gf版全新土木工程建设项目施工合同

gf版全新土木工程建设项目施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程1.4施工合同第二条合同标的2.1工程范围2.2施工内容2.3工程量第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条施工期限4.1施工工期4.2延期工程4.3提前完成工程第五条施工质量5.1质量标准5.2质量检验5.3质量争议的处理第六条施工安全6.1安全生产要求6.2安全事故处理6.3安全生产费用的支付第七条材料和设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料和设备的质量第八条变更管理8.1变更范围8.2变更程序8.3变更价款的确定第九条违约责任9.1发包人的违约9.2承包人的违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁或诉讼10.3争议解决的时间限制第十一条合同的解除11.1合同解除的条件11.2合同解除的程序11.3合同解除后的处理第十二条合同的转让12.1合同转让的条件12.2合同转让的程序12.3转让后的责任承担第十三条合同的变更13.1合同变更的条件13.2合同变更的程序13.3变更后的合同效力第十四条合同的终止14.1合同终止的条件14.2合同终止的程序14.3终止后的处理第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人指合同中指明的具有工程发包权利的法人或其他组织，即土木工程建设项目的所有者或授权代理人。1.2承包人承包人指合同中指明的具有工程承包资格的法人或其他组织，即承担土木工程建设项目的施工任务的单位。1.3工程工程指合同中指明的土木工程建设项目，包括土建、安装、装修、调试等内容。1.4施工合同施工合同是指发包人与承包人签订的，明确双方在土木工程建设项目的施工过程中权利义务关系的书面文件。第二条合同标的2.1工程范围工程范围包括工程项目的全部或部分施工任务，具体工程范围在合同附件中详细列出。2.2施工内容施工内容包括但不仅限于土方工程、基础工程、结构工程、安装工程、装饰工程等，具体施工内容在合同附件中详细列出。2.3工程量工程量指承包人根据合同约定应完成的工程量清单中所列明的各项工程量，工程量清单作为合同附件。第三条合同价格3.1合同总价合同总价是指承包人完成合同约定的全部施工内容后，发包人应支付给承包人的总价款。合同总价在合同中明确规定，如有价格调整，按合同约定的价格调整条款执行。3.2价格调整价格调整指合同执行过程中，因市场行情变化、政策调整等因素导致合同总价发生变化的调整方式。价格调整的具体条款在合同附件中详细列出。3.3支付方式支付方式指发包人按照合同约定支付合同价款的方式。支付方式包括进度付款、验收付款和最终付款等，具体支付方式在合同附件中详细列出。第四条施工期限4.1施工工期施工工期指承包人完成合同约定的全部施工内容的期限。施工工期在合同中明确规定，如有延期，按合同约定的延期条款执行。4.2延期工程延期工程指因发包人原因导致施工工期延长的工程。延期工程的具体处理方式在合同附件中详细列出。4.3提前完成工程提前完成工程指承包人在合同约定的施工工期之前完成全部施工内容的情况。提前完成工程的相关处理办法在合同附件中详细列出。第五条施工质量5.1质量标准施工质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的质量要求。质量标准在合同附件中详细列出。5.2质量检验质量检验指对施工过程中和完成后进行的质量检查和评定。质量检验的具体程序和标准在合同附件中详细列出。5.3质量争议的处理质量争议的处理指在合同执行过程中，发包人和承包人对于施工质量发生争议时的处理方式。质量争议的处理办法在合同附件中详细列出。第六条施工安全6.1安全生产要求承包人应按照国家安全生产法律法规、行业标准和合同约定的要求，确保施工过程中的安全生产。6.2安全事故处理安全事故处理指在施工过程中发生安全事故时的应急处理和责任追究。安全事故处理的具体办法在合同附件中详细列出。6.3安全生产费用的支付安全生产费用的支付指发包人按照合同约定支付给承包人的安全生产费用。安全生产费用的支付方式和标准在合同附件中详细列出。第八条变更管理8.1变更范围变更范围包括因设计变更、工程量增减、施工条件变化等原因导致合同内容的变更。具体变更范围在合同附件中详细列出。8.2变更程序变更程序包括变更申请、变更审批、变更实施等环节。变更申请由发包人或承包人提出，经双方协商一致后，签订变更协议。变更协议作为合同的补充文件。8.3变更价款的确定变更价款的确定按照合同约定的价格调整条款执行。如合同中无明确规定，双方应协商确定变更价款。第九条违约责任9.1发包人的违约发包人如有下列行为之一，视为违约：（1）未按合同约定支付价款；（2）未按合同约定提供施工条件；（3）未按合同约定履行其他义务。9.2承包人的违约承包人如有下列行为之一，视为违约：（1）未按合同约定完成施工任务；（2）未按合同约定保证施工质量；（3）未按合同约定履行其他义务。9.3违约赔偿违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金。违约金的具体数额和计算方式在合同附件中详细列出。第十条争议解决10.1争议的解决方式争议的解决方式包括协商、调解、仲裁或诉讼等。双方应通过协商解决争议，协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼仲裁或诉讼应在本合同签订地的人民法院或合同约定的仲裁机构进行。双方应在合同中明确约定仲裁机构或诉讼法院。10.3争议解决的时间限制争议解决的时间限制为自争议发生之日起六个月内。双方应在争议解决时间限制内提出争议解决申请。第十一条合同的解除11.1合同解除的条件合同解除的条件包括：（1）双方协商一致；（2）合同履行完毕；（3）因不可抗力导致合同无法履行。11.2合同解除的程序合同解除的程序包括：（1）双方签订解除协议；（2）办理合同解除手续；（3）清理合同涉及的债权债务。11.3合同解除后的处理合同解除后，双方应按照合同约定和法律规定处理合同解除后的相关事项，包括赔偿损失、退还已支付的款项等。第十二条合同的转让12.1合同转让的条件合同转让的条件包括：（1）转让方应书面通知对方；（2）转让方与受让方签订转让协议；（3）转让协议经对方同意。12.2合同转让的程序合同转让的程序包括：（1）转让方与受让方签订转让协议；（2）将转让协议提交给对方审查；（3）对方同意转让的，办理合同转让手续。12.3转让后的责任承担合同转让后，受让方取代转让方履行合同义务，但转让方对转让前的合同义务仍承担责任。第十三条合同的变更13.1合同变更的条件合同变更的条件包括：（1）双方协商一致；（2）变更事项符合国家法律法规；（3）变更事项不损害国家利益、社会公共利益。13.2合同变更的程序合同变更的程序包括：（1）双方签订变更协议；（2）将变更协议提交给对方审查；（3）对方同意变更的，办理合同变更手续。13.3变更后的合同效力合同变更后，变更后的合同条款对双方具有法律约束力，双方应按照变更后的合同内容履行义务。第十四条合同的终止14.1合同终止的条件合同终止的条件包括：（1）合同履行完毕；（2）合同解除；（3）合同到期。14.2合同终止的程序合同终止的程序包括：（1）双方办理合同终止手续；（2）清理合同涉及的债权债务；（3）办理合同终止备案。14.3终止后的处理合同终止后，双方应按照合同约定和法律规定处理合同终止后的相关事项，包括赔偿损失、退还已支付的款项等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细列出所有施工项目的工程量，包括项目名称、单位工程量、总工程量等。2.施工图纸包括所有施工项目的图纸，标明尺寸、材料、构造等详细信息。3.施工方案详细说明施工过程中的各个步骤、工艺流程、施工方法等。4.质量标准及检验方法列出施工质量的具体标准，以及检验质量的方法和程序。5.安全生产规章制度包括安全生产的相关规定、操作流程、安全措施等。6.合同变更协议用于记录合同变更的内容和双方协商的结果。7.合同解除协议用于记录合同解除的原因和双方协商的结果。8.违约金计算方法详细说明违约金的计算方式和计算公式。9.争议解决机构信息包括仲裁机构或人民法院的名称、地址、联系方式等。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人违约行为及责任未按合同约定支付价款：按照违约金计算方法支付违约金。未按合同约定提供施工条件：按照合同约定的时间限制内完成，否则支付违约金。未按合同约定履行其他义务：根据具体情况，支付违约金或承担其他违约责任。2.承包人违约行为及责任未按合同约定完成施工任务：按照违约金计算方法支付违约金。未按合同约定保证施工质量：按照质量争议的处理办法进行处理。未按合同约定履行其他义务：根据具体情况，支付违约金或承担其他违约责任。示例说明：如果发包人未按合同约定支付价款，承包人可以在违约金计算方法规定的期限内向发包人提出违约金要求。如果承包人未按合同约定完成施工任务，发包人可以在违约金计算方法规定的期限内向承包人提出违约金要求。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的