二零二五版数据中心基础设施承发包合同范本3篇_第1页
二零二五版数据中心基础设施承发包合同范本3篇_第2页
二零二五版数据中心基础设施承发包合同范本3篇_第3页
二零二五版数据中心基础设施承发包合同范本3篇_第4页
二零二五版数据中心基础设施承发包合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩52页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版数据中心基础设施承发包合同范本本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期与地点1.3合同生效条件2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.承包人义务3.1施工质量要求3.2施工进度要求3.3施工安全要求3.4施工环境保护要求4.发包人义务4.1提供施工场地4.2提供施工图纸4.3提供施工材料4.4支付工程款5.工程量清单5.1工程量清单编制依据5.2工程量清单内容5.3工程量清单编制方法6.工程款支付6.1工程款支付方式6.2工程款支付比例6.3工程款支付时间6.4工程款支付条件7.工程变更7.1工程变更范围7.2工程变更程序7.3工程变更费用8.工程验收8.1工程验收标准8.2工程验收程序8.3工程验收时间9.工程保修9.1工程保修范围9.2工程保修期限9.3工程保修责任10.违约责任10.1承包人违约责任10.2发包人违约责任10.3违约责任承担方式11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后果14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同未尽事宜14.3合同解释权第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.1.1发包方名称、地址、法定代表人1.1.2承包方名称、地址、法定代表人1.1.3合同签订日期1.1.4合同签订地点1.2合同签订日期与地点1.2.1合同签订日期:____年____月____日1.2.2合同签订地点:____市____区____街道____号1.3合同生效条件1.3.1双方签字盖章后生效1.3.2合同内容符合国家法律法规1.3.3合同内容不违反公序良俗2.项目概况2.1项目名称2.1.1项目名称:____数据中心基础设施建设项目2.2项目地点2.2.1项目地点:____市____区____街道____号2.3项目规模2.3.1项目规模:____平方米2.4项目内容2.4.1项目内容包括但不限于:数据中心机房建设、网络设备安装、电源系统建设、消防系统建设等。3.承包人义务3.1施工质量要求3.1.1施工质量必须符合国家相关标准和规范3.1.2施工过程中必须确保工程质量,不得出现质量问题3.2施工进度要求3.2.1按照合同约定的时间节点完成施工任务3.2.2如遇特殊情况,需提前向发包方报告并协商调整进度计划3.3施工安全要求3.3.1施工过程中必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准3.3.2采取有效措施,确保施工安全,防止事故发生3.4施工环境保护要求3.4.1施工过程中必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准3.4.2采取措施,减少施工对环境的影响4.发包人义务4.1提供施工场地4.1.1按照合同约定,为承包方提供施工场地4.1.2确保施工场地符合施工要求4.2提供施工图纸4.2.1按照合同约定,向承包方提供施工图纸4.2.2确保施工图纸的准确性和完整性4.3提供施工材料4.3.1按照合同约定,向承包方提供施工材料4.3.2确保施工材料的质量符合要求4.4支付工程款4.4.1按照合同约定,按时支付工程款4.4.2支付工程款的比例和方式详见合同附件5.工程量清单5.1工程量清单编制依据5.1.1国家相关标准和规范5.1.2项目设计图纸5.2工程量清单内容5.2.1项目名称5.2.2分部分项工程量5.2.3工程量计算规则5.3工程量清单编制方法5.3.1采用国家相关标准和规范计算工程量5.3.2工程量计算结果必须准确无误6.工程款支付6.1工程款支付方式6.1.1预付款6.1.2进度款6.1.3结算款6.2工程款支付比例6.2.1预付款比例:____%6.2.2进度款比例:____%6.2.3结算款比例:____%6.3工程款支付时间6.3.1预付款支付时间:合同签订后____日内6.3.2进度款支付时间:每月____日前6.3.3结算款支付时间:工程验收合格后____日内6.4工程款支付条件6.4.1工程进度符合合同约定6.4.2工程质量符合合同约定6.4.3工程验收合格8.工程验收8.1工程验收标准8.1.1工程质量标准应符合国家有关标准、规范及设计要求8.1.2工程验收应按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》进行8.2工程验收程序8.2.1发包人应按照合同约定的时间组织工程验收8.2.2承包人应按照合同要求完成工程验收前的准备工作8.2.3工程验收应由发包人、承包人及有关专业机构共同参与8.3工程验收时间8.3.1分阶段验收:基础工程、主体结构工程、安装工程等8.3.2最终验收:工程全部完成后9.工程保修9.1工程保修范围9.1.1承包人应按照国家有关保修制度对工程进行保修9.1.2保修范围包括但不限于:设备安装、线路敷设、装修工程等9.2工程保修期限9.2.1设备安装工程保修期限为____年9.2.2线路敷设工程保修期限为____年9.2.3装修工程保修期限为____年9.3工程保修责任9.3.1承包人在保修期内对工程出现的质量问题负责维修9.3.2保修期内维修费用由承包人承担10.违约责任10.1承包人违约责任10.1.1未按时完成工程任务的,每延误一日,应向发包人支付____元违约金10.1.2工程质量不合格的,承包人应无偿返工并承担返工费用10.2发包人违约责任10.2.1未按时支付工程款的,每延误一日,应向承包人支付____元违约金10.2.2未按约定提供施工图纸、材料的,应承担相应责任10.3违约责任承担方式10.3.1违约方应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失10.3.2违约责任承担方式包括但不限于:支付违约金、赔偿损失、返工等11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议11.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决程序11.2.1双方应在争议发生后____日内提出书面争议通知11.2.2争议解决期间,除争议事项外,合同其他条款继续履行11.3争议解决机构11.3.1双方可约定争议解决的仲裁机构12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1合同订立后,因不可抗力导致合同无法履行的12.1.2一方违约,另一方提出解除合同,且违约方未在合理期限内纠正违约行为的12.2合同解除程序12.2.1提出解除合同的一方应提前____日书面通知对方12.3合同解除后果12.3.1合同解除后,双方应结算已发生的工程款12.3.2合同解除不影响双方因违约行为所应承担的责任13.合同终止13.1合同终止条件13.1.1合同约定的工程内容全部完成13.1.2双方协商一致终止合同13.2合同终止程序13.2.1双方应签订合同终止协议13.2.2合同终止协议应明确终止日期及终止后的处理事宜13.3合同终止后果13.3.1合同终止后,双方应结算已发生的工程款13.3.2合同终止不影响双方因违约行为所应承担的责任14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于:工程量清单、设计图纸、施工方案等14.2合同未尽事宜14.2.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规及行业规范执行14.3合同解释权14.3.1本合同解释权归签订合同的双方所有第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,为协助合同履行或提供专业服务的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问等。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围包括但不限于工程监理、质量检测、技术咨询、项目管理等。16.第三方介入程序16.1第三方选定16.1.1甲乙双方共同协商选定第三方,并签订相应的合作协议。16.1.2第三方选定后,甲乙双方应确保第三方具备相应的资质和条件。16.2第三方职责16.2.1第三方应按照合作协议及本合同的相关规定履行职责。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在履行职责过程中,因其自身过错导致合同无法履行或造成损失的,应承担相应的责任。17.1.2第三方责任限额应根据第三方合作协议及本合同的相关规定确定。17.2责任限额说明17.2.1第三方责任限额为____元,超出部分由甲乙双方按比例承担。17.2.2责任限额不包括因不可抗力或甲乙双方违约行为导致的损失。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的权利义务18.1.1第三方应向甲方提供真实、准确、完整的报告和意见。18.1.2甲方应配合第三方的工作,提供必要的资料和条件。18.2第三方与乙方的权利义务18.2.1第三方应向乙方提供真实、准确、完整的报告和意见。18.2.2乙方应配合第三方的工作,提供必要的资料和条件。18.3第三方与甲乙双方的责任划分18.3.1第三方在履行职责过程中,因自身过错导致的损失,由第三方承担。18.3.2第三方在履行职责过程中,因甲乙双方违约行为导致的损失,由违约方承担。19.第三方介入的额外条款及说明19.1第三方介入的额外条款19.1.1第三方介入的额外条款包括但不限于:保密条款、争议解决条款、责任限制条款等。19.2额外条款说明19.2.1保密条款:第三方在履行职责过程中,对甲方和乙方的商业秘密负有保密义务。19.2.2争议解决条款:第三方介入产生的争议,由甲乙双方协商解决,协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼。19.2.3责任限制条款:第三方责任限额不得超过合作协议及本合同的相关规定。20.第三方介入的合同修改20.1合同修改程序20.1.1甲乙双方同意第三方介入的,应在本合同中增加相应条款,并签订补充协议。20.1.2补充协议与本合同具有同等法律效力。20.2合同修改内容20.2.1明确第三方的介入范围、职责、责任限额等。20.2.2确定第三方与其他各方的权利义务关系。20.2.3约定第三方介入的额外条款及说明。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:应包括所有分部分项工程量,并按照国家相关标准和规范进行编制。说明:工程量清单是工程款支付的依据,必须准确无误。2.设计图纸详细要求:应包括项目的设计图纸、施工图纸和设备安装图纸等。说明:设计图纸是施工的依据,必须符合国家相关标准和规范。3.施工方案详细要求:应包括施工组织设计、施工技术方案、安全文明施工措施等。说明:施工方案是指导施工的重要文件,必须确保施工质量和安全。4.施工进度计划详细要求:应包括各分部分项工程的施工时间安排和关键线路控制。说明:施工进度计划是确保工程按期完成的重要依据。5.质量保证措施详细要求:应包括质量管理体系、质量检验标准、质量责任制度等。说明:质量保证措施是确保工程质量的重要手段。6.安全生产措施详细要求:应包括安全管理体系、安全操作规程、安全事故应急预案等。说明:安全生产措施是保障施工人员生命财产安全的重要保障。7.环境保护措施详细要求:应包括环境保护方案、污染控制措施、环境保护责任等。说明:环境保护措施是履行社会责任、保护生态环境的重要要求。8.第三方合作协议详细要求:应包括第三方介入的范围、职责、责任限额等。说明:第三方合作协议是明确第三方与其他各方关系的法律文件。9.合同终止协议详细要求:应包括合同终止的原因、日期、处理事宜等。说明:合同终止协议是终止合同关系的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.承包人未按时完成工程任务责任认定标准:每延误一日,承包人应向发包人支付____元违约金。示例:承包人原定于2024年6月30日完成的工程,实际完成时间为2024年7月15日,则承包人应支付15日的违约金。2.发包人未按时支付工程款责任认定标准:每延误一日,发包人应向承包人支付____元违约金。示例:发包人原定于2024年6月30日支付工程款,实际支付时间为2024年7月15日,则发包人应支付15日的违约金。3.工程质量不合格责任认定标准:承包人应无偿返工并承担返工费用。示例:工程验收发现某分部分项工程质量不合格,承包人应立即进行返工,并承担返工产生的所有费用。4.第三方未按时提交报告责任认定标准:每延误一日,第三方应向甲乙双方支付____元违约金。示例:第三方原定于2024年6月30日提交工程进度报告,实际提交时间为2024年7月15日,则第三方应支付15日的违约金。5.任何一方违反保密条款责任认定标准:违约方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。示例:甲方泄露乙方商业秘密,乙方有权要求甲方承担相应的法律责任。全文完。二零二四版数据中心基础设施承发包合同范本1合同目录一、合同概述1.合同签订依据2.合同目的与范围3.合同双方基本信息4.合同生效与期限二、合同主体1.承包方资质要求2.发包方资质要求3.合同履行主体变更4.主体权利与义务三、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目内容5.项目实施阶段四、合同标的与质量1.合同标的概述2.合同标的物清单3.质量标准与检验方法4.质量保证期五、合同价款1.合同价款组成2.计价方式3.预付款及进度款支付4.结算与竣工结算六、合同工期与进度1.工期计划2.进度管理要求3.进度调整4.延期处理七、合同履行与监管1.合同履行程序2.工程进度报告3.施工现场管理4.监理单位及职责八、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.变更与解除程序4.合同解除后的处理九、违约责任1.违约情形及认定2.违约责任承担方式3.违约金的计算与支付4.违约责任免除十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用的承担十一、合同解除后的处理1.合同解除后的财产处理2.人员安置3.工程交付4.合同解除后的其他事项十二、合同终止与档案管理1.合同终止条件2.合同终止后的档案管理3.合同终止后的其他事项4.合同终止后的后续工作十三、其他约定1.法律法规的适用2.合同文本的效力3.合同附件4.其他约定事项十四、合同生效与附件1.合同生效条件2.合同附件内容3.合同附件效力4.合同附件签署合同编号_________一、合同概述1.合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规签订。2.合同目的与范围合同目的:明确双方在数据中心基础设施承发包过程中的权利、义务和责任,确保项目顺利进行。合同范围:包括数据中心基础设施的设计、采购、施工、验收、保修等全过程。3.合同双方基本信息发包方名称、住所、法定代表人、联系电话等。承包方名称、住所、法定代表人、联系电话等。4.合同生效与期限合同自双方签字盖章之日起生效。合同期限:自合同生效之日起至项目竣工验收合格之日止。二、合同主体1.承包方资质要求承包方须具备国家规定的相应资质等级,并持有有效资质证书。2.发包方资质要求发包方须具备国家规定的相应资质等级,并持有有效资质证书。3.合同履行主体变更未经对方同意,任何一方不得擅自变更合同主体。4.主体权利与义务双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。三、项目概况1.项目名称数据中心基础设施建设项目。2.项目地点[具体地址]。3.项目规模[具体规模]。4.项目内容[具体内容]。5.项目实施阶段设计阶段、施工阶段、验收阶段。四、合同标的与质量1.合同标的概述数据中心基础设施的设计、采购、施工、验收、保修等。2.合同标的物清单[具体清单]。3.质量标准与检验方法[具体标准与方法]。4.质量保证期质量保证期为自竣工验收合格之日起[具体期限]。五、合同价款1.合同价款组成设计费、材料费、人工费、机械费、管理费、利润等。2.计价方式[具体计价方式]。3.预付款及进度款支付预付款比例及支付时间。进度款支付比例及支付时间。4.结算与竣工结算竣工结算的时间、方式及程序。六、合同工期与进度1.工期计划[具体工期计划]。2.进度管理要求[具体进度管理要求]。3.进度调整[具体进度调整条款]。4.延期处理[具体延期处理条款]。七、合同履行与监管1.合同履行程序[具体履行程序]。2.工程进度报告承包方应定期向发包方提交工程进度报告。3.施工现场管理[具体施工现场管理要求]。4.监理单位及职责[具体监理单位及职责]。八、合同变更与解除1.合同变更条件因不可抗力、政策调整、技术更新等原因,导致合同内容需变更的。2.合同解除条件一方严重违约,经对方催告后在合理期限内仍未履行。合同目的不能实现,经双方协商一致。3.变更与解除程序变更或解除合同需书面通知对方,并经双方签字盖章确认。4.合同解除后的处理合同解除后,双方应按照合同约定处理已发生的事项。九、违约责任1.违约情形及认定[具体违约情形及认定]。2.违约责任承担方式[具体违约责任承担方式]。3.违约金的计算与支付[具体违约金计算与支付方式]。4.违约责任免除[具体违约责任免除条件]。十、争议解决1.争议解决方式双方应友好协商解决争议。2.争议解决机构如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.争议解决程序[具体争议解决程序]。4.争议解决费用的承担[具体费用承担方式]。十一、合同解除后的处理1.合同解除后的财产处理双方应按照合同约定处理已发生的财产关系。2.人员安置[具体人员安置条款]。3.工程交付[具体工程交付条款]。4.合同解除后的其他事项[其他相关事项]。十二、合同终止与档案管理1.合同终止条件合同期限届满,项目竣工验收合格,合同自行终止。2.合同终止后的档案管理双方应按照国家规定和行业规范进行档案管理。3.合同终止后的其他事项[其他相关事项]。4.合同终止后的后续工作[后续工作安排]。十三、其他约定1.法律法规的适用本合同适用中华人民共和国法律法规。2.合同文本的效力本合同一式[具体份数]份,双方各执[具体份数]份,具有同等法律效力。3.合同附件[具体附件]。4.其他约定事项[其他相关事项]。十四、合同生效与附件1.合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同附件内容[具体附件内容]。3.合同附件效力合同附件与本合同具有同等法律效力。4.合同附件签署[具体签署方式]。发包方(盖章):法定代表人(签字):日期:承包方(盖章):法定代表人(签字):日期:多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导权条款说明:本条款旨在明确甲方在项目决策、管理、监督等方面的主导地位。内容:甲方有权对项目的设计方案、施工方案、材料选用等进行最终决定,并对承包方的执行情况进行监督。2.甲方指定监理单位条款说明:甲方有权指定具备相应资质的监理单位对项目进行全过程监理。内容:甲方应在合同签订后[具体时间]内指定监理单位,并承担监理费用。3.甲方审批权条款说明:甲方对项目的重大变更、延期等事项具有审批权。内容:项目在实施过程中如需变更设计方案、延长工期等,承包方应提前[具体时间]向甲方提出申请,并经甲方批准后方可执行。4.甲方验收权条款说明:甲方对项目的竣工验收具有主导权。内容:项目竣工验收由甲方组织,承包方应配合验收工作,并承担因验收不合格而产生的整改费用。5.甲方保密条款说明:甲方对项目涉及的商业秘密和技术信息负有保密义务。内容:双方在合同履行过程中产生的商业秘密和技术信息,未经对方同意,不得向第三方泄露。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导权条款说明:本条款旨在明确乙方在项目决策、管理、监督等方面的主导地位。内容:乙方有权对项目的设计方案、施工方案、材料选用等进行最终决定,并对甲方的要求进行解释和执行。2.乙方材料采购权条款说明:乙方有权自行采购项目所需材料,但需满足甲方对材料质量的要求。内容:乙方应确保材料符合国家及行业标准,并在采购前向甲方提供材料样品及质量证明。3.乙方施工组织权条款说明:乙方有权根据项目进度和实际情况调整施工组织方案。内容:乙方应定期向甲方报告施工进度和计划,并根据甲方要求进行调整。4.乙方工期延误责任条款说明:乙方因自身原因导致工期延误,应承担相应的责任。内容:乙方应按合同约定的时间节点完成项目,如因乙方原因导致工期延误,乙方应支付违约金。5.乙方知识产权条款说明:乙方在项目实施过程中产生的知识产权归乙方所有,但不得侵犯甲方合法权益。内容:乙方应确保其知识产权不侵犯甲方及其他第三方的合法权益。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介条款说明:本条款旨在明确第三方中介在项目中的角色和职责。内容:第三方中介负责对项目的招标、投标、合同签订、履约等进行监督和协调。2.第三方中介费用条款说明:第三方中介费用由甲方和乙方按比例承担。内容:第三方中介费用应在合同中明确,并由甲方和乙方按照约定比例支付。3.第三方中介监督权条款说明:第三方中介对项目的合规性、进度和质量进行监督。内容:第三方中介有权对项目的合规性、进度和质量进行监督,并提出整改意见。4.第三方中介报告条款说明:第三方中介应定期向甲方和乙方提交项目监督报告。内容:第三方中介应定期向甲方和乙方提交项目监督报告,包括项目进度、质量、合规性等方面的信息。5.第三方中介争议解决条款说明:第三方中介在项目监督过程中如遇争议,应通过协商解决。内容:第三方中介在项目监督过程中如遇争议,应通过协商解决,协商不成可提交争议解决机构处理。附件及其他补充说明一、附件列表:1.双方营业执照副本复印件2.双方资质证书副本复印件3.项目可行性研究报告4.项目设计图纸及技术规范5.材料采购合同6.施工合同7.竣工验收报告8.第三方中介机构资质证书复印件9.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:未按时支付款项、未按约定时间提供材料、未按约定时间进行验收等。乙方违约:未按时完成工程、工程质量不合格、未按约定时间交付工程等。第三方中介违约:未履行监督职责、提供虚假报告、泄露商业秘密等。2.违约行为的认定:甲方违约:根据合同约定,甲方未履行其义务的行为视为违约。乙方违约:根据合同约定,乙方未履行其义务的行为视为违约。第三方中介违约:根据合同约定和法律法规,第三方中介未履行其职责的行为视为违约。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的法律规范。2.建筑法:调整建筑活动、建筑市场秩序的法律规范。3.资质证书:证明企业或个人具备相应资质的证书。4.竣工验收:对已完成的建设项目进行检验、确认其是否符合设计要求和质量标准。5.不可抗力:因自然力量或社会原因导致的无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:项目进度延误。解决办法:及时沟通,调整施工计划,确保项目按期完成。2.问题:工程质量不合格。解决办法:立即停止施工,查明原因,整改至合格。3.问题:材料供应不及时。解决办法:提前采购材料,确保材料供应充足。4.问题:第三方中介监督不力。解决办法:更换第三方中介,或对现有中介进行培训和指导。五、所有应用场景:1.新建数据中心基础设施项目。2.数据中心基础设施改造项目。3.数据中心基础设施维护项目。4.数据中心基础设施扩建项目。5.数据中心基础设施租赁项目。全文完。二零二四版数据中心基础设施承发包合同范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:_________________________地址:_________________________联系人:_______________________联系电话:_____________________2.乙方:名称:_________________________地址:_________________________联系人:_______________________联系电话:_____________________3.其他相关方:名称:_________________________地址:_________________________联系人:_______________________联系电话:_____________________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方与乙方在数据中心基础设施承发包过程中的权利义务,确保数据中心基础设施建设项目顺利进行,保障双方合法权益。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语1.数据中心:指专门用于存储、处理、传输数据的信息化设施。2.基础设施:指数据中心建设所需的各种设施,包括但不限于电力、网络、制冷、消防、安全等。3.承包:指乙方按照甲方要求,完成数据中心基础设施的建设、安装、调试等工作。3.2关键词解释1.本合同:指本数据中心基础设施承发包合同。2.乙方:指承担数据中心基础设施建设的施工单位。3.甲方:指委托乙方进行数据中心基础设施建设的单位。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定完成数据中心基础设施的建设、安装、调试等工作。2.甲方有权对乙方的工作进行监督和检查,确保工程质量符合国家标准。3.甲方应按照合同约定支付乙方工程款。4.甲方应配合乙方办理相关手续,确保工程顺利进行。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。2.乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成数据中心基础设施的建设、安装、调试等工作。3.乙方应确保工程质量符合国家标准,并对工程质量承担责任。4.乙方应遵守国家有关法律法规,依法办理相关手续。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行期限为____年____月____日。5.2合同履行地点数据中心基础设施建设项目地点:_________________________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,分阶段完成数据中心基础设施的建设、安装、调试等工作,并接受甲方验收。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同履行完毕;2.双方协商一致解除合同;3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1.合同终止前,双方应协商确定终止事宜;2.双方应按照合同约定办理合同终止手续。6.4终止后果1.合同终止后,乙方应按照合同约定,完成剩余工程;2.双方应按照合同约定,结算工程款;3.合同终止后,双方应依法处理遗留问题。七、费用与支付7.1费用构成1.工程造价:根据工程量清单和约定的价格计算,包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。2.不可预见费:在工程实施过程中,因不可预见因素导致的额外费用。4.其他费用:合同约定范围内的其他费用。7.2支付方式1.预付款:合同签订后,乙方提交相关手续,甲方支付合同总价款的_____%作为预付款。2.进度款:工程按进度完成一定比例后,乙方提交相关手续,甲方支付相应比例的工程款。3.验收款:工程验收合格后,乙方提交相关手续,甲方支付剩余工程款的_____%作为验收款。4.保修金退还:工程保修期满,乙方无违约行为,甲方退还保修金。7.3支付时间1.预付款支付时间:合同签订后____个工作日内。2.进度款支付时间:每完成合同约定的工作量后____个工作日内。3.验收款支付时间:工程验收合格后____个工作日内。7.4支付条款1.甲方支付款项时,乙方应提供合法的发票和收据。2.甲方应在约定的支付时间内完成支付,如逾期支付,应按合同约定支付滞纳金。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付款项,应向乙方支付_____%的违约金。2.甲方未按合同约定提供施工条件,导致工程延期,应承担相应责任。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定完成工程,应承担相应责任,包括但不限于返工、赔偿损失等。2.乙方违反保密条款,泄露甲方商业秘密,应承担相应法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金:按合同约定比例计算。2.损失赔偿:按实际损失计算,包括但不限于直接损失、间接损失等。九、保密条款9.1保密内容1.甲方商业秘密:包括技术秘密、经营秘密等。2.乙方商业秘密:包括技术秘密、经营秘密等。9.2保密期限本合同约定的保密期限为____年,自合同终止之日起计算。9.3保密履行方式1.双方应采取有效措施,确保保密内容的保密性。2.未经对方同意,不得泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.社会事件:战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方。2.双方应根据不可抗力事件的影响,协商调整合同履行期限。10.4不可抗力实例1.因地震导致工程无法继续施工。2.因政府政策调整,导致工程延期。十一、争议解决11.1协商解决发生争议时,双方应友好协商,寻求解决方案。11.2调解、仲裁或诉讼协商无果时,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼,或申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形1.乙方在合同履行期间,未经甲方同意,不得转让合同。2.甲方在合同履行期间,未经乙方同意,不得转让合同。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对数据中心基础设施的所有权,直至乙方完成全部付款义务。2.乙方在合同履行期间,未经甲方书面同意,不得转让或抵押其权利。13.2特殊权力保留1.甲方保留对数据中心基础设施的监管权,包括但不限于质量、进度、安全等方面的监管。2.乙方在合同履行期间,未经甲方同意,不得擅自改变数据中心基础设施的设计和功能。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充需经双方协商一致,并以书面形式签署。2.任何修改或补充的文件应作为合同的一部分。14.2修改和补充效力1.合同的修改和补充具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。2.未经双方书面同意,任何一方不得单方面修改或补充合同内容。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助,确保合同顺利履行。2.双方应按照合同约定,及时解决合同履行过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应通过书面或口头方式及时沟通,确保信息畅通。2.双方应按照合同约定,共同参与项目会议,共同决策。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律,并受其管辖。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议,任何其他口头或书面协议均视为无效。16.3增减条款未经双方书面同意,任何一方不得增加或减少合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):法定代表人(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):法定代表人(签字):日期:____年____月____日附件:1.数据中心基础设施承发包合同附件一:工程量清单2.数据中心基础设施承发包合同附件二:技术规范3.数据中心基础设施承发包合同附件三:其他相关文件附件及其他说明解释一、附件列表:1.数据中心基础设施承发包合同附件一:工程量清单2.数据中心基础设施承发包合同附件二:技术规范3.数据中心基础设施承发包合同附件三:其他相关文件(如设计图纸、施工方案、验收标准等)二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付款项:甲方未按合同约定支付工程款,经催告后仍不支付的,视为违约。未按合同约定提供施工条件:甲方未按合同约定提供必要的施工条件,导致工程延期或无法进行的,视为违约。2.乙方违约行为及认定:未按合同约定完成工程:乙方未按合同约定的时间和质量完成工程,经甲方催告后仍不履行的,视为违约。违反保密条款:乙方泄露甲方商业秘密,经发现后不采取措施的,视为违约。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的法律规范,包括合同的订立、效力、履行、变更、解除、违约责任等。2.建筑法:调整建筑活动中的法律关系,包括建筑许可、建筑工程设计、施工、监理等。3.招标投标法:调整招标投标活动的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论