




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2025年专业版建设工程承包合同模板建设工程承包合同甲方(发包方):【甲方全称】地址:【甲方详细地址】联系电话:【甲方联系电话】法定代表人:【甲方法定代表人】乙方(承包方):【乙方全称】地址:【乙方详细地址】联系电话:【乙方联系电话】法定代表人:【乙方法定代表人】鉴于甲方拥有【工程名称】的建设权益,为确保该工程设计、施工任务的完成,双方经充分协商,特订立本合同,共同遵守以下条款:第一条合同目的与范围1.1甲方授权乙方承担该建设工程的设计、施工、监理等相关工作。1.2本合同适用于【工程名称】施工、监理过程中的各项合作事宜。第二条规范与标准2.1乙方应按照国家相关技术规范、标准和规定进行设计和施工。2.2在设计和施工过程中,乙方须严格遵守甲方要求,确保工程质量和标准达到国家规定。第三条工程划分与工期3.1甲方需提供详细设计图纸、报批文件、施工计划等相关资料,并指定乙方为工程总承包方。3.2乙方应依据甲方提供的设计图纸和报批文件进行施工,并在合同约定的工期内完成建设工程。第四条合同价款与支付方式4.1本工程合同价款为【合同价款】万元(大写:【合同价款大写】)元。4.2甲方应按以下方式向乙方支付工程款项:a)工程开工前,支付合同价款的____%作为预付款;b)工程进度达到【百分比】时,支付工程款项的____%;c)工程进度达到【百分比】时,支付工程款项的____%;d)工程竣工、验收合格后,支付工程款项的____%。4.3乙方需提供正式发票,甲方应在合同约定时间内支付工程款项。第五条保证金5.1乙方应按合同金额的____%向甲方缴纳保证金,总计【保证金金额】万元(大写:5.2甲方应在合同签订后【保证金缴纳时间】天内接收乙方缴纳的保证金。5.3保修期满,乙方提供合格竣工验收资料并经甲方验收合格后,甲方应退还保证金。第六条变更与索赔6.1双方对合同范围内的任何变更(如设计变更、工程调整等)应协商一致,并以书面形式签订变更协议。6.2乙方在遇到可归责于第三方的损失、索赔情况时,应立即书面通知甲方,并提供相关证据和材料。6.3甲方将根据相关证据和材料判断索赔的合理性,并协商解决索赔事宜。第七条违约责任7.1如乙方未按合同约定完成设计和施工,甲方有权要求乙方返还已支付的工程款项,并承担由此产生的经济损失。7.2如甲方未按合同约定支付工程款项,乙方有权要求甲方支付违约金及由此产生的经济损失。7.3因不可抗力等因素导致双方无法继续履行合同的,应及时书面通知对方,并协商终止合同的后续事宜。第八条争议解决8.1对因本合同产生的争议,双方应首先通过友好协商解决,协商不成的,提交甲方所在地的仲裁机构进行仲裁。8.2仲裁裁决为终局,对双方均有约束力。第九条合同解除9.1双方经协商一致,可解除本合同。9.2合同解除后,双方应按合同约定进行结算,并各自承担相应责任。第十条合同生效与变更10.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。10.2本合同对甲乙双方及其法定继承人具有约束力。10.3本合同未尽事宜,双方应协商解决,并以书面形式签订补充合同。甲方:(盖章)签字:日期:年月日乙方:(盖章)签字:日期:年月日2025年专业版建设工程承包合同模板(二)【建设工程承包合同样本】甲方:【甲方名称】法定代表人:【甲方法定代表人】联系地址:【甲方地址】联系电话:【甲方电话】乙方:【乙方名称】法定代表人:【乙方法定代表人】联系地址:【乙方地址】联系电话:【乙方电话】根据中华人民共和国《合同法》和《建设工程施工合同管理办法》等相关法律法规的规定,甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则,经友好协商,达成以下合同:第一条项目名称及位置建设项目名称:【项目名称】建设项目位置:【项目位置】第二条项目概况【项目概况】第三条工程内容及范围1.【工程内容及范围详细描述】第四条工程价款1.工程总价款为【工程总价款】,以下简称总价款。2.总价款由甲方按照工程进度及合理分期支付方式支付给乙方。3.乙方完成每个分期工程后应向甲方提供相应的工程质量验收报告,经甲方验收合格后,甲方应及时支付相应的分期款。第五条工期1.本工程工期为【工期】,包括设计、施工、验收等各个环节。乙方应按照工期要求按时完成工程。第六条资金的筹措1.甲方向乙方支付工程价款的方式:【支付方式】。2.乙方在必要的情况下可向甲方申请适当的前期资金拨付以进行工程的启动和正常运作。第七条工程变更1.在工程实施过程中,如有需要变更工程内容或范围的情况,甲、乙双方应协商一致,并通过书面形式进行确认和记录。2.工程变更引起的工期和价款变动,甲、乙双方应通过协商确定并进行适当的调整。第八条工程质量及验收1.乙方在施工过程中应按照相关法规和标准严格把控施工质量,确保工程的安全、稳定和有效性。2.工程竣工后,乙方应向甲方提供完整的工程文件和资料,并进行工程质量验收。第九条违约责任1.若甲、乙任一方未履行合同约定义务或履行不符合合同约定义务的,应承担相应的违约责任。2.除非本合同另有约定,未履行或履行不符合合同约定义务的一方均应向对方支付违约金,违约金金额为合同价款的【违约金比例】。第十条争议解决1.因本合同引起的或与本合同有关的争议,由双方友好协商解决。协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.双方一致同意提交【仲裁机构名称】进行仲裁,裁决结果对双方具有约束力。第十一条合同生效及解除1.本合同自双方签字盖章后生效。2.本合同的解除应采取书面形式,并经甲、乙双方签字盖章确认。附件:本合同的附件为合同不可分割的一部分,并具有同等法律效力。甲方:乙方:签字:签字:2025年专业版建设工程承包合同模板(三)承包方:【甲方】乙方:【乙方】鉴于甲方有意委托乙方承担建设工程项目,双方经友好协商,就相关事宜达成如下协议:第一条项目详细1.1甲方授权乙方执行【详细描述工程内容】建设工作,涵盖但不限于【具体项目内容】。第二条工程费用2.1项目总费用为【具体金额】,甲方应按约定的支付方式向乙方支付工程款项。第三条工程质量3.1乙方确保工程符合国家相关质量标准。如发现质量问题,需立即进行整改修复。3.2自工程竣工验收之日起,乙方对工程质量的保修期为【具体时长】。第四条工程进度4.1乙方须按合同规定的时间表完成工程,如遇不可抗力,应立即通知甲方并协商处理。4.2项目总工期为【具体时长】,乙方应在保证质量的前提下尽快完成。第五条工程变更5.1如工程变更引起费用变动,双方应书面达成一致,变更费用由甲方承担。5.2未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更工程内容。第六条结算与审计6.1双方应按约定的支付方式进行结算,工程竣工后进行最终结算。6.2如出现计量争议,双方应通过协商解决,协商无果可寻求第三方机构鉴定。第七条违约责任7.1若一方未履行合同义务造成损失,应承担相应违约责任。7.2
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 冬季八防培训课件
- 高中化学必考知识
- 人教版小学课件
- 2025重庆建筑安全员考试题库
- 2025年-江西建筑安全员-A证考试题库及答案
- 《高中备考指南-数学必修1》课件-第四章 指数函数与对数函数-4.1 指数-4.1.1 n次方根与分数指数幂
- 中学生寝室消防安全知识
- 2025年-重庆建筑安全员-A证考试题库及答案
- 初中阅读知识总结
- 数据运营助理述职报告
- 现代制造技术课件
- 赣政通管理员操作手册
- 烩面馆企业计划书
- 2-水泥熟料组成
- 2024年白银有色集团股份有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 胃残余量测量护理课件
- 中国居民膳食指南(全)
- 企业档案信息化建设思考
- 肠梗阻病人护理查房课件中医
- 2022年体育单招考数学试题(精校解析版)
- JC474-2008 砂浆、混凝土防水剂
评论
0/150
提交评论