模板工程施工劳务承包合同

模板工程施工劳务承包合同合同编号：__________甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程范围及内容：本工程的模板工程施工，包括但不限于各类建筑物、构筑物的基础、柱、梁、板等结构构件的模板支设、加固、拆除以及相关的模板材料吊运、堆放整理等工作。具体施工内容以施工图纸及甲方书面指令为准。二、劳务承包方式及范围1.承包方式：乙方以包人工、包辅材（如钉子、铁丝等）、包小型工具（如扳手、锤子等）、包质量、包安全、包工期、包文明施工的方式进行承包。2.承包范围详细描述：根据施工图纸及规范要求，完成所有混凝土结构模板的制作、安装、加固工作，保证模板的强度、刚度和稳定性满足混凝土浇筑要求。负责模板的拆除工作，在混凝土达到规定的拆模强度后，按照规定的顺序进行拆除，避免对混凝土结构造成损伤。对模板进行日常的维护和保养，及时修复损坏的模板，保证模板的重复使用。按照甲方要求，在施工现场对模板进行合理的堆放和整理，保持施工现场的整洁。三、劳务承包工期1.计划开工日期：[具体日期]2.计划竣工日期：[具体日期]3.工期顺延的情形及认定：因不可抗力因素（如自然灾害、行为等）导致无法正常施工的，工期相应顺延。乙方应在不可抗力事件发生后及时通知甲方，并提供相关证明文件。因甲方原因（如设计变更、材料供应不及时等）导致工期延误的，工期顺延。乙方应在延误事件发生后及时向甲方提出书面报告，甲方应在收到报告后[具体天数]内予以确认。因乙方自身原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任，工期不予顺延。四、劳务报酬及支付1.劳务报酬总额：本工程劳务报酬总额为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。此金额为含税价，包含乙方完成本合同约定的全部工作内容所需的全部费用。2.劳务报酬计算方式：按照乙方实际完成的模板工程量乘以综合单价进行计算。综合单价为人民币[大写金额]元/平方米（小写：￥[具体金额]元/平方米），此单价包含乙方的人工费用、辅材费用、小型工具费用、管理费、利润、税金等一切费用，在合同履行期间不作调整。3.支付方式及时间节点：每月[具体日期]，乙方应向甲方提交当月已完工程量报告，甲方应在收到报告后[具体天数]内进行审核确认。经审核确认后的工程量，甲方应在次月[具体日期]前支付该月劳务报酬的[具体比例]。工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应向甲方提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后[具体天数]内进行审核。审核无误后，甲方应在[具体天数]内支付至劳务报酬总额的[具体比例]。剩余劳务报酬总额的[具体比例]作为质量保证金，质保期为[具体时长]。质保期满无质量问题，甲方应在[具体天数]内一次性无息支付给乙方。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务(1)甲方权利：有权对乙方的施工过程进行监督检查，包括但不限于施工质量、施工进度、安全文明施工等方面。有权要求乙方按照合同约定的质量标准、工期要求进行施工，对乙方不符合要求的施工行为有权要求整改或责令停工。有权对乙方提供的劳务人员进行审查，如发觉不符合要求的人员，有权要求乙方更换。(2)甲方义务：负责提供施工场地及施工所需的水、电接口，保证施工场地具备施工条件。按照合同约定的时间和金额支付劳务报酬。负责协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方提供必要的施工便利条件。及时向乙方提供施工图纸、设计变更等相关技术资料，组织乙方进行施工技术交底。2.乙方权利与义务(1)乙方权利：有权要求甲方按照合同约定提供施工场地、技术资料及支付劳务报酬。在施工过程中，如发觉甲方提供的施工图纸、技术资料存在错误或不合理之处，有权向甲方提出书面意见，要求甲方予以修正。在甲方未按照合同约定履行义务时，有权暂停施工，并要求甲方承担相应的违约责任。(2)乙方义务：按照国家现行的施工规范、标准及合同约定的质量标准进行施工，保证施工质量合格。按照合同约定的工期要求组织施工，合理安排劳动力，保证工程按时竣工。遵守施工现场的安全管理规定，采取必要的安全防护措施，保证施工安全。如发生安全，应立即采取措施进行处理，并及时向甲方报告。负责对本单位劳务人员进行管理，包括但不限于劳务人员的招聘、培训、考勤、工资发放等工作。做好施工现场的文明施工工作，保持施工现场的整洁，遵守甲方的文明施工管理规定。六、工程质量及验收1.工程质量标准：本工程的模板工程质量应符合国家现行的《混凝土结构工程施工质量验收规范》及相关标准的要求，保证混凝土结构的外观尺寸、平整度、垂直度等符合设计要求。2.质量检查与验收程序：乙方应在每道工序完成后进行自检，自检合格后通知甲方进行检查。甲方应在接到通知后[具体天数]内进行检查，如检查合格，甲方应在检查记录上签字确认，乙方方可进行下一道工序施工。工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，申请竣工验收。甲方应在接到报告后[具体天数]内组织相关人员进行竣工验收。如验收合格，双方应在竣工验收报告上签字确认；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，整改合格后重新申请验收。3.质量不符合要求的处理：如在施工过程中发觉乙方施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方立即整改，乙方应在接到通知后[具体天数]内进行整改。如乙方未按时整改或整改后仍不符合要求，甲方有权委托第三方进行整改，由此产生的费用由乙方承担，且乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。如在工程竣工验收时发觉质量不符合要求，乙方应负责免费进行整改，直至工程质量符合要求。如乙方拒绝整改或整改后仍不符合要求，甲方有权扣除乙方的质量保证金，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失。七、安全施工与文明施工1.安全施工要求：乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，配备专职安全生产管理人员，保证施工安全。乙方应加强对劳务人员的安全教育培训，提高劳务人员的安全意识，未经安全教育培训的人员不得上岗作业。在施工过程中，乙方应采取必要的安全防护措施，如设置安全警示标志、防护栏杆、安全网等，保证施工人员的人身安全。乙方应定期对施工现场的安全设施进行检查和维护，保证安全设施的有效性。如发觉安全隐患，应立即采取措施进行整改。乙方应按照规定为劳务人员提供必要的劳动保护用品，如安全帽、安全带、防护手套等，并监督劳务人员正确使用。2.安全责任划分：如因乙方原因导致安全发生，乙方应承担全部责任，包括但不限于对受伤人员的救治、赔偿责任，以及因给甲方造成的损失赔偿责任。如因甲方原因导致安全发生，甲方应承担相应的责任。如因不可抗力因素导致安全发生，双方应根据实际情况协商分担责任。3.文明施工标准及要求：乙方应遵守甲方的文明施工管理规定，保持施工现场的整洁有序。施工现场应设置明显的企业标识和宣传标语，材料、设备应堆放整齐，建筑垃圾应及时清理。乙方应控制施工噪声、粉尘等对周边环境的污染，采取有效的防护措施，减少对周边居民的影响。乙方应保护施工现场及周边的公共设施，如发觉损坏应及时修复或赔偿。八、材料与设备供应1.甲方供应材料与设备：甲方负责供应本工程所需的主要材料（如模板板材、木方等）和大型设备（如塔吊、施工电梯等）。甲方应按照施工进度计划及时供应材料和设备，保证乙方施工的正常进行。甲方供应的材料和设备应符合国家现行的质量标准和设计要求。乙方应在材料和设备到货时进行检验，如发觉质量问题或数量不符，应及时通知甲方进行处理。2.乙方供应材料与设备：乙方负责供应本工程所需的辅材（如钉子、铁丝等）和小型工具（如扳手、锤子等）。乙方供应的材料和设备应符合国家现行的质量标准和合同约定的要求。乙方应按照施工进度计划及时供应材料和设备，保证施工的正常进行。如因乙方供应不及时导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.材料与设备的管理与使用：甲方供应的材料和设备由乙方负责管理和使用，乙方应妥善保管，不得损坏、丢失。如发生损坏、丢失，乙方应照价赔偿。乙方应按照合理的使用方法使用材料和设备，避免浪费。如发觉乙方有浪费材料和设备的行为，甲方有权对乙方进行处罚。九、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付劳务报酬，每逾期一天，应按照未支付金额的[具体比例]向乙方支付违约金。逾期超过[具体天数]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程的劳务报酬及违约金。如甲方未按照合同约定提供施工场地、技术资料等，导致乙方无法正常施工的，甲方应承担相应的责任，赔偿乙方因此遭受的损失。如甲方违反合同约定，无故要求乙方停工或变更施工内容，甲方应承担乙方因此遭受的损失，包括但不限于劳务人员窝工损失、材料设备闲置损失等。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定的质量标准进行施工，乙方应负责免费进行整改，直至工程质量符合要求。如乙方拒绝整改或整改后仍不符合要求，甲方有权扣除乙方的质量保证金，并要求乙方按照合同约定向甲方支付违约金，违约金金额为劳务报酬总额的[具体比例]。如乙方未按照合同约定的工期要求完成施工，每逾期一天，乙方应按照劳务报酬总额的[具体比例]向甲方支付违约金。逾期超过[具体天数]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失。如乙方违反安全施工和文明施工规定，甲方有权对乙方进行处罚，处罚金额为每次[具体金额]元。如因乙方违反规定导致安全或环境污染事件发生，乙方应承担全部责任，并按照合同约定向甲方支付违约金。如乙方未按照合同约定供应材料和设备，导致工期延误或工程质量受到影响的，乙方应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。3.违约赔偿方式及计算：违约方应按照合同约定向守约方支付违约金，违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应承担赔偿责任。损失的计算包括但不限于直接损失、间接损失、可得利益损失等，具体计算方法由双方根据实际情况协商确定。十、争议解决与合同终止1.争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.合同终止的情形及处理：本合同履行完毕后，合同自然终止。如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方应协商解决合同终止后的相关事宜，互不承担违约责任。如一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。合同解除后，双方应按照合同