2025年度绿色节能门窗安装承包工程合同范本4篇_第1页
2025年度绿色节能门窗安装承包工程合同范本4篇_第2页
2025年度绿色节能门窗安装承包工程合同范本4篇_第3页
2025年度绿色节能门窗安装承包工程合同范本4篇_第4页
2025年度绿色节能门窗安装承包工程合同范本4篇_第5页
已阅读5页,还剩68页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度绿色节能门窗安装承包工程合同范本本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程期限2.承包人及委托人信息2.1承包人名称2.2承包人地址2.3承包人资质2.4委托人名称2.5委托人地址3.工程内容及要求3.1工程内容概述3.2门窗类型及规格3.3安装要求3.4质量标准4.工程费用及支付方式4.1工程费用总额4.2费用组成4.3支付方式及时间5.工程进度及验收5.1工程进度计划5.2验收标准5.3验收程序6.工程变更及索赔6.1变更范围及程序6.2索赔程序及条件7.保险及安全7.1工程保险7.2安全生产责任8.违约责任8.1承包人违约责任8.2委托人违约责任9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同期限12.其他约定12.1不可抗力12.2合同附件13.合同附件13.1工程量清单13.2门窗质量保证书13.3其他相关文件14.合同签署及生效日期14.1签署日期14.2生效日期第一部分:合同如下:1.工程概况1.1工程名称:2025年度绿色节能门窗安装工程1.2工程地点:[具体地址]1.3工程规模:总面积[具体数值]平方米,涉及[具体数量]套住宅及公共区域1.4工程期限:自2025年[具体月份]日起至2025年[具体月份]日止,共计[具体天数]天2.承包人及委托人信息2.1承包人名称:[承包人全称]2.2承包人地址:[承包人详细地址]2.3承包人资质:[承包人资质等级]2.4委托人名称:[委托人全称]2.5委托人地址:[委托人详细地址]3.工程内容及要求3.1工程内容概述:本次工程包括但不限于绿色节能门窗的采购、运输、安装及售后服务3.2门窗类型及规格:采用[具体门窗类型],如铝合金型材,规格为[具体尺寸]3.3安装要求:严格按照国家标准和行业规范进行安装,确保门窗的密封性、安全性和美观性3.4质量标准:符合《建筑门窗工程施工质量验收规范》GB502102001的要求4.工程费用及支付方式4.1工程费用总额:人民币[具体金额]元4.2费用组成:包括材料费、人工费、运输费、安装费、税费及其他费用4.3支付方式及时间:分阶段支付,具体支付节点及比例如下:预付款:合同签订后5个工作日内支付总额的[具体百分比]%进度款:每完成工程量的[具体百分比]后支付,每月支付一次验收款:工程验收合格后支付剩余款项的[具体百分比]%留余款:工程验收合格后支付剩余款项的[具体百分比]%,作为质保金,质保期满后无质量问题退还5.工程进度及验收5.1工程进度计划:详见附件一《工程进度计划表》5.2验收标准:按照《建筑门窗工程施工质量验收规范》GB502102001进行验收5.3验收程序:由委托人组织相关人员进行现场验收,承包人应配合并提供必要的技术资料6.工程变更及索赔提出变更申请:变更方应在变更发生前[具体时间]内向对方提出书面变更申请变更协商:双方应在[具体时间]内进行协商,达成一致意见变更确认:变更内容经双方确认后,由变更方填写《工程变更单》,双方签字盖章变更实施:变更内容经确认后,由承包方组织实施6.2索赔程序及条件:如因不可抗力、设计变更等原因导致工程延误或费用增加,承包方有权提出索赔,索赔程序如下:提出索赔申请:承包方应在索赔事件发生后[具体时间]内向委托方提出书面索赔申请索赔调查:委托方应在[具体时间]内对索赔申请进行调查核实索赔确认:经调查核实后,委托方应在[具体时间]内确认索赔金额及责任索赔支付:确认索赔后,委托方应在[具体时间]内支付索赔款项7.保险及安全7.1工程保险:承包方应负责办理工程保险,包括但不限于建筑工程一切险、第三方责任险等,并确保保险有效覆盖整个工程周期7.2安全生产责任:承包方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全,如发生安全事故,承包方应承担相应责任8.违约责任8.1承包人违约责任8.1.1未按时完成工程,每延误一天,承包人应向委托人支付日工程总价的0.5%作为违约金8.1.2工程质量不达标,承包人应无条件返工,直至符合质量标准,并承担由此产生的所有费用8.1.3未经委托人同意,擅自变更工程内容或设计,承包人应承担由此产生的全部责任及费用8.1.4因承包人原因造成安全事故,承包人应承担全部责任,并赔偿由此造成的损失8.2委托人违约责任8.2.1未按时支付工程款项,每延误一天,委托人应向承包人支付未付款项的0.5%作为违约金8.2.2未经承包人同意,单方面解除合同,委托人应赔偿承包人因解除合同而造成的实际损失8.2.3因委托人原因导致工程延期,委托人应承担由此产生的额外费用9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.1.1合同双方协商一致9.1.2因不可抗力导致合同无法履行9.1.3一方严重违约9.2合同终止条件9.2.1工程按照合同约定全部完成9.2.2双方约定的合同终止条件成就10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1争议发生后,双方应友好协商解决10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构10.2.1若双方同意仲裁,可约定仲裁委员会及仲裁规则11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2支付预付款11.1.3工程开工11.2合同期限11.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效11.2.2合同期限与工程期限一致12.其他约定12.1不可抗力12.1.1因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任12.1.2不可抗力事件发生后,一方应及时通知另一方12.1.3不可抗力事件解除后,合同应继续履行12.2合同附件12.2.1附件一:工程量清单12.2.2附件二:绿色节能门窗质量保证书12.2.3附件三:其他相关文件13.合同签署及生效日期13.1签署日期13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效13.2生效日期13.2.1本合同自2025年[具体月份]日生效14.合同份数及保管14.1合同份数14.1.1本合同一式[具体份数]份,双方各执[具体份数]份14.2合同保管14.2.1合同双方应妥善保管合同原件14.2.2合同副本或复印件不具有法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1本合同中“第三方”指除合同双方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、金融机构等。15.2第三方的责权利15.2.1责任:第三方应按照本合同约定和委托方的授权,履行相应的职责,并对自己的行为承担相应的法律责任。15.2.2权利:第三方有权根据本合同和委托方的授权,获取必要的信息和数据,参与相关决策,并享有相应的报酬。15.2.3利益:第三方在履行职责过程中,有权获得合同约定的报酬,并享有合同双方对其工作的认可和评价。15.3第三方介入的方式15.3.1第三方介入应经合同双方同意,并由委托方书面授权。15.3.2第三方介入的具体方式和内容应在合同中明确约定。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与合同双方的关系:第三方与合同双方为委托代理或服务提供关系,双方应相互尊重,独立履行合同义务。15.4.2第三方与承包人的关系:第三方对承包人的工作监督和指导,但不直接参与承包人的日常管理。15.4.3第三方与委托人的关系:第三方根据委托人的授权,代表委托人进行工程管理,维护委托人的合法权益。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额的确定16.1.1第三方责任限额应根据其提供的服务的性质、复杂程度、预期收益等因素确定。16.1.2第三方责任限额应在合同中明确约定,并经合同双方同意。16.2第三方责任限额的适用16.2.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致委托人、承包人或其他人遭受损失的,应按照合同约定的责任限额承担赔偿责任。16.2.2第三方责任限额不适用于因第三方故意或重大过失造成的损失。17.第三方变更17.1第三方变更的条件17.1.1第三方变更应经合同双方同意,并由委托方书面确认。17.1.2第三方变更可能涉及服务内容、责任范围、费用等方面的调整。17.2第三方变更的程序17.2.1提出变更申请:第三方应向合同双方提出书面变更申请,说明变更的原因和影响。17.2.2变更协商:合同双方应就第三方变更进行协商,达成一致意见。17.2.3变更确认:经协商一致后,由委托方填写《第三方变更单》,双方签字盖章。18.第三方保密18.1第三方保密义务18.1.1第三方应对在履行职责过程中获取的合同双方的信息予以保密。18.1.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后[具体年限]年。18.2违反保密义务的责任18.2.1第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。19.第三方退出19.1第三方退出的条件19.1.1第三方因自身原因或合同约定的其他原因,需要退出合同。19.1.2第三方退出应提前[具体天数]天通知合同双方。19.2第三方退出的程序19.2.1提出退出申请:第三方应向合同双方提出书面退出申请,说明退出原因。19.2.2退出确认:合同双方应就第三方退出进行确认,并由委托方填写《第三方退出确认单》,双方签字盖章。19.2.3退出后的责任承担:第三方退出后,应按照合同约定,继续承担相应的责任,直至合同终止。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:详细列明工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等信息。附件说明:作为工程费用计算的依据,工程量清单应由承包人编制,委托人审核。2.附件二:绿色节能门窗质量保证书详细要求:包含门窗的制造商、型号、规格、质量标准、保修期限等信息。附件说明:保证书应由门窗制造商出具,作为门窗质量及售后服务的凭证。3.附件三:工程进度计划表详细要求:详细列明各阶段的工程内容、开始时间、结束时间、预期完成量等信息。附件说明:进度计划表应由承包人编制,委托人审核,作为工程进度控制的依据。4.附件四:合同变更单详细要求:详细记录变更的内容、原因、双方协商结果等信息。附件说明:合同变更单应由双方签字盖章,作为合同变更的正式文件。5.附件五:第三方变更单详细要求:详细记录第三方变更的内容、原因、双方协商结果等信息。附件说明:第三方变更单应由双方签字盖章,作为第三方变更的正式文件。6.附件六:第三方退出确认单详细要求:详细记录第三方退出原因、双方确认结果等信息。附件说明:第三方退出确认单应由双方签字盖章,作为第三方退出合同的正式文件。7.附件七:违约责任确认单详细要求:详细记录违约行为、违约责任认定、双方协商结果等信息。附件说明:违约责任确认单应由双方签字盖章,作为违约责任认定的正式文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:承包人未按时完成工程,每延误一天,承包人应向委托人支付日工程总价的0.5%作为违约金。工程质量不达标,承包人应无条件返工,直至符合质量标准,并承担由此产生的所有费用。未经委托人同意,擅自变更工程内容或设计,承包人应承担全部责任及费用。因承包人原因造成安全事故,承包人应承担全部责任,并赔偿由此造成的损失。2.责任认定标准:违约行为发生时,由违约方承担相应的法律责任。违约责任认定依据合同约定、法律法规及相关行业标准。违约责任认定应公平、公正、公开。3.示例说明:承包人未按时完成工程,经委托人确认,承包人应支付日工程总价的0.5%作为违约金。工程中发现门窗存在质量问题,经委托人验收,承包人应进行返工,直至符合质量标准,并承担由此产生的所有费用。承包人在未经委托人同意的情况下,擅自更改门窗设计,委托人有权要求承包人承担全部责任及费用。全文完。2025年度绿色节能门窗安装承包工程合同范本1合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(甲方名称)地址:(甲方地址)联系人:(甲方联系人)联系电话:(甲方联系电话)2.乙方:名称:(乙方名称)地址:(乙方地址)联系人:(乙方联系人)联系电话:(乙方联系电话)二、合同前言2.1背景:鉴于我国对绿色节能门窗的推广力度加大,为积极响应国家节能减排政策,提高建筑物的能效,甲方决定在2025年度进行绿色节能门窗的安装工程。2.2目的:甲方希望通过本合同,与乙方建立长期、稳定的合作关系,确保绿色节能门窗安装工程的顺利进行,达到节能减排、提高建筑物能效的目的。三、定义与解释3.1专业术语:1)绿色节能门窗:指采用新型节能材料、具有良好保温隔热性能、节能环保的门窗产品。2)安装工程:指乙方根据甲方要求,在指定时间内完成绿色节能门窗的安装、调试及售后服务等工作。3.2关键词解释:1)绿色节能:指在满足使用功能的前提下,最大限度地减少能源消耗和环境污染。2)承包工程:指乙方接受甲方委托,承担绿色节能门窗安装工程的施工、调试及售后服务等工作。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、保质、保量地完成绿色节能门窗安装工程。2)甲方有权对乙方施工过程中的质量问题提出整改要求。3)甲方有权监督乙方的施工过程,确保工程质量。4)甲方应按照合同约定支付工程款项。4.2乙方的权利和义务:1)乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,包括施工图纸、施工场地等。2)乙方有权对甲方提供的施工图纸进行审查,确保施工质量。3)乙方有权在施工过程中对施工方案进行调整,确保工程质量。4)乙方应按照合同约定,按时、保质、保量地完成绿色节能门窗安装工程。5)乙方应配合甲方对施工过程进行监督,确保工程质量。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为(具体工期)。5.2合同履行地点:(具体施工地点)5.3合同履行方式:1)乙方按照甲方提供的施工图纸进行施工。2)乙方在施工过程中,应遵循国家相关法规和行业标准。3)乙方应按照合同约定,对施工过程中的问题及时整改,确保工程质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件:1)合同期满,经双方协商一致同意终止。2)因不可抗力导致合同无法履行,经双方协商一致同意终止。3)一方违约,另一方有权解除合同。6.3终止程序:1)合同终止前,双方应协商一致,明确终止的具体事宜。2)合同终止后,双方应按照合同约定进行结算。6.4终止后果:1)合同终止后,乙方应将工程现场清理完毕。2)双方应按照合同约定,处理剩余款项的结算事宜。3)合同终止后,双方应按照国家相关法规,办理相关手续。七、费用与支付7.1费用构成:1)材料费:包括但不限于门窗产品、玻璃、配件等材料的费用。2)人工费:包括但不限于施工人员工资、福利及施工期间的食宿费用。3)设备费:包括但不限于施工所需的机械设备租赁费用。4)管理费:包括但不限于项目管理、协调、监督等费用。5)税费:根据国家相关法律法规,由乙方承担的税费。7.2支付方式:1)预付款:合同签订后,甲方支付合同总额的(具体比例)作为预付款。2)进度款:在工程各阶段完成后,甲方根据实际完成情况支付相应比例的进度款。3)竣工款:工程竣工验收合格后,甲方支付剩余的合同款项。7.3支付时间:1)预付款支付时间:合同签订后(具体天数)内。2)进度款支付时间:每个阶段工程完成后(具体天数)内。3)竣工款支付时间:工程竣工验收合格后(具体天数)内。7.4支付条款:1)甲方应在支付款项前,对乙方提交的发票、结算单据进行审核。2)甲方应在收到乙方提交的发票、结算单据后(具体天数)内支付相应款项。八、违约责任8.1甲方违约:1)甲方未按时支付款项,应向乙方支付(具体比例)的违约金。2)甲方未按时提供施工图纸或施工条件,导致工程延期,应承担相应的责任。8.2乙方违约:1)乙方未按时完成工程,每延期一天,应向甲方支付(具体比例)的违约金。2)乙方施工过程中出现质量问题,未在规定时间内整改,应承担相应的责任。3)乙方违反保密条款,泄露甲方商业秘密,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式:1)违约金的计算方式:按实际损失的一定比例计算。2)赔偿金额的支付方式:甲方应在违约事实发生后(具体天数)内支付赔偿金额。九、保密条款9.1保密内容:1)甲乙双方的商业秘密。2)合同履行过程中的技术秘密。3)双方约定需保密的其他信息。9.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后(具体年限)。9.3保密履行方式:1)双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件:1)自然灾害:地震、洪水、台风等。2)战争:战争、军事冲突等。3)政府行为:政府政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方。2)双方应协商解决因不可抗力事件导致的合同履行问题。3)因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例:1)地震导致施工中断。2)政府政策调整导致工程延期。十一、争议解决11.1协商解决:双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调节、仲裁或诉讼:协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形:1)合同主体变更。2)合同内容变更。3)合同履行地点变更。十三、权利的保留13.1权力保留:1)甲方保留对绿色节能门窗安装工程的最终验收权。2)乙方保留对甲方提供的设计图纸和施工方案的修改建议权。13.2特殊权力保留:1)甲方保留在合同履行期间对绿色节能门窗安装工程的技术指导和监督权。2)乙方保留在合同履行期间对施工过程中的安全、质量、进度等方面的调整权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:1)任何一方要求修改或补充合同时,应书面通知对方。2)双方应在收到通知后(具体天数)内,就修改或补充的内容进行协商。14.2修改和补充效力:1)经双方协商一致后,修改或补充的内容作为合同的一部分,具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项:1)甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。2)乙方应配合甲方进行工程验收。15.2协作与配合方式:1)双方应通过定期会议、书面通知等方式进行沟通和协调。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成双方之间就绿色节能门窗安装承包工程的完整协议,任何口头或书面协议均不应构成对本合同的修改或补充。16.3增减条款:本合同如有增减条款,应以书面形式并由双方签字确认。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲乙双方签署的《2025年度绿色节能门窗安装承包工程合同》2.绿色节能门窗产品合格证书3.施工图纸及技术规范4.施工现场平面布置图5.工程进度表6.质量检验报告7.甲方支付款项的银行凭证8.乙方施工人员的资格证明9.不可抗力事件的证明材料10.争议解决过程中的相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按时完成工程,每延期一天,应向甲方支付(具体比例)的违约金。甲方未按时支付款项,应向乙方支付(具体比例)的违约金。乙方施工过程中出现质量问题,未在规定时间内整改。乙方违反保密条款,泄露甲方商业秘密。2.违约行为认定:违约行为的发生应具备客观性、确定性,并有确凿证据证明。违约行为发生后,违约方应承担相应的法律责任和违约责任。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.保密条款:指合同中规定双方对特定信息进行保密的条款。3.调解:指双方在第三方调解人的帮助下,通过协商达成和解的一种争议解决方式。4.仲裁:指双方通过仲裁机构,由仲裁员对争议进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼:指一方将争议提交法院,由法院审理并作出判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方应立即采取措施进行整改,并通知甲方。2.问题:工程延期。解决办法:乙方应及时与甲方沟通,说明延期原因,并协商解决。3.问题:甲方未按时支付款项。解决办法:乙方应及时与甲方沟通,提醒甲方支付款项,并可依法向甲方追偿。4.问题:保密内容泄露。解决办法:甲方应立即采取措施,防止信息泄露,并可依法追究乙方责任。5.问题:不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法:双方应按照合同约定,协商解决因不可抗力事件导致的合同履行问题。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任:第三方应确保其提供的绿色节能门窗产品符合国家标准和合同约定,对因产品质量问题导致的工程损失承担赔偿责任。2.第三方权利:1)第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相关费用。2)第三方有权对甲方和乙方的履约情况进行监督,并提出合理化建议。3.第三方义务:1)第三方应按照合同约定,及时提供合格的产品和必要的售后服务。2)第三方应配合甲方和乙方进行工程验收。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:1)乙方有权要求甲方在合同约定的时间内提供施工图纸和施工条件。2)乙方有权要求甲方按照合同约定支付预付款和进度款。3)乙方有权要求甲方在工程验收合格后支付竣工款。2.乙方利益条款:1)乙方有权在工程验收合格后,要求甲方支付(具体比例)的质保金。2)乙方有权在合同履行期间,因不可抗力等原因导致工程延期时,要求甲方延长合同工期。3.甲方的违约及限制条款:1)甲方未按时提供施工图纸或施工条件,每延期一天,应向乙方支付(具体比例)的违约金。2)甲方未按时支付款项,每延期一天,应向乙方支付(具体比例)的违约金。3)甲方不得擅自变更乙方提供的施工图纸或施工方案。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、保质、保量地完成绿色节能门窗安装工程。2)甲方有权对乙方施工过程中的质量问题提出整改要求。3)甲方有权监督乙方的施工过程,确保工程质量。2.甲方的利益条款:1)甲方有权在工程验收合格后,要求乙方提供(具体期限)的售后服务。2)甲方有权在合同履行期间,因乙方原因导致工程延期时,要求乙方承担相应的违约责任。3.乙方的违约及限制条款:1)乙方未按时完成工程,每延期一天,应向甲方支付(具体比例)的违约金。2)乙方施工过程中出现质量问题,未在规定时间内整改,应承担相应的责任。3)乙方不得擅自变更施工图纸或施工方案,未经甲方同意不得更改工程设计和施工工艺。全文完。2025年度绿色节能门窗安装承包工程合同范本2合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方基本信息1.5合同签订地点1.6合同有效期1.7合同目的1.8合同背景1.9合同依据1.10合同保密条款第二章项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目质量要求2.6项目安全要求2.7项目环保要求2.8项目验收标准第三章合同双方权利与义务3.1承包方权利与义务3.2业主方权利与义务3.3合同变更及解除3.4违约责任3.5争议解决方式第四章设计与施工4.1设计要求4.2施工方案4.3施工图纸4.4施工进度4.5施工质量4.6施工安全4.7施工环保第五章材料与设备5.1材料供应5.2设备采购5.3材料与设备质量要求5.4材料与设备验收5.5材料与设备价格5.6材料与设备运输第六章工程款支付6.1工程款支付方式6.2工程款支付进度6.3工程款支付条件6.4工程款支付违约责任第七章验收与交付7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间7.4验收结果处理7.5工程交付第八章保修与维护8.1保修期限8.2保修范围8.3保修责任8.4维护责任第九章合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止程序9.4合同解除与终止后的处理第十章合同附件10.1设计图纸10.2施工图纸10.3材料与设备清单10.4工程量清单10.5合同变更记录10.6其他附件第十一章合同签署11.1合同签署日期11.2合同签署地点11.3合同签署人员第十二章合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同生效日期12.4合同终止日期第十三章合同解除与终止后的处理13.1合同解除与终止后的处理程序13.2合同解除与终止后的责任承担13.3合同解除与终止后的款项结算第十四章其他约定14.1合同解释14.2合同附件14.3合同变更14.4合同终止14.5合同解除14.6合同终止后的处理14.7合同签署14.8合同生效与终止14.9合同解除与终止后的处理合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称:2025年度绿色节能门窗安装承包工程合同1.2合同编号:20250100011.3合同签订日期:2025年1月1日1.4合同双方基本信息:1.4.1业主方:名称:房地产开发地址:市区路号法定代表人:联系人:联系电话:138xxxx56781.4.2承包方:名称:门窗安装工程地址:市区路号法定代表人:联系人:赵六联系电话:139xxxx56781.5合同签订地点:市区路号1.6合同有效期:自2025年1月1日至2025年12月31日1.7合同目的:明确双方在2025年度绿色节能门窗安装工程中的权利、义务和责任1.8合同背景:根据业主方开发项目的需要,承包方负责提供绿色节能门窗的安装服务1.9合同依据:《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规1.10合同保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露第二章项目概况2.1项目名称:项目绿色节能门窗安装工程2.2项目地点:市区路号2.3项目规模:栋住宅楼,共计套2.4项目工期:自2025年1月1日起,至2025年12月31日止2.5项目质量要求:符合国家相关质量标准,确保绿色节能门窗安装质量2.6项目安全要求:严格执行国家安全生产法规,确保施工安全2.7项目环保要求:遵守国家环保法规,减少施工过程中的环境污染2.8项目验收标准:按照国家相关验收标准进行验收第三章合同双方权利与义务3.1承包方权利与义务:3.1.1按照合同约定进行绿色节能门窗的安装工作3.1.2保证施工质量,确保工程按时完成3.1.3按时提交工程进度报告和竣工报告3.1.4配合业主方进行工程验收3.2业主方权利与义务:3.2.1按时支付工程款3.2.2提供施工所需的场地和条件3.2.3对施工过程进行监督3.2.4按时进行工程验收3.3合同变更及解除:3.3.1双方协商一致,可对合同内容进行变更3.3.2出现不可抗力因素,可解除合同3.4违约责任:3.4.1承包方未按时完成工程,应承担违约责任3.4.2业主方未按时支付工程款,应承担违约责任3.5争议解决方式:3.5.1双方协商解决3.5.2争议无法协商解决,提交仲裁委员会仲裁第四章设计与施工4.1设计要求:4.1.1门窗设计应符合绿色节能标准4.1.2设计图纸应完整、准确4.2施工方案:4.2.1施工方案应详细、合理4.2.2施工方案应经业主方审核批准4.3施工图纸:4.3.1施工图纸应与设计图纸一致4.3.2施工图纸应满足施工要求4.4施工进度:4.4.1施工进度应按合同约定执行4.4.2承包方应定期向业主方报告施工进度4.5施工质量:4.5.1施工质量应符合国家相关质量标准4.5.2承包方应负责施工过程中的质量监督4.6施工安全:4.6.1施工安全应符合国家安全生产法规4.6.2承包方应制定施工安全措施并严格执行4.7施工环保:4.7.1施工过程中应采取措施减少环境污染4.7.2施工垃圾应按照规定进行处理第五章材料与设备5.1材料供应:5.1.1承包方负责提供绿色节能门窗及其配件5.1.2材料质量应符合国家相关标准5.2设备采购:5.2.1承包方负责采购施工所需的设备5.2.2设备质量应符合国家相关标准5.3材料与设备质量要求:5.3.1材料与设备质量应符合合同约定5.3.2材料与设备质量应符合国家相关标准5.4材料与设备验收:5.4.1材料与设备验收应由双方共同进行5.4.2验收合格的材料与设备方可使用5.5材料与设备价格:5.5.1材料与设备价格应按合同约定执行5.5.2材料与设备价格应包含运输费用5.6材料与设备运输:5.6.1材料与设备运输应由承包方负责5.6.2运输过程中应确保材料与设备安全第六章工程款支付6.1工程款支付方式:6.1.1按工程进度分期支付6.1.2按工程量分期支付6.2工程款支付进度:6.2.1工程款支付进度应与工程进度相一致6.2.2每期支付比例由双方协商确定6.3工程款支付条件:6.3.1工程进度达到约定比例6.3.2工程质量符合合同要求6.4工程款支付违约责任:6.4.1承包方未按时完成工程,业主方有权扣除相应工程款6.4.2业主方未按时支付工程款,承包方有权暂停施工并要求支付违约金第七章验收与交付7.1验收标准:7.1.1验收标准应符合国家相关质量标准7.1.2验收标准应符合合同约定7.2验收程序:7.2.1验收前,承包方应向业主方提交验收申请7.2.2业主方应在收到验收申请后5个工作日内组织验收7.3验收时间:7.3.1验收时间应在工程完工后7个工作日内进行7.3.2验收时间应与业主方协商确定7.4验收结果处理:7.4.1验收合格,业主方应在验收合格后5个工作日内支付剩余工程款7.4.2验收不合格,承包方应在接到验收不合格通知后15个工作日内进行整改7.5工程交付:7.5.1工程交付应在验收合格后进行7.5.2工程交付后,承包方应向业主方提供工程使用说明书和保修卡第八章保修与维护8.1保修期限:自工程交付之日起,门窗安装工程保修期为2年8.2保修范围:在保修期内,因承包方施工质量问题导致的门窗损坏,承包方负责免费维修或更换8.3保修责任:承包方应确保门窗安装工程的正常使用,对因非人为因素造成的损坏负责第九章合同解除与终止9.1合同解除条件:9.1.1双方协商一致9.1.2因不可抗力导致合同无法履行9.1.3违约方严重违约9.2合同终止条件:9.2.1合同期限届满9.2.2合同解除9.3合同解除与终止程序:9.3.1双方书面通知对方9.3.2确认解除或终止合同9.4合同解除与终止后的处理:9.4.1结算剩余工程款9.4.2清理施工现场9.4.3解决合同纠纷第十章合同附件10.1设计图纸10.2施工图纸10.3材料与设备清单10.4工程量清单10.5合同变更记录10.6其他附件第十一章合同签署11.1合同签署日期:____年____月____日11.2合同签署地点:____市____区____路____号11.3合同签署人员:11.3.1业主方代表签名:________________11.3.2承包方代表签名:________________第十二章合同生效与终止12.1合同生效条件:合同双方签字盖章后生效12.2合同终止条件:合同期限届满或双方协商一致解除12.3合同生效日期:____年____月____日12.4合同终止日期:____年____月____日第十三章合同解除与终止后的处理13.1合同解除与终止后的处理程序:13.1.1双方书面通知对方13.1.2确认解除或终止合同13.2合同解除与终止后的责任承担:13.2.1双方应按照合同约定承担相应的责任13.2.2合同解除或终止后,剩余工程款应按合同约定结算13.3合同解除与终止后的款项结算:13.3.1双方应按照合同约定结算剩余工程款13.3.2结算完成后,合同终止第十四章其他约定14.1合同解释:本合同内容如有歧义,以双方协商一致的解释为准14.2合同附件:本合同附件与本合同具有同等法律效力14.3合同变更:合同变更需经双方书面同意,并作为合同附件14.4合同终止:合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余事宜14.5合同解除:合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余事宜合同方签字:业主方代表签名:________________承包方代表签名:________________日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导权条款说明:本条款规定,在合同执行过程中,甲方有权对施工方案、材料选择、施工进度等进行决定和调整。具体内容如下:1.1.1甲方有权根据项目需求,对施工方案进行必要的调整,并要求乙方在规定时间内完成调整后的施工。1.1.2甲方有权根据项目进度,对材料选择进行审批,确保材料符合绿色节能标准。1.1.3甲方有权要求乙方按照甲方的要求调整施工进度,确保项目按时完成。1.2甲方监督权条款说明:本条款规定,甲方有权对施工过程进行监督,确保施工质量、安全和环保要求得到满足。具体内容如下:1.2.1甲方有权要求乙方定期提交施工进度报告和质量检验报告。1.2.2甲方有权对施工现场进行不定期的检查,确保施工质量、安全和环保要求得到执行。1.2.3甲方有权要求乙方对发现的问题进行整改,并承担相应的责任。1.3甲方支付条款说明:本条款规定,甲方在支付工程款时,有权根据乙方完成的工作量和质量进行审核,确保支付合理。具体内容如下:1.3.1甲方有权要求乙方提供详细的工程量和质量证明材料。1.3.2甲方有权对乙方提交的工程量和质量证明材料进行审核,如发现虚假或不符合要求,有权扣除相应工程款。1.3.3甲方有权根据审核结果,按合同约定支付工程款。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方主导权条款说明:本条款规定,在合同执行过程中,乙方有权对施工方案、材料选择、施工进度等进行决定和调整。具体内容如下:2.1.1乙方有权根据绿色节能门窗的安装要求,对施工方案进行设计和调整。2.1.2乙方有权根据市场需求和价格波动,对材料选择进行决策。2.1.3乙方有权根据施工实际情况,对施工进度进行调整。2.2乙方施工权条款说明:本条款规定,乙方在施工过程中,有权对施工现场进行管理,确保施工质量和安全。具体内容如下:2.2.1乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,如场地、水电等。2.2.2乙方有权对施工现场进行合理布局,确保施工顺利进行。2.2.3乙方有权对施工过程中的问题进行及时处理,确保施工质量和安全。2.3乙方验收权条款说明:本条款规定,乙方有权对完工的绿色节能门窗安装工程进行验收,确保工程符合合同要求。具体内容如下:2.3.1乙方有权要求甲方对完工的工程进行验收。2.3.2乙方有权对验收过程中发现的问题提出整改要求。2.3.3乙方有权根据验收结果,要求甲方支付剩余工程款。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1中介机构条款说明:本条款规定,合同双方同意聘请第三方中介机构对合同执行过程中的问题进行调解。具体内容如下:3.1.1合同双方同意聘请具有相关资质的第三方中介机构进行调解。3.1.2中介机构应公正、公平地处理合同纠纷。3.1.3中介机构的调解结果对合同双方具有约束力。3.2中介费用条款说明:本条款规定,中介机构的费用由合同双方共同承担。具体内容如下:3.2.1中介机构的费用由合同双方按照约定比例分担。3.2.2中介机构的费用应在调解过程中支付。3.2.3中介机构的费用支付方式由合同双方协商确定。3.3中介责任条款说明:本条款规定,中介机构在调解过程中应承担相应的责任。具体内容如下:3.3.1中介机构应遵守国家法律法规,公正、公平地处理合同纠纷。3.3.2中介机构在调解过程中,不得泄露合同双方的商业秘密。3.3.3中介机构因故意或重大过失导致调解结果错误的,应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计图纸2.施工图纸3.材料与设备清单4.工程量清单5.合同变更记录6.中介机构调解协议7.验收报告8.保修卡9.其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:承包方未按时完成工程认定:根据合同约定的工期,承包方未能在规定时间内完成工程,经业主方确认后,视为违约。2.违约行为:业主方未按时支付工程款认定:根据合同约定的支付进度,业主方未能在规定时间内支付工程款,经承包方确认后,视为违约。3.违约行为:施工质量不符合要求认定:根据合同约定的质量标准,施工质量经检验不合格,经双方共同确认后,视为违约。4.违约行为:施工过程中发生安全事故认定:在施工过程中,发生人员伤亡或财产损失的事故,经相关部门调查确认后,视为违约。5.违约行为:违反合同保密条款认定:未经对方同意,泄露合同内容或商业秘密,经对方确认后,视为违约。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。3.违约责任:违约方应承担的民事责任,包括继续履行、赔偿损失、支付违约金等。4.质量标准:规定产品或工程必须达到的技术要求。5.安全生产法规:国家为保障生产安全,预防和减少生产安全事故而制定的法律、法规和规章。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中遇到材料供应不及时解决办法:与供应商协商,确保材料及时供应;如供应商无法按时供应,可考虑更换供应商。2.问题:施工过程中出现质量问题解决办法:立即停止施工,分析原因,制定整改措施;整改合格后,方可继续施工。3.问题:业主方未按时支付工程款解决办法:与业主方协商,了解未支付原因;如协商无果,可寻求法律途径解决。五、所有应用场景:1.适用于房地产开发项目中的绿色节能门窗安装工程。2.适用于公共建筑、商业楼宇等建筑项目的绿色节能门窗安装工程。3.适用于政府投资项目的绿色节能门窗安装工程。4.适用于个人住宅的绿色节能门窗安装工程。全文完。2025年度绿色节能门窗安装承包工程合同范本3合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________3.其他相关方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确2025年度绿色节能门窗安装承包工程的相关事宜,确保工程顺利进行,实现绿色节能目标。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语绿色节能门窗:指符合国家绿色建筑标准,具有良好保温、隔热、隔音、节能性能的门窗产品。3.2关键词解释承包工程:指乙方按照甲方要求,承担绿色节能门窗的安装工作。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定进行绿色节能门窗的安装工作。(2)甲方有权对乙方安装工作进行监督,确保工程质量。(3)甲方有权要求乙方在合同规定的时间内完成安装工作。(4)甲方有权对乙方违反合同的行为追究法律责任。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。(2)乙方有权在合同规定的时间内完成绿色节能门窗的安装工作。(3)乙方应按照国家绿色建筑标准进行安装,确保工程质量。(4)乙方应遵守合同约定,不得擅自变更工程内容。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至2025年12月31日止。5.2合同履行地点合同履行地点为甲方指定的工程现场。5.3合同履行方式乙方按照甲方要求,在合同履行地点进行绿色节能门窗的安装工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同履行完毕;(2)双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,需书面通知对方;(2)双方协商一致,签订终止合同协议。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应立即停止施工;(2)双方应按照合同约定结算工程款项;(3)合同终止后,双方应妥善处理遗留问题。七、费用与支付7.1费用构成(1)材料费:包括绿色节能门窗及其配件、辅料等费用;(2)人工费:包括安装工人工资、管理费等;(3)设备费:包括安装过程中使用的机械设备租赁费用;(4)其他费用:包括设计费、运输费、保险费等。7.2支付方式(1)甲方应按照合同约定,在工程进度达到约定节点时,向乙方支付相应款项;(2)支付方式为银行转账,乙方应在收到甲方支付通知后,及时提供收款账户信息。7.3支付时间(1)材料采购费:在材料采购完成后,甲方应在5个工作日内支付;(2)人工费:在每月末,甲方应在收到乙方提交的工资结算单后5个工作日内支付;(3)设备租赁费:在设备租赁期间,甲方应在每月末支付;(4)其他费用:按照合同约定的时间和方式支付。7.4支付条款(1)甲方支付款项时,应附上支付凭证,包括但不限于发票、收据等;(2)乙方收到款项后,应及时出具收款确认单。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五;(2)甲方未按合同约定提供施工条件,导致工程延期,应向乙方支付违约金,违约金为每日工程总价的千分之一。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定完成安装工作,应向甲方支付违约金,违约金为每日工程总价的千分之一;(2)乙方在施工过程中造成工程损失,应承担赔偿责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约金和赔偿金额以人民币计算;(2)违约金和赔偿金额的支付方式为银行转账。九、保密条款9.1保密内容(1)绿色节能门窗的技术参数;(2)工程进度和成本;(3)双方在合同履行过程中产生的商业秘密。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理措施,确保保密内容的保密性;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、动乱等政治事件;(3)政府政策、法规变动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方;(2)不可抗力事件导致合同无法履行,双方应协商解决;(3)因不可抗力事件导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例(1)地震导致工程中断;(2)政府政策变动导致工程无法继续。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)合同主体资格;(2)合同约定的保密义务;(3)合同约定的其他不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论