安全施工合同协议书

安全施工合同协议书合同编号：__________甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、总则1.1工程概况本工程为[工程具体名称]，位于[工程地点]。工程内容包括但不限于[详细描述工程涵盖的各项工作内容，如建筑结构施工、设备安装等]。工程规模为[工程的具体规模，例如建筑面积、工程总量等]，工程预计总工期为[工期时长]，预计开工日期为[具体日期]，预计竣工日期为[具体日期]。1.2协议目的本协议旨在明确甲乙双方在工程施工过程中的安全责任，保证工程按照相关安全法规、标准进行施工，保障施工人员的人身安全和健康，同时保护工程周边环境安全，避免因安全给双方带来经济损失和法律风险。1.3协议依据本协议依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及其他相关法律法规、行业标准和地方规定制定。二、双方权利与义务2.1甲方权利与义务2.1.1权利（1）有权对乙方的施工安全管理工作进行监督检查，要求乙方按照本协议及相关法律法规的要求进行施工。（2）有权要求乙方对存在的安全隐患进行整改，如乙方拒绝整改或整改不力，有权采取相应措施直至解除合同。（3）有权审查乙方的安全管理制度、安全培训计划、安全应急预案等与安全相关的文件资料。2.1.2义务（1）向乙方提供与工程相关的必要资料，包括但不限于工程地质勘察报告、施工现场及周边环境资料等，保证资料的真实性和准确性。（2）按照合同约定及时支付工程款，保证乙方有足够的资金用于安全措施的投入和施工生产。（3）不得对乙方的正常安全管理工作进行无理干涉，为乙方提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、施工用水用电等。2.2乙方权利与义务2.2.1权利（1）有权要求甲方提供与施工安全相关的必要资料和施工条件。（2）在按照本协议及相关法律法规要求进行安全管理的前提下，有权自主安排施工安全管理工作。（3）在甲方未按照合同约定提供必要支持或支付工程款影响安全管理工作时，有权要求甲方履行相应义务并承担由此造成的损失。2.2.2义务（1）建立健全安全管理制度，包括但不限于安全生产责任制、安全教育培训制度、安全检查制度、安全应急预案等，并保证制度的有效执行。（2）配备合格的安全管理人员，负责施工现场的安全管理工作，安全管理人员应具备相应的资质和能力。（3）对施工人员进行定期的安全培训和教育，培训内容应包括但不限于安全法规、安全操作规程、安全案例等，未经安全培训合格的人员不得上岗作业。（4）在施工现场设置明显的安全警示标志，对危险区域进行有效防护，保证施工人员和周边人员的安全。三、工程安全管理3.1安全目标（1）杜绝死亡和重伤，将轻伤发生率控制在[具体比例]以内。（2）保证施工现场符合国家安全标准和规范要求，达到[具体的安全标准评定等级，如省级安全文明工地等]。（3）不发生因工程施工造成的火灾、爆炸、坍塌等重大安全，不发生对周边环境造成严重污染和破坏的事件。3.2安全制度（1）乙方应建立安全生产责任制，明确各级管理人员和施工人员的安全职责，将安全责任落实到人。（2）安全检查制度应规定定期检查和不定期检查的时间、内容、方式等，对检查中发觉的安全隐患应及时记录并采取整改措施。（3）安全教育培训制度应涵盖新员工入职培训、转岗培训、特殊工种培训等不同类型的培训，培训应做好记录，包括培训内容、培训时间、培训人员等信息。（4）安全应急预案应包括应急救援组织架构、应急救援物资配备、应急救援程序等内容，定期进行应急演练，提高应急救援能力。3.3安全培训（1）乙方应制定年度安全培训计划，明确培训的对象、内容、时间、方式等。（2）对于新入场的施工人员，应进行不少于[具体时长]的三级安全教育培训，经考核合格后方可上岗。（3）特殊工种作业人员，如电工、焊工、架子工等，应按照国家规定进行专门的安全技术培训，取得相应的资格证书后持证上岗。（4）在施工过程中，应根据工程进度和施工特点，适时进行有针对性的安全培训，如季节性安全培训、新工艺安全培训等。3.4安全检查与整改（1）乙方应每周进行一次定期的全面安全检查，同时根据工程施工情况进行不定期的专项安全检查，如高处作业安全检查、动火作业安全检查等。（2）安全检查应形成书面记录，记录应包括检查时间、检查人员、检查内容、发觉的安全隐患等信息。（3）对于检查中发觉的安全隐患，应按照“定人员、定时间、定措施”的原则进行整改，整改完成后应进行复查，保证安全隐患得到彻底消除。四、工程施工要求4.1施工标准（1）乙方应按照国家现行的工程建设标准、规范以及设计文件的要求进行施工，保证工程质量符合相关标准。（2）在施工过程中，如发觉设计文件存在不符合安全或施工要求的情况，应及时通知甲方和设计单位，不得擅自修改设计文件。（3）对于涉及结构安全和使用功能的关键部位、关键工序，应严格按照施工方案进行施工，并做好质量检验和验收工作。4.2施工进度（1）乙方应根据合同约定的工期要求，编制详细的施工进度计划，并报甲方审核。（2）在施工过程中，应按照施工进度计划组织施工，如因不可抗力或其他合理原因导致进度延误，应及时通知甲方，并采取相应的赶工措施。（3）甲方有权对乙方的施工进度进行监督检查，如乙方未按照进度计划施工且无合理原因，甲方有权要求乙方承担违约责任。4.3施工质量（1）乙方应建立质量管理体系，明确质量管理目标和质量控制措施，保证工程质量达到合同约定的标准。（2）在施工过程中，应严格控制原材料、构配件和设备的质量，对进场的原材料等应进行检验和试验，合格后方可使用。（3）每道工序完成后，应进行自检、互检和专检，合格后方可进行下一道工序的施工。隐蔽工程在隐蔽前，应通知甲方和监理单位进行验收，验收合格后方可隐蔽。五、安全措施费用5.1费用明细（1）安全防护设施费用，包括但不限于安全帽、安全带、安全网、防护栏等的购置和安装费用。（2）安全教育培训费用，包括培训教材、培训师资、培训场地等费用。（3）安全检查和隐患整改费用，包括安全检查设备的购置、安全隐患整改所需的材料和人工费用等。（4）安全应急救援费用，包括应急救援物资的购置、应急演练费用等。（5）其他与工程安全管理相关的费用，如安全管理人员的工资、办公费用等。5.2费用支付方式（1）甲方应在合同签订后的[具体时长]内，将安全措施费用的[预付款比例]支付给乙方，作为安全措施费用的预付款。（2）在工程施工过程中，乙方应根据安全措施费用的实际使用情况，定期向甲方提交费用使用报告和支付申请，甲方审核后在[具体时长]内支付相应的费用。（3）工程竣工后，经甲方和相关部门验收合格，甲方应将安全措施费用的余额支付给乙方。5.3费用使用监管（1）乙方应设立专门的安全措施费用账户，对安全措施费用进行单独核算，保证费用专款专用。（2）甲方有权对乙方安全措施费用的使用情况进行监督检查，乙方应积极配合，提供相关的费用使用凭证和资料。（3）如乙方未按照规定使用安全措施费用，甲方有权责令乙方限期整改，情节严重的，甲方有权停止支付工程款并追究乙方的违约责任。六、安全处理6.1报告（1）一旦发生安全，乙方应立即启动安全应急预案，并在发生后的[具体时长]内，将的基本情况，包括发生的时间、地点、类型、伤亡情况等，报告给甲方和当地安全生产监督管理部门。（2）在处理过程中，乙方应及时向甲方和相关部门报告的进展情况，如救援情况、原因调查情况等。（3）如造成人员伤亡，乙方应积极配合医疗机构进行救治，并及时通知伤亡人员的家属。6.2调查（1）安全发生后，乙方应立即组织内部调查，成立调查组，调查组成员应包括安全管理人员、技术人员等相关人员。（2）调查组应按照科学、公正、客观的原则，对发生的原因进行深入调查，调查内容包括但不限于人的不安全行为、物的不安全状态、环境因素、管理因素等。（3）在乙方进行内部调查的同时应积极配合甲方、当地安全生产监督管理部门和其他相关部门的调查工作，提供必要的资料和证据。6.3责任认定（1）根据调查结果，确定的责任主体，责任可分为直接责任、间接责任、主要责任和次要责任等。（2）如乙方的施工人员违反安全操作规程或乙方的安全管理工作存在漏洞导致发生，乙方应承担相应的责任；如甲方未按照合同约定提供施工条件或对乙方的安全管理工作进行无理干涉导致发生，甲方应承担相应的责任。（3）对于涉及多方责任的，应根据各方责任的大小，合理分担损失。6.4赔偿与善后（1）因安全造成人员伤亡、财产损失的，责任方应按照国家相关法律法规的规定进行赔偿。（2）对于受伤人员，责任方应承担医疗费用、误工费、护理费等相关费用；对于死亡人员，应按照当地的赔偿标准进行赔偿，包括丧葬补助金、一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金等。（3）在赔偿完成后，责任方应积极做好善后工作，如对施工现场进行清理整顿、恢复生产等，尽量减少对工程进度和工程质量的影响。七、违约责任7.1甲方违约责任（1）若甲方未按照合同约定向乙方提供施工资料或施工条件，导致乙方无法正常施工或发生安全，甲方应承担由此给乙方造成的损失，包括但不限于直接经济损失、工期延误损失等。（2）若甲方未按照合同约定及时支付工程款，影响乙方安全措施费用的投入和施工进度，甲方应按照合同约定支付逾期付款违约金，并承担因付款延误导致的安全风险和工程延误责任。（3）若甲方对乙方的正常安全管理工作进行无理干涉，导致乙方无法有效开展安全管理工作，甲方应承担由此产生的安全责任和乙方的经济损失。7.2乙方违约责任（1）若乙方未按照本协议及相关法律法规的要求建立健全安全管理制度、配备安全管理人员或进行安全培训教育，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金，并限期整改；如因上述原因导致安全发生，乙方应承担主要责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。（2）若乙方未按照施工标准、施工进度或施工质量要求进行施工，乙方应承担违约责任，包括但不限于返工费用、工期延误违约金等；如因施工质量问题导致安全发生，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方的全部损失。（3）若乙方未按照规定使用安全措施费用，乙方应将挪用的费用返还给甲方，并按照合同约定支付违约金；如因安全措施费用使用不当导致安全发生，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方的全部损失。八、协议变更与解除8.1变更条件与程序（1）本协议的变更应基于以下条件：一是法律法规发生变更，导致本协议的部分内容不符合法律规定；二是工程发生重大变更，如工程范围、工程内容、工程工期等发生实质性变更；三是双方协商一致，认为有必要对协议的部分内容进行变更。（2）协议变更的程序为：一方提出变更请求，应以书面形式通知对方，并说明变更的内容和理由；对方应在收到通知后的[具体时长]内给予答复，如同意变更，双方应签订书面的变更协议，变更协议应作为本协议的补充部分，具有同等法律效力；如不同意变更，双方应协商解决，如协商不成，可按照本协议约定的争议解决方式处理。8.2解除条件与程序（1）本协议的解除应基于以下条件：一是因不可抗力致使本协议无法继续履行；二是一方严重违反本协议的约定，导致另一方无法实现协议目的；三是双方协商一致，同意解除本协议。（2）协议解除的程序为：一方提出解除请求，应以书面形式通知对方，并说明解除的理由；对方应在收到通知后的[具体时长]内给予答复，如同意解除，双方应签订书面的解除协议，对已完成的工程进行结算，对安全责任进行划分，并处理好善后事宜；如不同意解除，双方应协商解决，如协商不成，可按照本协议约定的争议解决方式处理。九、争议解决9.1协商解决（1）甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。（2）协商应在双方平等、自愿的基础上进行，双方应本着互谅互让的原则，寻求共同的解决方案。（3）协商的过程和结果应以书面形式记录，经双方签字确认后作为解决争议的依据。9.2仲裁或诉讼（1）如协商不成，双方可选择将争议提交给[具体的仲裁机构名称]进行仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）如选择仲裁，应按照仲裁机构的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力；如选择诉讼，应按照诉讼程序进行，法院的判决具有终局性。十、附则10.1协议生效（1）本协议自双方签字（盖章）之日起生效。（2）本协议生效后，双方应严格按照协议的约定履行各自的义务，任何一方不得擅自变更或解除本协议。10.2协议份数（1）本协议一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。（2）本协议的副本可根据需要