在合同约定的工期和工程标准内完成工作，甲方应在规定时间内支付相应款项；若乙方未能按时完成工程或工程不符合质量要求，甲方有权扣减相应的工程款项；如甲方未按约定时间付款，乙方有权要求支付逾期付款的违约金，违约金按每日千分之五计算。9.合同变更及解除9.1合同变更条件在项目实施过程中，如遇国家政策调整、设计变更、不可抗力等原因，可对合同进行变更；变更应经双方协商一致，并签订补充协议；9.2合同解除条件合同在履行过程中，如发生一方违约严重损害对方利益，另一方有权解除合同；如遇不可抗力事件，导致合同无法履行，双方可协商解除合同；9.3合同变更及解除程序任何一方提出合同变更或解除要求，应提前30天书面通知对方，经双方协商一致后生效。10.争议解决10.1争议解决方式发生争议时，双方应通过友好协商解决；如协商不成，可提交至仲裁委员会仲裁；10.2争议解决机构仲裁委员会10.3争议解决程序按仲裁委员会的仲裁规则进行。11.违约责任11.1违约情形任何一方未能履行合同义务或违反合同约定的，均视为违约；11.2违约责任承担违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失；11.3违约责任赔偿违约责任赔偿的具体数额应根据损失的大小及合同约定确定。12.合同生效及终止12.1合同生效条件双方在合同上签字盖章，合同生效；12.2合同终止条件合同约定的工程完成并验收合格，或因法定事由或双方协商一致解除合同；12.3合同终止程序合同终止后，双方应进行工程结算，并办理相关手续。13.其他约定13.1合同附件本合同附件包括：工程设计文件、工程量清单、进度计划等；13.2合同解释合同内容如有歧义，应以双方签字盖章的文本为准；13.3合同补充双方可就本合同内容进行补充，补充内容与本合同具有同等法律效力。14.合同签署及生效日期本合同自双方代表签字盖章之日起生效，一式四份，甲乙双方各执两份。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方的定义本合同所指的第三方，包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、咨询顾问、融资机构、保险机构等，以及任何其他经甲乙双方同意参与本合同项目的第三方。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于项目设计、施工监理、质量检测、技术咨询、资金筹措、风险控制、保险服务等。2.第三方介入的程序2.1第三方选定甲乙双方应共同协商确定第三方的选定程序，包括第三方资质审查、谈判、合同签订等。2.2第三方合同第三方与甲乙双方签订的合同应与本合同的内容相一致，并明确第三方的责任和义务。3.第三方责任限额3.1责任限额的确定第三方责任限额应根据其提供的服务性质、合同约定以及行业惯例确定。3.2责任限额的书面约定甲乙双方应在第三方合同中明确第三方的责任限额，并确保该限额不低于本合同约定的责任限额。4.第三方权利与义务4.1第三方权利第三方有权根据合同约定收取服务费用，并享有合同约定的其他权利。4.2第三方义务第三方应按照合同约定履行相应的服务义务，包括但不限于：设计单位：提供符合国家标准和甲方要求的设计方案；监理单位：对施工过程进行监督，确保工程质量；检测机构：对工程质量进行检测，确保符合国家标准；咨询顾问：提供专业咨询意见，协助解决项目实施中的问题；融资机构：协助甲方筹集项目资金；保险机构：为项目提供必要的保险服务。5.第三方与其他各方的划分说明5.1责任划分第三方与甲乙双方之间的责任划分应在本合同及第三方合同中明确约定。5.2信息共享甲乙双方应与第三方共享必要的信息，以确保项目顺利进行。5.3冲突解决如第三方与甲乙双方之间发生冲突，应通过友好协商解决；协商不成的，提交至仲裁委员会仲裁。6.第三方介入的合同变更6.1变更程序任何第三方介入的变更，均需经甲乙双方书面同意，并签订补充协议。6.2变更内容第三方介入的变更内容应包括但不限于：第三方名称、服务内容、责任限额、费用等。7.第三方介入的合同解除7.1解除条件如第三方违反合同约定或严重损害甲乙双方利益，甲乙双方有权解除与第三方的合同。7.2解除程序解除第三方合同应书面通知第三方，并按照合同约定处理相关事宜。8.第三方介入的争议解决8.1争议解决方式第三方介入产生的争议，应通过协商解决；协商不成的，提交至仲裁委员会仲裁。8.2争议解决机构仲裁委员会第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件及图纸详细要求：包含项目整体设计、各分项工程设计图纸、电气图纸、结构图纸等，需符合国家标准及甲方要求。说明：设计文件应包含设计说明、设计依据、设计参数、设计变更记录等。2.施工合同详细要求：包括施工范围、施工工期、施工质量标准、施工安全措施、施工进度计划等。说明：施工合同应明确施工单位的权利和义务，确保施工质量与进度。3.监理合同详细要求：明确监理单位的质量、进度、安全等监理职责，以及监理费用的支付方式。说明：监理合同应确保监理单位对施工过程进行有效监督，保障工程质量。4.质量检测报告详细要求：包括材料、设备、施工过程的质量检测报告，需符合国家标准。说明：质量检测报告是确认工程质量的依据。5.进度计划详细要求：明确项目施工各阶段的工期安排，包括关键节点时间。说明：进度计划是确保项目按期完成的重要依据。6.费用预算详细要求：详细列出项目总投资、分项工程费用、材料设备费用、人工费用等。说明：费用预算是项目资金管理的依据。7.付款进度表详细要求：明确各阶段付款时间、金额及条件。说明：付款进度表是确保项目资金及时到位的重要文件。8.保险合同详细要求：明确项目涉及的各类保险，如建筑工程一切险、安装工程一切险、意外伤害险等。说明：保险合同是保障项目实施过程中风险可控的重要保障。9.合同补充协议详细要求：针对合同中未尽事宜或需变更的内容，双方协商一致后签订补充协议。说明：补充协议是对合同内容的补充和完善。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为施工单位未按合同约定完成工程进度；施工单位提供的材料、设备不符合质量要求；施工单位未按合同约定进行施工，造成工程质量问题；第三方未按合同约定履行职责，造成项目损失。2