二零二五年度数据中心建设项目承包人工合同样本4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度数据中心建设项目承包人工合同样本合同编号_________一、合同主体1.甲方（承包方）：名称：（请填写甲方全称）地址：（请填写甲方详细地址）联系人：（请填写甲方联系人姓名）联系电话：（请填写甲方联系电话）2.乙方（建设单位）：名称：（请填写乙方全称）地址：（请填写乙方详细地址）联系人：（请填写乙方联系人姓名）联系电话：（请填写乙方联系电话）3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景本合同背景为甲方在2025年度投资建设数据中心项目，为确保项目顺利实施，甲方决定通过招标方式选择乙方作为数据中心建设项目的承包方。2.2目的本合同的目的是明确甲乙双方在数据中心建设项目中的权利、义务和责任，确保项目按期、保质、保量完成，实现双方的共赢。三、定义与解释3.1专业术语1.数据中心：指为存储、处理、传输数据而专门设计、建设的建筑或设施。2.承包方：指具有相应资质，承担数据中心建设项目施工、安装、调试等任务的乙方。3.建设单位：指负责数据中心建设项目的投资、规划、管理、使用等工作的甲方。3.2关键词解释1.合同期限：指本合同约定的乙方完成数据中心建设项目的时间范围。2.合同价款：指甲方支付给乙方的数据中心建设项目工程款。3.工程量清单：指明确数据中心建设项目工程内容的清单，包括但不限于土建、设备安装、调试等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、数量完成数据中心建设项目。2.甲方有权监督乙方在项目实施过程中的施工质量、进度和安全。3.甲方有义务按照合同约定向乙方支付工程款。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。2.乙方有义务按照合同约定的时间、质量、数量完成数据中心建设项目。3.乙方有义务在项目实施过程中确保施工质量、进度和安全。五、履行条款5.1合同履行时间乙方应在合同签订后（请填写具体日期）内完成数据中心建设项目。5.2合同履行地点数据中心建设项目地点：（请填写具体地址）5.3合同履行方式乙方应按照合同约定，负责数据中心建设项目的施工、安装、调试等工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。6.2终止条件1.合同履行完毕；2.合同期限届满；3.双方协商一致解除合同；4.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同，需书面通知对方；2.因不可抗力导致合同无法履行，双方应及时协商，并按照法律规定办理相关手续。6.4终止后果1.合同终止后，乙方应按照合同约定，将已完成的工程交付甲方；2.合同终止后，甲方应按照合同约定，向乙方支付剩余工程款；3.合同终止后，双方应按照法律规定，处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.工程款：包括但不限于土建、设备安装、调试等工程费用。2.材料费：包括但不限于数据中心建设所需的各种建筑材料、设备、配件等费用。3.人工费：包括但不限于施工、监理、项目管理等人员的工资及福利费用。4.管理费：包括但不限于项目管理、协调、监督等管理费用。5.临时设施费：包括但不限于施工现场临时设施建设及维护费用。6.其他费用：根据合同约定，可能产生的其他相关费用。7.2支付方式1.预付款：合同签订后，乙方提交相关证明材料，甲方支付合同总价的20%作为预付款。2.进度款：在合同约定的进度节点，乙方提交工程进度报告和发票，甲方根据实际完成工程量支付相应比例的进度款。3.验收款：项目竣工验收合格后，甲方支付合同总价的60%作为验收款。4.保修金：项目保修期满后，甲方无质量异议，退还乙方剩余的20%保修金。7.3支付时间1.预付款支付时间：合同签订后10个工作日内。2.进度款支付时间：每个进度节点完成后10个工作日内。3.验收款支付时间：项目竣工验收合格后30个工作日内。4.保修金退还时间：项目保修期满后30个工作日内。7.4支付条款1.甲方应在支付款项前，核实乙方提交的工程进度报告和发票的真实性。2.甲方支付款项时，应开具合法、有效的税务发票。3.乙方应在收到款项后，及时向甲方提供相应的收据。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按逾期支付金额的千分之五计算。2.甲方未按约定提供施工图纸、资料等，导致工程进度延误，应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未按约定的时间、质量、数量完成数据中心建设项目，应承担相应的责任，包括但不限于赔偿甲方损失、承担违约金等。2.乙方在施工过程中发生安全事故，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金：按照合同约定计算，以人民币计算。2.损失赔偿：根据实际情况，以人民币计算。九、保密条款9.1保密内容1.双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。2.双方在合同履行过程中产生的各类文件、资料、数据等。9.2保密期限本合同约定的保密期限为合同生效之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式1.双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。2.双方不得将保密内容泄露给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同履行不能或履行困难，且不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风、海啸等。2.政府行为：政策调整、战争、动乱等。3.社会异常事件：罢工、暴乱、恐怖袭击等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。2.双方应采取一切可能的措施，减轻不可抗力事件的影响。3.因不可抗力导致合同履行不能或履行困难，双方应协商解决。10.4不可抗力实例1.因地震导致数据中心建设项目停工。2.因政府政策调整，导致数据中心建设项目停工。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向双方共同选择的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让合同的权利和义务。12.2不得转让的情形1.合同中明确约定的不得转让的情形。2.法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对数据中心项目的最终审批权。2.甲方保留对乙方施工过程中技术指导、监督的权利。13.2特殊权力保留1.乙方在项目施工过程中，如发现任何问题，应立即通知甲方，甲方有权决定是否采取相应措施。2.乙方不得擅自更改合同中约定的设计方案或施工方案，如需更改，须取得甲方书面同意。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.双方对本合同内容的修改和补充，应采取书面形式，经双方签字（或盖章）后生效。2.修改和补充的内容为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.未经双方书面同意，任何一方不得单方面修改或补充本合同。2.本合同的修改和补充，以书面形式为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应按照合同约定，相互配合，共同推进数据中心建设项目。2.双方应按照合同约定，及时沟通，解决项目实施过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开项目协调会议，讨论项目进展情况及存在的问题。2.双方应设立专门的联系人，负责日常沟通和协调工作。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于数据中心建设项目的全部协议，具有独立性，不以任何其他文件的存在为依据。16.3增减条款本合同的增减条款，以双方书面同意的为准。十七、签字、日期、盖章甲方（承包方）：签字：_________________________日期：_________________________乙方（建设单位）：签字：_________________________日期：_________________________盖章：_________________________日期：_________________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.数据中心建设项目施工图纸及技术规范2.数据中心建设项目工程量清单3.数据中心建设项目合同专用条款4.双方营业执照复印件5.双方法定代表人身份证明6.双方授权委托书7.双方银行账户信息8.双方签订的其他与本合同相关的协议或文件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定支付工程款，认定为违约行为。未按约定提供施工图纸、资料等，导致工程进度延误，认定为违约行为。2.乙方违约：未按约定的时间、质量、数量完成数据中心建设项目，认定为违约行为。在施工过程中发生安全事故，认定为违约行为。3.违约行为的认定：违约行为的认定以合同约定及法律法规为准。双方应按照合同约定，在违约行为发生后，及时协商解决。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同履行不能或履行困难，且不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.违约金：指因一方违约，根据合同约定或法律规定，应向守约方支付的一定金额的金钱。3.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：项目进度延误解决办法：双方应定期召开项目协调会议，及时沟通，解决项目进度问题。2.问题：工程质量问题解决办法：甲方应加强对乙方施工过程的监督，确保工程质量符合合同约定。3.问题：工程款支付争议解决办法：双方应按照合同约定，及时核对工程进度和工程款支付情况，避免争议。4.问题：不可抗力事件解决办法：双方应按照合同约定，及时通知对方，并采取一切可能的措施，减轻不可抗力事件的影响。5.问题：合同变更解决办法：双方应按照合同约定，通过书面形式进行合同变更，并确保变更内容合法有效。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体：第三方名称：（请填写第三方全称）第三方地址：（请填写第三方详细地址）第三方联系人：（请填写第三方联系人姓名）第三方联系电话：（请填写第三方联系电话）2.第三方责任：第三方应承担的合同责任，包括但不限于质量控制、进度管理、安全监管等。3.第三方权利：第三方有权获得合同约定的报酬。第三方有权参与项目决策和协调会议。4.第三方义务：第三方应按照合同约定，独立、公正地履行职责。第三方应遵守国家法律法规和行业标准。5.第三方与甲乙双方的关系：第三方与甲乙双方之间不构成劳动关系，但应承担相应的法律责任。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸、资料等。乙方有权对项目进度、质量、安全等方面提出合理建议。2.乙方利益条款：甲方应保证乙方在项目实施过程中享有公平合理的待遇。甲方应确保乙方在项目完成后能够及时获得相应的报酬。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金。甲方未按约定提供施工图纸、资料等，导致工程进度延误，应承担相应的责任。甲方不得擅自变更合同约定，如需变更，应征得乙方同意。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督。甲方可要求乙方提供施工进度报告和工程量清单。甲方可根据合同约定，对乙方进行必要的整改要求。2.甲方的利益条款：甲方有权要求乙方在项目实施过程中遵守合同约定。甲方有权要求乙方在项目完成后进行质量保修。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按约定的时间、质量、数量完成数据中心建设项目，应承担相应的违约责任。乙方在施工过程中发生安全事故，应承担相应的法律责任。乙方不得擅自变更合同约定，如需变更，应征得甲方同意。全文完。二零二五年度数据中心建设项目承包人工合同样本1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方基本信息1.5合同签订地点第二章项目背景2.1项目背景介绍2.2项目建设目的2.3项目建设内容2.4项目建设规模第三章承包人责任3.1承包人资质要求3.2承包人义务3.3承包人权利3.4承包人保密责任第四章项目实施4.1项目实施计划4.2项目实施进度4.3项目实施质量要求4.4项目实施安全要求第五章工程量清单5.1工程量清单编制依据5.2工程量清单内容5.3工程量清单计量单位5.4工程量清单单价第六章工程款支付6.1工程款支付方式6.2工程款支付进度6.3工程款支付条件6.4工程款支付期限第七章工期延误及违约责任7.1工期延误原因7.2工期延误处理7.3违约责任及赔偿7.4违约责任解除第八章质量保证8.1质量保证措施8.2质量验收标准8.3质量保证期限8.4质量保证责任第九章安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3安全生产培训9.4安全生产事故处理第十章合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除责任10.4合同解除后的处理第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序11.4争议解决期限第十二章合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止责任12.4合同终止后的处理第十三章其他条款13.1合同生效13.2合同变更13.3合同解除13.4合同终止13.5合同附件第十四章合同附件14.1项目合同附件14.2相关法律法规14.3其他相关文件合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二五年度数据中心建设项目承包人工合同”。1.2合同编号本合同编号为______。1.3合同签订日期本合同签订日期为______。1.4合同双方基本信息甲方（建设单位）：名称：________________地址：________________法定代表人：________________乙方（承包人）：名称：________________地址：________________法定代表人：________________1.5合同签订地点本合同签订地点为________________。第二章项目背景2.1项目背景介绍甲方根据业务发展需要，决定建设数据中心项目，项目地点位于________________。2.2项目建设目的本项目建设旨在提高甲方数据处理能力，满足业务增长需求。2.3项目建设内容项目建设内容包括但不限于：土建工程、网络设施、服务器设备、存储设备等。2.4项目建设规模项目建设规模为______平方米，预计投资额为______万元。第三章承包人责任3.1承包人资质要求乙方应具备国家规定的相应资质等级，并具备类似项目施工经验。3.2承包人义务3.2.1按照甲方要求，按时、按质、按量完成项目建设任务。3.2.2遵守国家相关法律法规，执行行业标准和规范。3.2.3配备足够的施工人员、设备和材料，确保项目顺利进行。3.2.4对施工现场进行安全管理，确保施工人员安全。3.3承包人权利3.3.1要求甲方按照合同约定提供必要的施工条件。3.3.2对甲方提供的设计图纸、技术规范等提出合理化建议。3.3.3在合同约定的范围内，对施工进度、质量、安全等方面进行管理。3.4承包人保密责任乙方应对项目信息、技术资料等保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。第四章项目实施4.1项目实施计划乙方应根据甲方要求，编制详细的项目实施计划，经甲方批准后执行。4.2项目实施进度项目实施进度应按照实施计划进行，如遇特殊情况，乙方应及时通知甲方。4.3项目实施质量要求项目实施质量应符合国家相关标准和规范，满足甲方要求。4.4项目实施安全要求乙方应严格执行安全生产法律法规，确保施工安全。第五章工程量清单5.1工程量清单编制依据工程量清单编制依据为国家现行相关标准和规范。5.2工程量清单内容工程量清单内容包括但不限于：土建工程量、网络设施工程量、设备安装工程量等。5.3工程量清单计量单位工程量清单计量单位按照国家现行相关标准和规范执行。5.4工程量清单单价工程量清单单价应根据市场行情和甲方要求确定。第六章工程款支付6.1工程款支付方式工程款支付方式为分阶段支付，具体支付比例和节点由双方协商确定。6.2工程款支付进度工程款支付进度应与项目实施进度相匹配。6.3工程款支付条件工程款支付条件包括但不限于：工程量清单审核通过、施工进度达到约定节点等。6.4工程款支付期限工程款支付期限应在支付条件满足后的____个工作日内支付。第七章工期延误及违约责任7.1工期延误原因工期延误原因包括但不限于：甲方提供资料延误、不可抗力等。7.2工期延误处理因甲方原因导致的工期延误，甲方应承担相应的责任。7.3违约责任及赔偿7.3.1乙方未按约定完成项目建设任务的，应承担违约责任，赔偿甲方损失。7.3.2甲方未按约定支付工程款的，应承担违约责任，支付违约金。7.3.3双方协商一致，可对违约责任及赔偿进行变更。第八章质量保证8.1质量保证措施8.1.1乙方应采用先进的技术和工艺，确保工程质量符合国家标准和甲方要求。8.1.2乙方应对所有施工人员进行质量意识培训，提高施工质量。8.1.3乙方应建立质量管理体系，对施工过程进行全程监控。8.2质量验收标准8.2.1质量验收标准应符合国家相关标准和规范。8.2.2乙方应按照甲方提供的设计图纸和技术规范进行施工。8.3质量保证期限8.3.1质量保证期限为自项目验收合格之日起______年。8.4质量保证责任8.4.1乙方应承担因施工质量问题引起的维修、返工等责任。第九章安全生产9.1安全生产责任9.1.1乙方应遵守国家安全生产法律法规，落实安全生产责任制。9.2安全生产措施9.2.1乙方应制定安全生产规章制度，加强施工现场安全管理。9.2.2乙方应定期对施工人员进行安全生产教育和培训。9.3安全生产培训9.3.1乙方应组织施工人员进行安全生产知识培训，提高安全意识。9.4安全生产事故处理9.4.1乙方应按照国家相关规定及时报告和处理安全生产事故。第十章合同解除10.1合同解除条件10.1.1甲方或乙方违约，另一方有权解除合同。10.1.2发生不可抗力事件，经双方协商一致，可解除合同。10.2合同解除程序10.2.1合同解除前，双方应协商一致，签订合同解除协议。10.3合同解除责任10.3.1合同解除后，双方应按照合同约定承担相应责任。10.4合同解除后的处理10.4.1合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工程及款项。第十一章争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议。11.2争议解决机构11.2.1若协商不成，双方可选择仲裁或诉讼方式解决争议。11.3争议解决程序11.3.1争议解决程序应按照所选争议解决方式的相关规定执行。11.4争议解决期限11.4.1争议解决期限自争议发生之日起______个月内。第十二章合同终止12.1合同终止条件12.1.1项目建设完成，经双方验收合格。12.2合同终止程序12.2.1合同终止前，双方应签订合同终止协议。12.3合同终止责任12.3.1合同终止后，双方应按照合同约定承担相应责任。12.4合同终止后的处理12.4.1合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程及款项。第十三章其他条款13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更13.2.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。13.3合同解除13.3.1合同解除需符合合同约定或法律规定。13.4合同终止13.4.1合同终止需符合合同约定或法律规定。第十四章合同附件14.1项目合同附件14.1.1设计图纸及技术规范14.2相关法律法规14.2.1国家安全生产法律法规14.3其他相关文件14.3.1甲方提供的项目资料甲方（建设单位）：__________________________乙方（承包人）：__________________________签字/盖章：__________________________日期：__________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导项目决策条款内容：甲方对本项目建设过程中的重大决策拥有最终决定权，包括但不限于项目设计变更、设备选型、施工方案等。说明：此条款确保甲方在项目实施过程中的主导地位，有助于项目的顺利进行和甲方利益的最大化。1.2甲方提供技术支持条款内容：甲方应提供项目建设所需的技术支持，包括但不限于技术方案、技术规范、技术培训等。说明：甲方提供的技术支持有助于乙方更好地理解项目需求，提高施工质量，确保项目按时完成。1.3甲方提供必要条件条款内容：甲方应确保乙方在项目实施过程中所需的人力、物力、财力等条件得到满足。说明：甲方提供必要的条件是乙方顺利施工的前提，有助于保证项目进度和质量。1.4甲方监督与验收条款内容：甲方有权对项目实施过程进行监督，并对项目完成后的质量进行验收。说明：甲方对项目的监督和验收有助于确保项目质量，避免后期出现问题。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导施工管理条款内容：乙方对本项目建设过程中的施工管理拥有主导权，包括但不限于施工方案、进度安排、质量把控等。说明：乙方作为施工方，对施工管理拥有主导权，有利于提高施工效率和质量。2.2乙方提出合理化建议条款内容：乙方有权对项目设计、设备选型等方面提出合理化建议，甲方应给予充分考虑。说明：乙方作为施工方，对项目有更深入的了解，其提出的合理化建议有助于提高项目质量和效益。2.3乙方优先选用材料设备条款内容：乙方有权优先选用符合项目要求的材料设备，甲方应予以支持。说明：乙方选用符合项目要求的材料设备，有利于保证施工质量和项目进度。2.4乙方提出工期调整条款内容：因不可抗力或其他原因导致项目工期延误，乙方有权提出调整工期，甲方应予以考虑。说明：此条款有利于乙方在遇到突发情况时，能够及时调整工期，确保项目顺利推进。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责条款内容：第三方中介在本合同中担任监理职责，负责对项目建设过程进行监督、检验和验收。说明：第三方中介的加入，有助于确保项目质量和进度，减少争议。3.2第三方中介费用条款内容：第三方中介费用由甲方承担，具体费用标准由双方协商确定。说明：第三方中介费用的承担，有利于保障其独立性和公正性。3.3第三方中介报告条款内容：第三方中介应定期向甲方提交项目监理报告，报告内容应包括项目进度、质量、安全等方面。说明：第三方中介报告有助于甲方及时了解项目情况，便于采取相应措施。3.4第三方中介争议处理条款内容：若第三方中介与甲方或乙方产生争议，应通过协商解决；协商不成，可提交仲裁或诉讼。说明：此条款有利于保障第三方中介的权益，同时确保项目顺利进行。3.5第三方中介更换条款内容：如第三方中介因故无法继续履行职责，甲方或乙方有权更换中介，并通知另一方。说明：此条款有利于确保项目监理工作的连续性和稳定性。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计图纸及技术规范2.国家安全生产法律法规3.项目合同附件4.甲方提供的项目资料5.第三方中介资质证明6.第三方中介监理报告7.合同变更协议8.违约金支付证明9.争议解决协议10.项目验收报告二、违约行为及认定：违约行为及认定如下：1.乙方未按时、按质、按量完成项目建设任务，认定为违约行为。2.甲方未按约定支付工程款，认定为违约行为。3.乙方在施工过程中未遵守国家安全生产法律法规，认定为违约行为。4.第三方中介未能履行监理职责，认定为违约行为。5.任何一方未按照合同约定履行合同义务，均认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.违约：指合同当事人一方或双方未履行合同约定的义务，造成对方损失的行为。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.仲裁：指当事人自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼：指当事人将争议提交人民法院进行审理和判决的一种争议解决方式。5.监理：指第三方机构对建设项目进行监督、检验和验收的活动。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：立即停止施工，进行整改，整改合格后方可继续施工。2.问题：工期延误。解决办法：分析延误原因，采取相应措施加快进度，或协商调整工期。3.问题：工程款支付不及时。解决办法：与甲方协商，明确支付进度和条件，确保工程款及时到位。4.问题：第三方中介未能履行监理职责。解决办法：更换第三方中介，或与现有中介协商，提高监理效果。五、所有应用场景：1.数据中心建设项目2.土建工程3.网络设施建设4.服务器设备安装5.存储设备安装6.安全生产管理7.项目质量管理8.项目进度管理9.合同纠纷解决全文完。二零二五年度数据中心建设项目承包人工合同样本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包人名称、地址、法定代表人1.2甲方名称、地址、法定代表人1.3合同签订日期1.4合同生效日期2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目投资估算3.承包人义务3.1施工质量保证3.2施工进度保证3.3施工安全保证3.4施工环境保护3.5施工资料整理4.甲方义务4.1甲方提供资料4.2甲方提供施工场地4.3甲方支付工程款4.4甲方验收工程4.5甲方配合工作5.工程款支付5.1工程款支付方式5.2工程款支付比例5.3工程款支付时间5.4工程款支付条件6.工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收时间6.4验收不合格的处理7.工程保修7.1保修期限7.2保修范围7.3保修责任8.违约责任8.1承包人违约责任8.2甲方违约责任8.3违约金计算9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效、变更和终止11.1合同生效11.2合同变更11.3合同终止12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：施工图纸12.3附件三：合同变更记录13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人14.其他约定事项14.1法律适用14.2通知方式14.3合同份数第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1承包人名称：数据中心建设1.2承包人地址：省市区路号1.3承包人法定代表人：1.4甲方名称：信息科技1.5甲方地址：省市区路号1.6甲方法定代表人：1.7合同签订日期：2025年3月15日1.8合同生效日期：自合同双方签字盖章之日起生效2.项目概况2.1项目名称：数据中心建设项目2.2项目地点：省市区路号2.3项目规模：占地面积10,000平方米，建设面积8,000平方米2.4项目内容：数据中心基础设施建设、设备安装及调试、网络安全设施建设等2.5项目投资估算：人民币5,000万元3.承包人义务3.1施工质量保证：确保工程质量符合国家及行业相关标准和规范，一次性通过竣工验收3.2施工进度保证：按照合同约定的时间节点完成工程进度，确保项目按期交付3.3施工安全保证：建立健全安全生产责任制，严格执行安全操作规程，确保施工过程中不发生安全事故3.4施工环境保护：遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施减少施工过程中的环境污染3.5施工资料整理：按照国家及行业相关规定，整理、归档工程资料，确保工程资料完整、准确4.甲方义务4.1甲方提供资料：在合同签订前，向承包人提供项目相关资料，包括但不限于土地使用权证、规划许可证等4.2甲方提供施工场地：在合同签订前，为承包人提供施工现场，确保施工顺利进行4.3甲方支付工程款：按照合同约定的时间和比例支付工程款4.4甲方验收工程：在工程完工后，按照合同约定的时间进行竣工验收，并对工程质量进行评估4.5甲方配合工作：在项目实施过程中，积极配合承包人完成相关工作5.工程款支付5.1工程款支付方式：按进度分阶段支付5.2工程款支付比例：开工前支付20%，主体结构封顶支付30%，安装调试完成支付30%，竣工验收合格支付20%5.3工程款支付时间：每个支付节点前15日内5.4工程款支付条件：达到约定的支付节点，且工程进度达到合同约定的比例6.工程验收6.1验收标准：符合国家及行业相关标准和规范，一次性通过竣工验收6.2验收程序：由甲方组织专家对工程进行验收，验收合格后出具验收报告6.3验收时间：工程完工后30日内6.4验收不合格的处理：承包人需在接到不合格通知后15日内整改，直至合格为止8.违约责任8.1承包人违约责任8.1.1若承包人未按合同约定的时间节点完成工程进度，每延迟一日，应向甲方支付相当于每日工程款总额1%的违约金。8.1.2若承包人施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失，承包人应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.1.3若承包人提供的工程材料或设备不符合合同约定，造成工程不合格，承包人应无条件更换或修复，并承担因此产生的费用。8.2甲方违约责任8.2.1若甲方未按合同约定支付工程款，每延迟一日，应向承包人支付相当于未付款项1%的违约金。8.2.2若甲方未按合同约定提供施工场地或相关资料，导致工程进度延误，甲方应承担相应的责任，并赔偿承包人因此遭受的损失。8.3违约金计算8.3.1违约金计算以实际损失为基础，不得超过合同总价的10%。8.3.2违约金应自违约行为发生之日起计算，至违约行为消除之日止。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.1.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1本合同争议解决机构为省市仲裁委员会。9.3争议解决期限9.3.1争议发生后，双方应在收到争议通知之日起30日内提出解决方案。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致，可以解除合同。10.1.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行，双方可以解除合同。10.2合同解除程序10.2.1双方应书面通知对方解除合同。10.2.2解除合同后，双方应按照合同约定处理剩余工程和未付款项。10.3合同解除后的处理10.3.1合同解除后，承包人应立即停止施工，并按照合同约定清理现场。10.3.2甲方应按照合同约定支付已完成的工程款。11.合同生效、变更和终止11.1合同生效11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更11.2.1合同的任何变更必须以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。11.3合同终止11.3.1合同因履行完毕、解除或终止而终止。12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：施工图纸12.3附件三：合同变更记录13.合同签署13.1签署时间：2025年3月15日13.2签署地点：省市区路号13.3签署人13.3.1承包人代表：13.3.2甲方代表：14.其他约定事项14.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.2.1邮寄：以挂号信方式寄送至对方提供的地址。14.2.2传真：以传真方式发送至对方提供的传真号码。14.2.3电子邮件：以电子邮件方式发送至对方提供的电子邮箱地址。14.3合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系中的独立第三方，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构等。15.1.2第三方应具备相应的资质和业务能力，能够独立承担法律责任。15.2第三方介入的条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并在合同中明确第三方的职责和权限。15.2.2第三方介入应有利于合同的履行，提高工程质量和效率。15.3第三方介入的程序15.3.1第三方介入前，甲乙双方应共同协商确定第三方的资质、职责和费用。15.3.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确各方的权利和义务。15.4第三方介入的费用15.4.1第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确分摊方式。15.4.2第三方介入的费用应纳入工程总成本，由甲方承担。16.甲乙双方在第三方介入时的额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方在介入过程中，遵守国家法律法规和合同约定。16.1.2甲方应配合第三方的工作，提供必要的资料和条件。16.1.3甲方对第三方的工作成果承担连带责任。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应按照合同约定，向第三方提供施工图纸、工程量清单等相关资料。16.2.2乙方应配合第三方进行现场巡查、质量检测等工作。16.2.3乙方对第三方的工作成果承担连带责任。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方在合同履行过程中，因自身原因造成工程损失或延误，应承担相应的责任。17.1.2第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，不得超过合同总价的10%。17.2第三方责任的划分17.2.1第三方在介入过程中，若因自身原因造成工程损失或延误，应承担相应的责任。17.2.2若第三方责任与甲乙双方的责任共同导致工程损失或延误，则按责任比例分担。17.3第三方责任的追究17.3.1若第三方违反合同约定，造成工程损失或延误，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。17.3.2若第三方拒绝承担违约责任，甲乙双方可向合同签订地人民法院提起诉讼。18.第三方介入的终止18.1第三方介入的终止条件18.1.1合同履行完毕或提前终止。18.1.2第三方完成合同约定的任务，经甲乙双方同意后终止。18.2第三方介入的终止程序18.2.1第三方介入终止前，甲乙双方应共同评估第三方的工作成果。18.2.2第三方介入终止后，甲乙双方应与第三方签订终止协议，明确各方责任。18.3第三方介入的终止责任18.3.1第三方介入终止后，若因第三方原因造成工程损失或延误，第三方应承担相应的责任。18.3.2若第三方拒绝承担终止责任，甲乙双方可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：包含项目名称、规格型号、数量、单价、总价等，需与施工图纸和设计文件一致。说明：工程量清单是工程款支付的重要依据，需确保准确无误。2.附件二：施工图纸详细要求：包含建筑、结构、电气、给排水等图纸，需符合国家及行业相关标准和规范。说明：施工图纸是施工的重要依据，需确保图纸完整、清晰、准确。3.附件三：合同变更记录详细要求：记录合同履行过程中发生的变更事项，包括变更原因、变更内容、变更时间等。说明：合同变更记录是合同履行过程中的重要文件，需确保真实、完整。4.附件四：第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的条件、职责、权限、费用及责任等。说明：第三方介入协议是第三方介入合同关系的基础文件，需确保各方权益。5.附件五：工程验收报告详细要求：包含工程验收的时间、地点、参加人员、验收结果等。说明：工程验收报告是工程验收的重要文件，需确保真实、客观、公正。6.附件六：工程保修单详细要求：包含保修范围、保修期限、保修责任等。说明：工程保修单是工程保修的重要依据，需确保保修期限和责任明确。7.附件七：工程款支付凭证详细要求：包含支付时间、支付金额、支付方式等。说明：工程款支付凭证是工程款支付的重要证据，需确保支付凭证真实、完整。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：承包人未按合同约定的时间节点完成工程进度。责任认定标准：每延迟一日，承包人应向甲方支付相当于每日工程款总额1%的违约金。示例说明：若合同约定工程应在2025年12月31日前完成，但承包人实际完成时间为2026年1月15日，则承包人需支付15天的违约金。2.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准：每延迟一日，甲方应向承包人支付相当于未付款项1%的违约金。示例说明：若合同约定2025年3月15日支付100万元工程款，但甲方实际支付时间为2025年3月25日，则甲方需支付10万元的违约金。3.违约行为：第三方在介入过程中，因自身原因造成工程损失或延误。责任认定标准：第三方应承担相应的责任，责任限额不得超过合同总价的10%。示例说明：若第三方在施工过程中因操作失误导致设备损坏，造成工程延误，则第三方需承担相应的赔偿责任。4.违约行为：承包人提供的工程材料或设备不符合合同约定。责任认定标准：承包人应无条件更换或修复，并承担因此产生的费用。示例说明：若承包人提供的电缆不符合合同约定的规格，导致工程无法正常使用，则承包人需更换合格电缆并承担相关费用。5.违约行为：甲方未按合同约定提供施工场地或相关资料。责任认定标准：甲方应承担相应的责任，并赔偿承包人因此遭受的损失。示例说明：若甲方未按合同约定提供施工图纸，导致工程无法正常施工，则甲方需赔偿承包人因此遭受的损失。全文完。二零二五年度数据中心建设项目承包人工合同样本3合同编号_________一、合同主体甲方（建设单位）：名称：____________________________地址：____________________________联系人：____________________________联系电话：____________________________乙方（承包人）：名称：____________________________地址：____________________________联系人：____________________________联系电话：____________________________二、合同前言2.1背景和目的鉴于我国数据中心建设项目的日益增多，为提高我国数据中心建设水平，满足社会信息化发展的需求，甲方决定在2025年度进行数据中心建设项目。乙方具备相应的建设资质和经验，愿意承担本项目的建设任务。经双方友好协商，达成如下协议。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业属于本合同中“数据中心”是指为满足数据处理、存储、备份、分析等需求，按照一定的标准和技术要求，构建的具有高可靠性、高安全性、高可用性的数据处理中心。3.2关键词解释（1）合同期限：指本合同双方约定的时间范围，即甲方委托乙方进行数据中心建设的时间。（2）合同价款：指乙方完成本合同约定的数据中心建设项目后，甲方应支付给乙方的费用。（3）工程质量：指乙方按照国家有关标准、规范和设计文件要求，对数据中心建设项目进行施工，达到合同约定的质量标准。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成数据中心建设项目。（2）甲方有权对乙方在施工过程中进行监督检查，确保工程质量。（3）甲方应按时支付合同价款。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成数据中心建设项目。（2）乙方应确保施工过程中的安全和环保。（3）乙方应按时提交工程进度报告和竣工报告。五、履行章件5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为____年，具体起止时间为____年____月____日至____年____月____日。5.2合同履行地点本合同约定的数据中心建设项目地点为：____________________________。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成数据中心建设项目，并在合同约定的地点进行施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同期限届满，双方无特殊约定。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）一方违约，另一方有权解除合同。6.3终止程序（1）合同终止前，双方应协商一致。（2）合同终止后，双方应按照合同约定处理相关事宜。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成数据中心建设项目。（2）合同终止后，甲方应按照合同约定支付合同价款。（3）合同终止后，双方应按照国家相关法律法规处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）直接费用：包括人工费、材料费、设备租赁费、运输费、施工机械使用费等。（2）间接费用：包括管理费、监理费、设计费、安全防护费、环境保护费等。（3）其他费用：包括合同签订费、预付款、进度款、竣工结算款等。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，乙方应在收到甲方支付预付款之日起____个工作日内，向甲方提交预付款发票，甲方应在____个工作日内支付预付款。（2）进度款：乙方在每完成合同约定的工作量后，应在____个工作日内向甲方提交进度款申请，甲方应在____个工作日内审核并支付进度款。（3）竣工结算款：项目竣工后，乙方应在____个工作日内向甲方提交竣工结算报告，甲方应在____个工作日内审核并支付竣工结算款。7.3支付时间（1）预付款支付时间：合同签订后____个工作日内。（2）进度款支付时间：每个进度节点后____个工作日内。（3）竣工结算款支付时间：项目竣工后____个工作日内。7.4支付章件（1）支付凭证：乙方提交的支付申请应附有相应的发票、工程量清单、施工记录等相关证明材料。（2）支付流程：甲方收到乙方提交的支付申请及相关证明材料后，应在____个工作日内完成审核并支付相应款项。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付款项的，应向乙方支付____%的违约金。（2）甲方因故终止合同，未按合同约定支付乙方合理损失的，应赔偿乙方实际损失。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定完成项目建设的，应向甲方支付____%的违约金。（2）乙方因故终止合同，未按合同约定完成项目建设的，应赔偿甲方实际损失。8.3赔偿金额和方式（1）违约金按实际损失的一定比例计算。（2）赔偿金额以人民币计算，支付方式为银行转账。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、市场信息等均属保密内容。9.2保密期限本合同约定的保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理措施，防止保密信息的泄露。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然因素或社会因素导致合同无法履行或履行困难，且当事人无法预见、无法避免、无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风、战争、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。（2）不可抗力事件发生导致合同无法履行或履行困难的，双方应协商解决。10.4不可抗力实例如遇不可抗力事件，例如地震导致施工无法继续，双方应协商确定解决方案。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调节、仲裁或诉讼如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向双方共同认可的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、公共利益的。（2）法律法规禁止转让的。（3）合同约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对数据中心建设项目的设计、技术、工程进度、质量等方面的监督权。（2）乙方保留对数据中心建设项目的技术改进、创新等知识产权。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，未经甲方书面同意，乙方不得将合同约定的权利义务转让给第三方。（2）甲方保留对数据中心建设项目中涉及的技术秘密、商业秘密的保护权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）任何一方认为需要对合同进行修改或补充的，应以书面形式提出，经双方协商一致后，由双方代表签字盖章。（2）合同修改或补充的内容应与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力合同修改或补充的内容自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应提供乙方所需的施工条件，如施工场地、材料、设备等。（2）乙方应按照甲方要求，按时完成数据中心建设项目。15.2协作与配合方式（1）双方应通过定期会议、书面通知等方式保持沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题。（2）双方应相互配合，确保数据中心建设项目按计划顺