二零二五年度海绵城市建设劳务分包合同标准范本4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度海绵城市建设劳务分包合同标准范本合同目录一、合同概述1.1合同订立依据1.2合同签订日期1.3合同双方基本信息1.4合同标的及范围二、合同主体2.1分包单位2.2业主单位2.3监理单位2.4设计单位三、合同条款3.1合同工期3.2合同价款3.3支付方式3.4付款进度3.5保修期限四、工程质量要求4.1工程质量标准4.2质量检验4.3质量整改五、工程进度要求5.1工程进度计划5.2进度控制措施5.3进度偏差处理六、安全文明施工6.1施工安全6.2施工文明6.3安全责任七、环境保护7.1环保措施7.2环保责任7.3环保费用八、合同变更与解除8.1变更范围8.2变更程序8.3解除合同条件九、争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序十、违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理十一、合同终止11.1终止条件11.2终止程序11.3终止后的处理十二、附件12.1合同附件清单12.2附件内容十三、其他约定13.1合同生效13.2合同解释13.3合同附件十四、合同签署14.1签署日期14.2签署人员14.3签署单位合同编号_________一、合同概述1.1合同订立依据1.1.1国家相关法律法规1.1.2海绵城市建设相关标准1.1.3双方协商一致1.2合同签订日期1.2.1合同签订日期：2025年3月15日1.3合同双方基本信息1.3.1分包单位名称：建设1.3.2分包单位地址：省市区路号1.3.3业主单位名称：海绵城市建设管理局1.3.4业主单位地址：省市区路号1.4合同标的及范围1.4.1合同标的：海绵城市建设项目的劳务分包工程1.4.2合同范围：包括但不限于土建、安装、装饰装修等劳务分包工作二、合同主体2.1分包单位2.1.1分包单位具备合法经营资格2.1.2分包单位具备相应的资质等级2.2业主单位2.2.1业主单位具备合法主体资格2.2.2业主单位具备海绵城市建设项目的审批手续2.2.3业主单位具备相应的管理能力2.3监理单位2.3.1监理单位具备合法主体资格2.3.2监理单位具备相应的资质等级2.4设计单位2.4.1设计单位具备合法主体资格2.4.2设计单位具备相应的资质等级三、合同条款3.1合同工期3.1.1工期：自合同签订之日起个月内完成3.2合同价款3.2.1合同价款：人民币万元整3.3支付方式3.3.1预付款：合同签订后天内支付合同价款的%3.3.2进度款：根据实际完成工程量按月支付3.3.3结算款：工程竣工验收合格后支付合同价款的%3.4付款进度3.4.1预付款支付时间：合同签订后天内3.4.2进度款支付时间：每月日前3.4.3结算款支付时间：工程竣工验收合格后天内3.5保修期限3.5.1保修期限：自工程竣工验收合格之日起年内四、工程质量要求4.1工程质量标准4.1.1符合国家相关质量标准4.1.2符合海绵城市建设相关标准4.2质量检验4.2.1分包单位应按照国家相关质量标准进行自检4.2.2业主单位、监理单位对分包单位进行抽检4.3质量整改4.3.1分包单位对不合格工程进行整改4.3.2业主单位、监理单位对整改情况进行验收五、工程进度要求5.1工程进度计划5.1.1分包单位应制定详细的工程进度计划5.1.2业主单位、监理单位对进度计划进行审核5.2进度控制措施5.2.1分包单位应采取有效措施确保工程进度5.2.2业主单位、监理单位对进度进行监督5.3进度偏差处理5.3.1分包单位应及时分析进度偏差原因5.3.2采取有效措施纠正进度偏差六、安全文明施工6.1施工安全6.1.1分包单位应制定施工安全措施6.1.2业主单位、监理单位对施工安全进行监督6.2施工文明6.2.1分包单位应保持施工现场整洁6.2.2业主单位、监理单位对施工文明进行监督6.3安全责任6.3.1分包单位对施工安全负全部责任6.3.2业主单位、监理单位对施工安全负监督责任七、环境保护7.1环保措施7.1.1分包单位应采取有效措施减少施工过程中的环境污染7.1.2业主单位、监理单位对环保措施进行监督7.2环保责任7.2.1分包单位对施工过程中的环境污染负全部责任7.2.2业主单位、监理单位对环保责任负监督责任7.3环保费用7.3.1环保费用由分包单位承担7.3.2环保费用计入合同价款八、合同变更与解除8.1变更范围8.1.1因不可抗力导致合同无法履行的8.1.2因工程变更导致工程量、工期等合同内容变更的8.1.3因国家政策调整导致合同内容变更的8.2变更程序8.2.1双方协商一致后，签署书面变更协议8.2.2变更协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力8.3解除合同条件8.3.1分包单位严重违约8.3.2业主单位严重违约8.3.3因不可抗力导致合同无法履行的九、争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方协商解决9.1.2提交仲裁委员会仲裁9.1.3依法向人民法院提起诉讼9.2争议解决程序9.2.1双方在争议发生后日内协商解决9.2.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼十、违约责任10.1违约情形10.1.1分包单位未按合同约定完成工程10.1.2分包单位质量不合格10.1.3分包单位逾期付款10.1.4业主单位未按合同约定支付款项10.2违约责任10.2.1分包单位应承担违约责任，赔偿业主单位损失10.2.2业主单位应承担违约责任，赔偿分包单位损失10.3违约处理10.3.1违约方应在收到违约通知后日内采取补救措施10.3.2受害方有权要求违约方承担违约责任十一、合同终止11.1终止条件11.1.1合同约定的工期届满11.1.2合同约定的终止条件成就11.1.3合同解除11.2终止程序11.2.1双方协商一致后，签署书面终止协议11.2.2终止协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力11.3终止后的处理11.3.1双方应按照合同约定处理剩余工程11.3.2双方应按照合同约定结算款项十二、附件12.1合同附件清单12.1.1施工图纸12.1.2设计变更文件12.1.3质量检验报告12.1.4付款凭证12.2附件内容12.2.1附件一：施工图纸12.2.2附件二：设计变更文件12.2.3附件三：质量检验报告12.2.4附件四：付款凭证十三、其他约定13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同解释13.2.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决13.3合同附件13.3.1本合同附件为本合同不可分割的一部分十四、合同签署14.1签署日期14.1.1合同签署日期：2025年3月15日14.2签署人员14.2.1分包单位代表：（签字）14.2.2业主单位代表：（签字）14.3签署单位14.3.1分包单位：（盖章）14.3.2业主单位：（盖章）________________________（分包单位代表签字）________________________（业主单位代表签字）________________________（分包单位盖章）________________________（业主单位盖章）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导项目管理1.1.1甲方作为主导方，负责整个海绵城市建设项目的管理工作。1.1.2甲方应定期召开项目管理会议，通报项目进展情况，协调各方关系。1.1.3甲方有权对分包单位的施工计划、进度和质量进行监督和调整。1.2甲方提供资源1.2.1甲方负责提供施工所需的图纸、技术资料、设备等资源。1.2.2甲方应保证提供的资源符合国家相关标准和要求。1.2.3甲方应在施工前将所需资源准备齐全，并通知分包单位。1.3甲方协调沟通1.3.1甲方负责与设计单位、监理单位等第三方进行协调沟通。1.3.2甲方应确保分包单位与其他参与方之间的信息畅通。1.3.3甲方应在必要时组织协调会议，解决施工过程中的问题。1.4甲方质量监督1.4.1甲方应定期对分包单位的施工质量进行监督检查。1.4.2甲方有权要求分包单位对不合格工程进行整改。1.4.3甲方对分包单位的质量整改情况进行验收。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导项目管理2.1.1乙方作为主导方，负责整个海绵城市建设项目的管理工作。2.1.2乙方应定期召开项目管理会议，通报项目进展情况，协调各方关系。2.1.3乙方有权对甲方提供的资源、设计单位、监理单位等第三方进行监督和调整。2.2乙方提供施工方案2.2.1乙方应根据项目需求和设计图纸，制定详细的施工方案。2.2.2乙方应保证施工方案的合理性和可行性。2.2.3乙方应在施工前将施工方案提交甲方审核。2.3乙方协调沟通2.3.1乙方负责与甲方、设计单位、监理单位等第三方进行协调沟通。2.3.2乙方应确保施工过程中的信息畅通。2.3.3乙方应在必要时组织协调会议，解决施工过程中的问题。2.4乙方质量保证2.4.1乙方应确保施工质量符合国家相关标准和要求。2.4.2乙方应定期对施工质量进行自检，并及时向甲方汇报。2.4.3乙方对不合格工程应立即进行整改，并确保整改后的工程质量。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介职责3.1.1第三方中介负责对合同执行情况进行监督和评估。3.1.2第三方中介应保持独立性，公正、客观地履行职责。3.1.3第三方中介有权要求分包单位和甲方提供相关资料和证明。3.2第三方中介费用3.2.1第三方中介费用由甲方承担。3.2.2第三方中介费用应在合同中明确约定，并在合同签订后支付。3.3第三方中介报告3.3.1第三方中介应定期向甲方提交项目执行情况报告。3.3.2第三方中介报告应包括项目进度、质量、安全等方面的情况。3.3.3第三方中介报告作为合同附件，具有同等法律效力。3.4第三方中介更换3.4.1如第三方中介无法履行职责，双方可协商更换第三方中介。3.4.2更换第三方中介的程序应在合同中明确约定。3.4.3更换第三方中介的费用由双方协商承担。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.设计变更文件3.质量检验报告4.付款凭证5.第三方中介报告6.合同变更协议7.合同解除协议8.第三方中介更换协议9.甲方提供的资源清单10.乙方提交的施工方案11.双方协商会议纪要二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程乙方质量不合格乙方逾期付款甲方未按合同约定支付款项双方协商不成的争议解决2.违约认定：违约方在收到违约通知后日内未采取补救措施业主单位、监理单位对违约行为进行确认第三方中介对违约行为进行评估和认定三、法律名词及解释：1.合同：是指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：是指合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定。3.不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.仲裁：是指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行审理和裁决。5.诉讼：是指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求人民法院解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：资源供应不及时解决办法：甲方应提前准备资源，并在施工前通知乙方；如资源供应延迟，应与乙方协商延期付款或赔偿损失。2.问题：工程进度延误解决办法：乙方应制定合理的施工计划，并定期向甲方报告进度；如进度延误，应分析原因并采取补救措施。3.问题：质量不合格解决办法：乙方应加强质量检验，确保工程质量；如发现质量问题，应立即整改，并向甲方报告整改情况。4.问题：争议解决困难解决办法：双方应友好协商解决争议；如协商不成，可提交仲裁或诉讼解决。五、所有应用场景：1.海绵城市建设项目的劳务分包工程2.土建、安装、装饰装修等劳务分包工作3.需要第三方中介进行监督和评估的项目4.双方协商确定为主导方的项目5.需要明确违约行为和责任的项目全文完。二零二五年度海绵城市建设劳务分包合同标准范本1本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3监理方信息2.合同签订日期及生效日期3.合同标的及范围3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4工程内容4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量验收4.3质量保证5.工程进度要求5.1工程进度计划5.2进度控制措施5.3进度调整6.工程价款及支付方式6.1工程价款6.2付款方式6.3付款时间6.4付款条件7.材料设备供应及管理7.1材料设备供应要求7.2材料设备验收7.3材料设备管理8.工程变更及索赔8.1工程变更8.2索赔9.安全生产及文明施工9.1安全生产责任9.2文明施工要求9.3安全生产措施10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.违约责任12.1违约责任条款12.2违约责任承担13.合同附件及补充条款13.1合同附件13.2补充条款14.合同生效及其他事项14.1合同生效14.2其他事项第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：X劳务分包1.1.2分包方法定代表人：1.1.3分包方注册地址：省市区路号1.1.4分包方联系电话：02156781.1.5分包方开户银行：银行分行1.1.6分包方银行账号：0561.2总包方信息1.2.1总包方名称：X建设集团1.2.2总包方法定代表人：1.2.3总包方注册地址：省市区路号1.2.4总包方联系电话：021876543211.2.5总包方开户银行：银行分行1.2.6总包方银行账号：0561.3监理方信息1.3.1监理方名称：X工程监理1.3.2监理方法定代表人：1.3.3监理方注册地址：省市区路号1.3.4监理方联系电话：021567890121.3.5监理方开户银行：银行分行1.3.6监理方银行账号：0562.合同签订日期及生效日期2.1合同签订日期：2025年1月1日2.2合同生效日期：自合同签订之日起生效3.合同标的及范围3.1项目名称：海绵城市建设项目3.2项目地点：省市区3.3项目规模：占地面积平方米，建筑面积平方米3.4.1土方开挖及回填3.4.2混凝土浇筑3.4.3钢筋绑扎3.4.4防水工程3.4.5管道安装3.4.6绿化工程4.工程质量要求4.1质量标准：符合国家及地方相关工程质量标准4.2质量验收：按照国家及地方相关工程质量验收规范进行验收4.3质量保证：分包方对所承包的工程承担质量保证责任5.工程进度要求5.1工程进度计划：详见附件一《工程进度计划表》5.2进度控制措施：分包方应严格按照工程进度计划执行，确保工程按期完工5.3进度调整：如遇特殊情况导致工程进度延误，双方应协商调整进度计划6.工程价款及支付方式6.1工程价款：根据工程量清单及市场价格确定，具体金额详见附件二《工程量清单》6.2付款方式：分阶段支付，详见附件三《付款进度表》6.3付款时间：按照付款进度表规定的时间节点支付6.4付款条件：工程进度达到付款节点，且验收合格7.材料设备供应及管理7.1材料设备供应要求：分包方应按照工程进度计划及设计要求，及时供应材料设备7.2材料设备验收：验收合格后方可投入使用7.3材料设备管理：分包方应妥善保管材料设备，确保其安全、完整8.工程变更及索赔8.1工程变更8.1.1变更程序：任何一方提出工程变更，应提前向对方提出书面申请，经双方协商一致后，由监理方审核并确认。8.1.2变更内容：包括工程量、工程内容、工程标准、工程期限等的变更。8.1.3变更处理：工程变更后，如需调整合同价款，双方应依据实际情况重新协商确定。8.2索赔8.2.1索赔程序：索赔方应在索赔事件发生后，立即向对方提出书面索赔报告，并提供相关证明材料。8.2.2索赔处理：双方应协商解决索赔事宜，如协商不成，可按照合同约定的争议解决方式处理。9.安全生产及文明施工9.1安全生产责任9.1.1分包方负责所承包工程的安全生产，确保施工人员的人身安全和工程安全。9.1.2分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，落实安全生产责任制。9.2文明施工要求9.2.1分包方应文明施工，不得扰民，保护环境，保持施工现场整洁。9.2.2分包方应按照文明施工要求，设置安全警示标志，确保施工安全。9.3安全生产措施9.3.1分包方应制定安全生产措施，并确保措施得到有效执行。9.3.2分包方应定期进行安全检查，及时消除安全隐患。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议。10.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1争议发生后，双方应在接到争议通知之日起30日内进行协商。10.2.2协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致，可以解除合同。11.1.2出现合同约定的解除条件，如一方违约严重，另一方可以解除合同。11.2合同终止条件11.2.1工程竣工验收合格，合同目的实现。11.2.2合同约定的终止条件成就。12.违约责任12.1违约责任条款12.1.1违约方应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。12.1.2违约金的计算方式及赔偿损失的标准，双方应在合同中约定。12.2违约责任承担12.2.1违约方应在违约发生后，立即采取补救措施，减少损失。12.2.2违约方未采取补救措施或补救措施不力的，应承担相应的责任。13.合同附件及补充条款13.1合同附件13.1.1附件一：《工程进度计划表》13.1.2附件二：《工程量清单》13.1.3附件三：《付款进度表》13.2补充条款13.2.1双方可根据实际情况，在合同中约定其他补充条款。14.合同生效及其他事项14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2其他事项14.2.1本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。14.2.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义及范围1.1定义：本合同所指的第三方，包括但不限于监理方、咨询方、检测方、评估方、保险代理方、财务顾问方等，其介入合同目的为协助合同履行、提供专业服务或进行相关监督。1.2范围：第三方介入的范围包括但不限于工程监理、技术咨询、质量检测、风险评估、保险理赔、财务审计等。2.第三方介入的程序2.1介入申请：任何一方需引入第三方，应提前向对方提出书面申请，说明第三方介入的原因、目的、服务内容以及预期效果。2.2介入批准：对方应在收到介入申请后15日内给予书面答复，同意或拒绝第三方介入。2.3介入协议：双方与第三方应签订相应的协议，明确各自的权利、义务和责任。3.第三方责任限额3.1责任限额：第三方在履行合同过程中，因自身原因造成合同履行受阻或损害，应承担相应的责任。责任限额由双方在合同中约定，并在第三方协议中明确。3.2责任赔偿：第三方责任赔偿应按照合同约定和第三方协议的约定执行。4.第三方权利和义务4.1权利：第三方有权根据合同约定和协议内容，独立行使职责，获取相关信息，提出意见和建议。4.2义务：第三方应遵守国家法律法规，遵循诚实信用原则，保守商业秘密，确保服务质量。5.第三方与其他各方的划分说明5.1分包方与第三方：分包方与第三方之间的关系，由双方在协议中约定，分包方应确保第三方履行协议义务。5.2总包方与第三方：总包方与第三方之间的关系，由双方在协议中约定，总包方应确保第三方履行协议义务。5.3监理方与第三方：监理方与第三方之间的关系，由双方在协议中约定，监理方应确保第三方履行协议义务。6.第三方介入后的合同变更6.1变更程序：第三方介入后，如需对合同进行变更，应按照合同约定的变更程序进行。6.2变更内容：变更内容应包括但不限于第三方介入的具体内容、服务期限、费用等。7.第三方介入后的争议解决7.1争议解决方式：第三方介入后产生的争议，应按照合同约定的争议解决方式解决。7.2争议解决程序：争议发生后，双方应尝试协商解决，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.第三方介入后的合同终止8.1终止条件：第三方介入后，如出现合同约定的终止条件，任何一方均可提出终止合同。8.2终止程序：合同终止应按照合同约定的程序进行，包括通知对方、解除第三方协议等。9.第三方介入后的合同解除9.1解除条件：第三方介入后，如出现合同约定的解除条件，任何一方均可提出解除合同。9.2解除程序：合同解除应按照合同约定的程序进行，包括通知对方、解除第三方协议等。10.第三方介入后的责任追究10.1责任追究：第三方在介入过程中，如违反合同约定或协议内容，应承担相应的责任。10.2责任追究程序：责任追究应按照合同约定或协议内容进行，包括调查、取证、处理等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《工程进度计划表》要求：详细列出工程各阶段的开始和结束时间，以及各阶段的里程碑节点。说明：此表用于跟踪和监控工程的进度，确保工程按计划进行。2.附件二：《工程量清单》要求：详细列出所有工程项目的名称、规格、数量、单价和总价。说明：此清单是计算工程价款的基础，也是双方结算的依据。3.附件三：《付款进度表》要求：详细列出各付款阶段的金额、付款时间、付款条件。说明：此表用于规范付款流程，确保工程款的及时支付。4.附件四：《材料设备清单》要求：详细列出所需材料设备的名称、规格、数量、供应商及价格。说明：此清单用于确保材料设备的及时供应和质量控制。5.附件五：《安全生产管理制度》要求：详细规定安全生产的责任、措施、培训和应急预案。说明：此制度用于确保施工现场的安全生产。6.附件六：《文明施工措施》要求：详细规定施工现场的环境保护、文明施工的具体措施。说明：此措施用于维护施工现场的文明施工。7.附件七：《第三方介入协议》要求：详细规定第三方介入的具体内容、服务期限、费用及责任。说明：此协议用于明确第三方在合同中的角色和责任。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按合同约定的时间完成工程。责任认定：分包方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿由此造成的损失。示例：若分包方未按合同约定时间完成工程，每延误一天，应支付合同总价1%的违约金。2.违约行为：分包方提供的材料或设备不符合质量要求。责任认定：分包方应承担更换不合格材料或设备的费用，并赔偿由此造成的损失。示例：若分包方提供的钢筋质量不合格，分包方应立即更换，并承担更换费用。3.违约行为：分包方未按合同约定进行安全生产管理。责任认定：分包方应承担由此造成的安全生产事故责任，包括但不限于赔偿责任和行政处罚。示例：若分包方因未按合同约定进行安全生产管理导致事故，分包方应承担全部赔偿责任。4.违约行为：总包方未按合同约定支付工程款。责任认定：总包方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿由此造成的损失。示例：若总包方未按合同约定支付工程款，每延误一天，应支付违约金，并赔偿分包方因此造成的损失。5.违约行为：第三方未按协议约定提供服务。责任认定：第三方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿由此造成的损失。示例：若第三方未按协议约定进行质量检测，第三方应支付违约金，并赔偿由此造成的损失。全文完。二零二五年度海绵城市建设劳务分包合同标准范本2合同编号_________一、合同主体1.1甲方（发包方）：名称：____________________________地址：____________________________联系人：____________________________联系电话：____________________________1.2乙方（承包方）：名称：____________________________地址：____________________________联系人：____________________________联系电话：____________________________1.3其他相关方：（如有其他相关方，请在此处列出）二、合同前言2.1背景和目的为贯彻落实国家海绵城市建设相关政策，提高城市排水防涝能力，改善城市生态环境，根据《海绵城市建设管理规定》等相关法律法规，甲方决定将海绵城市建设项目中的劳务分包事宜委托乙方负责实施。本合同旨在明确甲乙双方的权利义务，确保海绵城市建设项目的顺利进行。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《海绵城市建设管理规定》等相关法律法规，以及甲方发布的《海绵城市建设项目招标文件》签订。三、定义与解释3.1专业术语海绵城市：指通过建设、改造和提升城市基础设施，提高城市对自然降水、地表水、地下水的吸纳、蓄渗、净化、利用和补充能力，实现城市排水防涝、水生态修复、水资源利用和城市景观的和谐共生。劳务分包：指承包方按照甲方要求，负责海绵城市建设项目中部分施工劳务的提供，包括但不限于施工人员、施工设备、施工材料等。3.2关键词解释本合同中关键词的含义如下：1.工程范围：指本合同约定的劳务分包工作范围，包括但不限于施工图纸、技术规范、施工组织设计等要求。2.工程量：指本合同约定的劳务分包工程量，以施工图纸、技术规范等为准。3.工程进度：指本合同约定的劳务分包工程进度，以施工图纸、技术规范等为准。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定履行劳务分包义务。2.甲方有权对乙方的工作进行检查、监督和验收。3.甲方应按照合同约定支付乙方劳务费用。4.1乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定，在规定的时间内完成劳务分包工作。2.乙方应保证工程质量，符合相关法律法规和技术规范。3.乙方应按照甲方要求，提供必要的施工人员、施工设备、施工材料等。4.乙方应积极配合甲方的工作，及时解决施工过程中出现的问题。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为____年____月，具体起止日期以合同附件为准。5.2合同履行地点本合同约定的劳务分包工作地点为：____________________________。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定，按照甲方要求，负责劳务分包工程的施工、验收等工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同约定的工期届满，且双方无其他违约行为。2.甲乙双方协商一致，决定终止合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。4.一方违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未纠正违约行为。6.3终止程序1.甲乙双方协商一致终止合同时，应签订终止协议，明确双方的权利义务。2.因违约终止合同时，违约方应承担相应的违约责任。6.4终止后果1.合同终止后，双方应按照合同约定进行结算。2.双方应相互返还已支付的费用。3.合同终止后，双方应各自承担因终止合同而产生的损失。七、费用与支付7.1费用构成1.人工费：指乙方在施工过程中所需的各类工人的人工费用，包括工资、奖金、津贴等。2.材料费：指乙方在施工过程中所需的原材料、辅助材料、构配件等费用。3.施工机械使用费：指乙方在施工过程中使用各类施工机械的费用。4.施工管理费：指乙方在施工过程中为管理施工项目所产生的费用。5.风险费用：指因不可抗力或其他原因导致工程延误、成本增加等风险费用。6.其他费用：指合同约定或法律法规规定的其他费用。7.2支付方式1.乙方应按照合同约定的时间节点，向甲方提交费用结算申请。2.甲方应在收到乙方提交的费用结算申请后，按照合同约定的支付方式进行支付。3.支付方式包括但不限于银行转账、现金支付等。7.3支付时间1.人工费：每月结算一次，次月支付。2.材料费：根据工程进度分阶段支付。3.施工机械使用费：根据实际使用情况，每月结算一次，次月支付。4.施工管理费：根据工程进度分阶段支付。5.风险费用：在合同约定的情况下，根据实际情况支付。7.4支付条款1.甲方应在收到乙方提交的费用结算申请及相关凭证后，按照合同约定的支付时间支付费用。2.乙方应在收到费用后，向甲方出具收据。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按合同约定支付费用，应向乙方支付违约金，违约金为应付未付款的____%。2.甲方未按时提供施工所需条件，导致工程延误，应向乙方支付延误工期赔偿金。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。2.乙方未按合同约定质量标准施工，造成工程质量不合格，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算和支付方式按照合同约定执行。2.甲方因乙方违约遭受的损失，乙方应全额赔偿。九、保密条款9.1保密内容1.甲方和乙方的商业秘密。2.海绵城市建设项目的技术秘密。3.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本合同项下的保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式1.双方应采取必要的保密措施，确保保密内容的保密性。2.未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：如地震、洪水、台风等。2.政府行为：如政策调整、法律变更等。3.社会异常事件：如罢工、暴动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明。2.双方应协商解决因不可抗力事件导致的合同履行问题。10.4不可抗力实例1.地震导致工程暂停。2.政府政策调整导致工程延期。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解协商不成时，任何一方可向合同签订地的人民法院申请调解。11.3仲裁或诉讼协商和调解不成时，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼或申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形1.甲方将本合同转让给与海绵城市建设项目无关的第三方。2.乙方将本合同转让给不具备相应资质的第三方。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对海绵城市建设项目的设计、施工、监理等环节的监督权。2.乙方保留对甲方提供的施工图纸、技术规范等文件的保密权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行期间，对乙方施工质量、进度、安全等进行监督检查的权利。2.乙方保留在合同履行期间，对甲方提供的施工条件、材料等进行验收的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致。2.修改和补充的内容应以书面形式进行。14.2修改和补充效力1.经甲乙双方签字盖章的修改和补充内容，与本合同具有同等法律效力。2.修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助，确保海绵城市建设项目顺利进行。2.双方应按照合同约定，及时解决施工过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应通过会议、电话、书面等方式进行沟通和协调。2.双方应指定专人负责合同的履行和协调工作。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间完整的协议，任何一方不得以任何形式对本合同进行修改或补充。16.3增减条款1.本合同如有增减条款，应以书面形式进行，并经甲乙双方签字盖章。2.增减条款与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日合同附件：1.海绵城市建设项目施工图纸2.海绵城市建设项目技术规范3.其他相关文件附件及其他说明解释一、附件列表：1.海绵城市建设项目施工图纸2.海绵城市建设项目技术规范3.其他相关文件（如合同附件、验收报告、费用结算单等）二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a.未按合同约定支付费用。b.未按时提供施工所需条件。乙方违约：a.未按合同约定完成工程。b.未按合同约定质量标准施工。c.未提供必要的施工人员、施工设备、施工材料等。2.违约行为的认定：甲方违约的认定：根据合同约定的支付时间、条件等，甲方未履行支付义务或未按时提供施工条件。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的法律规范，包括合同的订立、效力、履行、变更、解除、违约责任等。2.海绵城市建设：通过建设、改造和提升城市基础设施，提高城市对自然降水、地表水、地下水的吸纳、蓄渗、净化、利用和补充能力。3.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。4.违约责任：一方当事人违反合同约定，应当承担的法律责任。5.保密条款：约定双方在合同履行过程中对特定信息保密的条款。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付费用。解决办法：乙方应及时向甲方发出书面催款通知，并保留相关证据。2.问题：乙方未按合同约定完成工程。解决办法：乙方应立即采取措施加快工程进度，并向甲方报告原因。3.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应立即停止施工，进行整改，并向甲方报告整改情况。4.问题：不可抗力事件导致工程延误。解决办法：双方应协商解决因不可抗力事件导致的工程延误问题，如延长工期、调整费用等。5.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应友好协商解决争议，如协商不成，可申请调解、仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称：____________________________2.第三方主体地址：____________________________3.第三方主体联系人：____________________________4.第三方主体联系电话：____________________________5.第三方责任：对乙方提供的技术支持、咨询服务等负责。对工程进度、质量、安全等进行监督和检查。对工程变更、索赔等进行处理。6.第三方权利：收取乙方支付的技术支持、咨询服务等费用。在合同约定范围内，对工程进行必要的调整和变更。7.第三方义务：按合同约定提供技术支持、咨询服务等。对乙方进行必要的培训和指导。对工程中出现的问题及时提出解决方案。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：享有合同约定的工程款支付权利。在工程实施过程中，有权对施工方案、施工工艺等进行调整。对工程变更、索赔等有优先处理权。2.乙方利益条款：甲方应保障乙方的合法权益，不得无故拖延工程款支付。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，如场地、材料等。乙方有权要求甲方对工程变更、索赔等给予合理补偿。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金。甲方不得无故变更施工方案、施工工艺，如需变更，应与乙方协商一致。甲方不得无故限制乙方的合法权益。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：对乙方施工质量、进度、安全等进行监督和检查。在工程实施过程中，有权对施工方案、施工工艺等进行调整。对工程变更、索赔等有最终决定权。2.甲方的利益条款：乙方应按照合同约定完成工程，确保工程质量。乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，避免延误工期。乙方应积极配合甲方的工作，确保工程顺利进行。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金。乙方未按合同约定质量标准施工，应承担修复责任，并赔偿甲方损失。乙方不得无故变更施工方案、施工工艺，如需变更，应与甲方协商一致。全文完。二零二五年度海绵城市建设劳务分包合同标准范本3本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2通用术语解释2.合同双方信息2.1分包单位信息2.2总包单位信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.工程范围4.1分包工程范围4.2总包工程范围4.3工程量清单5.工程进度与质量要求5.1工程进度计划5.2质量标准5.3质量检测与验收6.工程款支付方式6.1预付款6.2进度款6.3结算款6.4保证金7.合同工期7.1工期规定7.2工期延误责任7.3工期调整8.工程变更与索赔8.1工程变更程序8.2索赔程序8.3索赔金额计算9.保险与安全9.1保险责任9.2安全管理9.3事故处理10.违约责任10.1违约行为定义10.2违约责任承担10.3违约金计算11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止后的处理12.合同争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效与期限13.1合同生效条件13.2合同期限14.其他14.1合同附件14.2合同解释14.3合同变更与补充第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语定义1.1.1“海绵城市”指通过建设雨水花园、透水铺装、绿色屋顶等设施，提高城市雨水吸纳、蓄渗、净化和利用能力，实现雨水资源化利用和城市防洪排涝的城市。1.1.2“劳务分包”指分包单位按照合同约定，对总包单位提供的工程范围内的劳务进行分包施工。1.1.3“合同”指本《二零二五年度海绵城市建设劳务分包合同》。1.2通用术语解释1.2.1“工程”指合同约定的海绵城市建设相关工程。1.2.2“分包单位”指与总包单位签订本合同的单位。1.2.3“总包单位”指负责海绵城市建设项目的总包单位。2.合同双方信息2.1分包单位信息2.1.1分包单位名称：2.1.2分包单位法定代表人：2.1.3分包单位注册地址：2.1.4分包单位联系电话：2.2总包单位信息2.2.1总包单位名称：2.2.2总包单位法定代表人：2.2.3总包单位注册地址：2.2.4总包单位联系电话：3.项目概况3.1项目名称：3.2项目地点：3.3项目规模：3.4项目内容：3.4.1雨水花园建设3.4.2透水铺装施工3.4.3绿色屋顶设计4.工程范围4.1分包工程范围：4.1.1雨水花园施工4.1.2透水铺装施工4.1.3绿色屋顶施工4.2总包工程范围：4.2.1海绵城市建设项目的整体规划4.2.2工程设计4.2.3工程施工监督4.3工程量清单：4.3.1雨水花园工程量4.3.2透水铺装工程量4.3.3绿色屋顶工程量5.工程进度与质量要求5.1工程进度计划：5.1.1施工准备阶段5.1.2施工阶段5.1.3验收阶段5.2质量标准：5.2.1国家相关质量标准5.2.2行业标准5.2.3企业标准5.3质量检测与验收：5.3.1施工过程中质量检测5.3.2工程验收程序5.3.3验收标准及方法6.工程款支付方式6.1预付款：6.1.1预付款比例6.1.2预付款支付时间6.2进度款：6.2.1进度款支付比例6.2.2进度款支付时间6.3结算款：6.3.1结算款支付比例6.3.2结算款支付时间6.4保证金：6.4.1保证金金额6.4.2保证金退还条件7.合同工期7.1工期规定：7.1.1合同工期自开工之日起至竣工验收合格之日止。7.1.2工期延误责任：7.1.2.1因分包单位原因造成的工期延误，由分包单位承担全部责任。7.1.2.2因总包单位原因造成的工期延误，总包单位应向分包单位支付违约金。7.1.3工期调整：7.1.3.1因不可抗力等原因导致的工期延误，经双方协商一致后可调整工期。8.工程变更与索赔8.1工程变更程序8.1.1分包单位提出变更申请，需提供变更原因、变更内容、变更后的工程量及费用等资料。8.1.2总包单位收到变更申请后，应在3个工作日内进行审核，并回复是否同意变更。8.1.3如同意变更，双方应签订变更协议，明确变更后的工程范围、工期和质量要求。8.2索赔程序8.2.1分包单位在合同执行过程中，如因不可抗力等原因导致工程成本增加或工期延误，可向总包单位提出索赔申请。8.2.2索赔申请需提供相关证明材料，包括但不限于不可抗力事件证明、工程成本增加明细、工期延误记录等。8.2.3总包单位收到索赔申请后，应在5个工作日内进行审核，并回复是否认可索赔。8.3索赔金额计算8.3.1索赔金额应根据实际情况，按照合同约定和实际发生费用计算。8.3.2索赔金额计算公式：索赔金额=实际发生费用合同约定费用9.保险与安全9.1保险责任9.1.1分包单位应依法为其施工人员购买意外伤害保险。9.1.2总包单位应为其自身责任购买建筑工程一切险。9.2安全管理9.2.1分包单位应严格按照国家有关安全生产法律法规和标准进行施工。9.2.2分包单位应建立健全安全生产管理制度，定期进行安全检查。9.3事故处理9.3.1发生安全事故时，分包单位应立即采取措施进行救援，并及时报告总包单位和相关部门。9.3.2事故调查和处理应按照国家有关法律法规进行。10.违约责任10.1违约行为定义10.1.1分包单位未按合同约定完成工程任务的；10.1.2分包单位未按合同约定进行施工，造成工程质量的；10.1.3分包单位未按合同约定支付工程款的；10.2违约责任承担10.2.1分包单位应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.2.2总包单位有权解除合同，并要求分包单位承担相应责任。10.3违约金计算10.3.1违约金按合同约定比例计算，最高不超过合同总价的10%。11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1分包单位严重违约，经总包单位催告后仍未纠正的；11.1.2总包单位严重违约，经分包单位催告后仍未纠正的；11.2合同终止条件11.2.1合同约定的工期届满，工程已按合同要求完成；11.2.2双方协商一致解除合同；11.3合同解除与终止后的处理11.3.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定进行结算；11.3.2双方应妥善处理合同解除或终止后的遗留问题。12.合同争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议；12.1.2协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁；12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构应具备相应的资质和权威性；12.2.2争议解决机构的选择应经双方协商一致；12.3争议解决程序12.3.1争议提交仲裁机构后，仲裁机构应按照仲裁规则进行审理；12.3.2仲裁机构应在收到仲裁申请之日起6个月内作出仲裁裁决。13.合同生效与期限13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章；13.1.2合同经合同登记机关登记；13.2合同期限13.2.1合同期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。14.其他14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于工程量清单、进度计划、质量标准等；14.2合同解释14.2.1本合同未尽事宜，按国家有关法律法规和行业惯例执行；14.3合同变更与补充14.3.1合同的变更与补充，应由双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中，为了实现合同目的或解决合同争议，由合同双方或单方邀请的，具有专业能力、独立地位的第三方机构或个人。1.2第三方介入的范围包括但不限于：1.2.1工程咨询与监理1.2.2工程造价咨询与审计1.2.3争议调解与仲裁1.2.4技术鉴定与检测1.2.5质量认证与验收2.第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件2.1.1合同双方或单方认为有必要引入第三方介入；2.1.2第三方介入的介入事项符合合同约定；2.1.3第三方介入的介入事项不违反法律法规和行业规范。2.2第三方介入的程序2.2.1合同双方或单方共同或单独发出邀请函，邀请第三方介入；2.2.2第三方在收到邀请函后，应在3个工作日内回复是否接受邀请；2.2.3第三方接受邀请后，应与合同双方签订第三方介入协议。3.第三方介入的责任与权利3.1第三方的责任3.1.1