二零二五版风力发电项目建设工程担保服务合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版风力发电项目建设工程担保服务合同合同目录一、合同订立与生效1.合同订立依据2.合同签订日期与地点3.合同生效条件4.合同生效日期二、合同当事人1.担保服务方2.建设工程方3.第三方见证人三、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目投资总额四、担保服务内容1.担保额度2.担保范围3.担保期限4.担保方式五、担保费用及支付方式1.担保费计算标准2.担保费支付方式3.担保费支付时间六、担保责任1.担保责任范围2.担保责任免除3.担保责任承担七、违约责任1.担保服务方违约责任2.建设工程方违约责任3.第三方违约责任八、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序九、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更与解除程序十、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理十一、合同附件1.项目相关资料2.担保服务协议3.其他相关文件十二、合同签订日期十三、合同份数十四、其他约定事项合同编号_________一、合同订立与生效1.合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《担保法》及相关法律法规订立。2.合同签订日期与地点本合同于2024年X月X日在市区签订。3.合同生效条件双方签字盖章后，本合同自生效。4.合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。二、合同当事人1.担保服务方名称：担保有限公司地址：省市区路号法定代表人：联系人：联系电话：2.建设工程方名称：风力发电有限公司地址：省市区路号法定代表人：联系人：联系电话：3.第三方见证人名称：律师事务所地址：省市区路号联系人：联系电话：三、项目概况1.项目名称二零二四版风力发电项目2.项目地点省市县镇3.项目规模总装机容量兆瓦4.项目投资总额亿元人民币四、担保服务内容1.担保额度本合同担保额度为亿元人民币。2.担保范围担保范围包括但不限于工程款项支付、设备采购款项支付、工程进度款支付等。3.担保期限本合同担保期限自合同生效之日起至项目竣工验收合格之日止。4.担保方式本合同采用连带责任担保方式。五、担保费用及支付方式1.担保费计算标准担保费按担保额度的%计算。2.担保费支付方式担保费分两次支付，第一次支付%，第二次支付%。3.担保费支付时间第一次支付时间为合同生效后个工作日内，第二次支付时间为项目竣工验收合格后个工作日内。六、担保责任1.担保责任范围担保服务方对本合同约定的担保责任范围内，因建设工程方违约而产生的债务承担连带责任担保。2.担保责任免除因建设工程方自身原因造成的损失，担保服务方不承担担保责任。3.担保责任承担担保服务方在担保责任范围内，对建设工程方因违约而产生的债务承担连带责任担保。七、违约责任1.担保服务方违约责任若担保服务方未能履行担保责任，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿建设工程方因此遭受的损失。2.建设工程方违约责任若建设工程方未能履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿担保服务方因此遭受的损失。3.第三方违约责任若第三方因自身原因导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。八、争议解决1.争议解决方式双方发生争议应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向担保服务方所在地人民法院提起诉讼。2.争议解决机构本合同争议解决机构为省市区人民法院。3.争议解决程序双方应按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规的规定进行诉讼。九、合同变更与解除1.合同变更条件双方协商一致，可对本合同进行变更。2.合同解除条件a.另一方严重违约；b.因不可抗力导致合同无法履行；c.双方协商一致解除合同。3.合同变更与解除程序变更或解除合同，双方应书面通知对方，并经双方签字盖章后生效。十、合同终止1.合同终止条件本合同因履行完毕、解除或双方协商一致终止。2.合同终止程序合同终止后，双方应进行财务清算，并签订终止协议。3.合同终止后的处理合同终止后，双方应按照终止协议处理剩余事项。十一、合同附件1.项目相关资料a.项目可行性研究报告b.项目审批文件c.项目设计文件2.担保服务协议3.其他相关文件十二、合同签订日期本合同签订日期为2024年X月X日。十三、合同份数本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。十四、其他约定事项1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同附件为本合同不可分割的一部分。担保服务方（盖章）：建设工程方（盖章）：见证人（盖章）：签字：签字：签字：日期：____年__月__日日期：____年__月__日日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方有权对乙方提交的工程进度报告、财务报表等进行审核，并要求乙方提供必要的补充材料。说明：甲方作为主导方，为确保项目顺利进行，有权对乙方的工作进行监督和检查。2.乙方在工程实施过程中，如需变更设计或施工方案，应提前向甲方提出申请，并经甲方批准后方可实施。说明：甲方对项目的整体规划和设计有最终决定权，乙方需遵守甲方的规划要求。3.甲方有权对乙方在工程实施过程中出现的问题进行协调，包括但不限于资源调配、技术支持等。说明：甲方作为主导方，应负责协调解决项目实施过程中可能出现的各种问题。4.乙方在工程实施过程中，如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任，并向甲方支付违约金。说明：甲方有权要求乙方按合同约定的时间节点完成工程，乙方需承担因自身原因导致的延期责任。5.甲方有权对乙方在工程实施过程中违反合同约定的行为进行处罚，包括但不限于罚款、暂停工程等。说明：甲方有权对乙方的违约行为进行处罚，以维护合同的严肃性和双方的权益。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方有权对甲方提供的工程资料进行审核，并提出修改意见，甲方应在合理期限内予以答复。说明：乙方作为主导方，对工程资料的真实性和准确性有责任，有权要求甲方提供合格的资料。2.甲方在工程实施过程中，如需变更设计或施工方案，应提前与乙方协商，并取得乙方的同意。说明：乙方作为主导方，对工程实施过程有决定权，甲方需尊重乙方的意见。3.乙方有权对甲方提供的资源进行评估，并提出改进建议，甲方应在合理期限内予以实施。说明：乙方作为主导方，有权对项目资源进行评估，以确保工程顺利进行。4.乙方在工程实施过程中，如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任，并向乙方支付违约金。说明：乙方有权要求甲方对因自身原因导致的工程延期承担违约责任。5.乙方有权对甲方在工程实施过程中违反合同约定的行为提出异议，并要求甲方改正。说明：乙方作为主导方，有权对甲方的违约行为提出异议，并要求甲方采取措施改正。三、有第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介应独立、客观地履行中介职责，为双方提供公正、专业的服务。说明：第三方中介的职责是协助双方完成合同履行，确保合同条款得到执行。2.第三方中介在合同履行过程中，如发现任何一方违约行为，应及时通知双方，并协助双方解决争议。说明：第三方中介作为中立方，有责任及时发现问题并协助双方解决。3.第三方中介应定期向双方报告合同履行情况，包括但不限于工程进度、资金使用情况等。说明：第三方中介的定期报告有助于双方了解项目进展，确保合同有效执行。4.第三方中介应遵守国家法律法规，维护双方合法权益。说明：第三方中介在履行职责过程中，必须遵守相关法律法规，保障双方权益。5.第三方中介的报酬及支付方式应在合同中明确约定，并由双方共同支付。说明：第三方中介的报酬是提供专业服务的回报，应由双方共同承担。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目可行性研究报告2.项目审批文件3.项目设计文件4.担保服务协议5.第三方中介服务协议6.甲方提供的工程资料7.乙方提交的工程进度报告8.乙方提交的财务报表9.合同履行过程中的各类通知和函件10.争议解决过程中的相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：a.甲方未能按约定提供工程资料或资源；b.乙方未能按约定完成工程进度；c.任何一方未能按约定支付费用；d.任何一方违反合同约定的其他行为。2.违约行为认定：a.违约行为发生时，另一方应书面通知违约方；b.违约方应在接到通知后个工作日内采取补救措施；c.如违约方未采取补救措施或补救措施无效，另一方有权要求违约方承担违约责任。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是规范合同关系的法律。2.担保法：指《中华人民共和国担保法》，是规范担保关系的法律。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。5.诉讼：指当事人因合同纠纷向人民法院提起诉讼，请求法院作出判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误。解决办法：及时沟通，分析原因，制定解决方案，并按合同约定处理。2.问题：费用支付争议。解决办法：按照合同约定的支付方式和时间进行支付，如有争议，协商解决或申请仲裁。3.问题：合同条款理解不一致。解决办法：双方应共同查阅合同条款，如有疑问，可咨询法律专业人士。4.问题：第三方中介服务不力。解决办法：评估第三方中介的服务质量，如存在问题，可更换中介或要求其改进。五、所有应用场景：1.风力发电项目建设工程的担保服务。2.甲方为建设工程方提供资金支持，乙方为建设工程方。3.存在第三方中介参与合同履行的情形。4.合同双方在执行过程中可能出现的各种问题。全文完。二零二四版风力发电项目建设工程担保服务合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方（担保方）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________2.乙方（被担保方）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________3.其他相关方（如需）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方为乙方在风力发电项目建设工程中提供的担保服务，确保乙方在项目实施过程中能够顺利获得必要的资金支持，降低项目风险，促进风力发电项目的顺利实施。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规制定，并经双方充分协商一致。三、定义与解释3.1专业术语1.风力发电项目：指以风力为能源，通过风力发电机将风能转化为电能的项目。2.建设工程：指风力发电项目在建设过程中涉及的土建、安装、调试等工作。3.担保服务：指甲方为乙方提供的，在风力发电项目建设工程中，确保乙方按约定履行合同义务，对合同项下债务提供担保的服务。3.2关键词解释1.甲方：在本合同中，指提供担保服务的担保方。2.乙方：在本合同中，指接受担保服务的被担保方。3.担保金额：指甲方为乙方提供的担保额度。4.担保期限：指甲方提供担保服务的期限。5.担保费：指乙方支付给甲方的担保费用。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按约定支付担保费用。2.甲方有权监督乙方在风力发电项目建设工程中的履行情况。3.甲方在乙方违约时，有权依法行使担保权利，包括但不限于代为履行、提前收回担保金额等。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照本合同约定提供担保服务。2.乙方应按照约定，在风力发电项目建设工程中履行合同义务。3.乙方应按时支付担保费用。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期限为____年。5.2合同履行地点本合同履行地点为风力发电项目所在地。5.3合同履行方式1.甲方应在合同履行期间，根据乙方需求，提供相应的担保服务。2.乙方应按照约定，在风力发电项目建设工程中履行合同义务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同履行完毕。2.双方协商一致解除合同。3.发生法律、法规规定的其他应当终止合同的情形。6.3终止程序1.合同终止前，双方应就终止事宜进行协商，达成一致意见。2.合同终止后，双方应按照约定，办理合同终止手续。6.4终止后果1.合同终止后，双方应按照约定，各自承担相应的责任。2.合同终止后，甲方应退还乙方已支付的担保费用。七、费用与支付7.1费用构成1.担保费：指乙方支付给甲方作为担保服务费用的一定比例的金额。2.管理费：指甲方因提供担保服务而产生的合理费用。3.其他费用：指合同约定或双方另行协商一致的其他费用。7.2支付方式1.乙方应在本合同签订后____个工作日内，向甲方支付首期担保费用。2.后续担保费用应根据合同约定和实际需要，分阶段支付。7.3支付时间1.首期担保费用应在合同签订后____个工作日内支付。2.后续担保费用应在每个担保期限届满前____个工作日内支付。7.4支付条款1.乙方应按照约定的支付方式，将担保费用支付至甲方指定的账户。2.甲方收到担保费用后，应及时出具收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约1.若甲方未能按照本合同约定提供担保服务，应承担违约责任。2.甲方违约时，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为担保金额的____%。8.2乙方违约1.若乙方未能按照本合同约定履行合同义务，应承担违约责任。2.乙方违约时，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为担保金额的____%。8.3赔偿金额和方式1.违约方应按照违约金的约定向守约方支付赔偿。2.赔偿方式可以是货币支付、货物赔偿或其他双方约定的形式。九、保密条款9.1保密内容1.本合同及其附件、相关文件中的商业秘密、技术秘密等。2.双方在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。9.2保密期限本合同项下的保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式1.双方应采取必要的保密措施，确保保密内容的保密性。2.双方不得以任何形式泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所称不可抗力，是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.社会事件：战争、罢工、政府行为等。3.其他不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。2.不可抗力事件导致合同无法履行的，双方应协商解决。10.4不可抗力实例1.自然灾害：地震导致风力发电项目工地无法继续施工。2.社会事件：政府政策变动导致风力发电项目停工。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼1.若协商不成，双方可选择调解、仲裁或诉讼解决争议。2.仲裁或诉讼地点为：______________________。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得转让本合同或合同项下的权利和义务。2.经双方同意，合同可以转让给第三方。12.2不得转让的情形1.甲方作为担保方，其担保责任不得转让。2.乙方作为被担保方，其权利和义务不得转让。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对风力发电项目建设工程的监管权，包括但不限于项目进度、质量、安全等方面的监督。2.甲方保留对乙方在合同履行过程中的违约行为的追责权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在风力发电项目建设工程中，因不可抗力或其他特殊原因，调整担保金额和期限的权利。2.甲方保留在合同履行过程中，根据实际情况，要求乙方提供补充担保的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.本合同的修改和补充，应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。2.补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改和补充协议自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充协议与本合同不一致的，以修改和补充协议为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应就风力发电项目建设工程的顺利进行，相互提供必要的协助和配合。2.双方应按照约定，及时沟通，共同解决合同履行过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应通过定期会议、书面报告、电话等方式进行沟通和协作。2.双方应按照约定，及时处理和解决合同履行过程中的争议和问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议，任何一方不得以任何形式修改或补充本合同。16.3增减条款1.本合同附件与本合同具有同等法律效力。2.任何增减条款，均应以书面形式签订，并经双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（担保方）：签字：_________________________日期：_________________________盖章：_________________________乙方（被担保方）：签字：_________________________日期：_________________________盖章：_________________________见证人（如有）：签字：_________________________日期：_________________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.风力发电项目建设工程担保服务合同2.担保服务协议3.项目进度表4.质量检测报告5.安全事故报告6.担保费支付凭证7.修改和补充协议8.争议解决相关文件9.其他双方约定需要附件的材料二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定提供担保服务。未按合同约定调整担保金额和期限。违反保密条款，泄露乙方商业秘密。2.乙方违约：未按合同约定支付担保费用。未按合同约定履行合同义务，如项目进度、质量、安全等。违反保密条款，泄露甲方商业秘密。违约行为的认定：甲方违约行为的认定，需有乙方提供的书面证据。乙方违约行为的认定，需有甲方提供的书面证据。三、法律名词及解释：1.担保：指担保人保证债务人的债务履行，当债务人不能履行债务时，担保人承担履行责任。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.争议解决：指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同履行过程中发生的争议。4.违约金：指合同当事人因违约行为而应向守约方支付的一定金额的补偿。5.保密条款：指合同中关于保密内容的约定，包括保密内容、保密期限、保密履行方式等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：担保金额调整困难。解决办法：在合同中明确调整担保金额的条件和程序，确保双方在遇到不可抗力或其他特殊原因时，能够顺利调整担保金额。2.问题：项目进度延误。解决办法：建立项目进度监控机制，定期召开会议，及时沟通项目进度情况，确保项目按计划推进。3.问题：保密内容泄露。解决办法：加强保密意识教育，制定保密制度，对保密内容进行严格管理，确保保密内容不被泄露。4.问题：争议解决困难。解决办法：在合同中明确争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼，以便在发生争议时，能够迅速有效地解决。5.问题：合同履行过程中的沟通不畅。解决办法：建立有效的沟通机制，如定期会议、书面报告、电话沟通等，确保双方能够及时、准确地了解对方的需求和问题。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称及信息第三方名称：_______