2024年跨区域电力输配电设施建设合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年跨区域电力输配电设施建设合同本合同目录一览第一条合同主体1.1合同双方1.2合同签订地点和日期第二条项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资估算第三条建设内容3.1输电线路建设3.2配电设施建设3.3配套设施建设第四条合同价格4.1合同总价4.2价格调整机制4.3支付方式第五条工期要求5.1开工日期5.2竣工日期5.3工期延误的处理第六条质量标准6.1建设质量要求6.2质量验收标准6.3质量保证措施第七条技术规范7.1技术标准7.2技术支持与服务第八条环境保护与安全8.1环境保护要求8.2安全生产措施8.3事故应急预案第九条合同的变更与解除9.1合同变更的条件9.2合同解除的条件第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任的具体规定第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决地点和机构第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件第十三条其他约定13.1合同附件13.2合同保密条款13.3法律适用及争议解决第十四条合同的签订14.1合同签署人14.2合同签署日期14.3合同正本及副本份数第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1合同双方甲方：省电力公司乙方：市电力建设有限公司1.2合同签订地点和日期本合同于2024年1月1日，在省电力公司签订。第二条项目概述2.1项目名称2024年跨区域电力输配电设施建设项目2.2项目地点项目位于省、市、县等地。2.3项目规模本项目包括新建输电线路公里，改造配电线路公里，新建变电站座，扩建变电站座等。2.4项目投资估算项目总投资估算为人民币亿元。第三条建设内容3.1输电线路建设按照设计图纸和施工规范，完成输电线路的新建和改造工程。3.2配电设施建设按照设计图纸和施工规范，完成配电线路的新建和改造工程。3.3配套设施建设完成项目所需的护坡、排水、通信、监控等配套设施建设。第四条合同价格4.1合同总价本合同总价人民币亿元。4.2价格调整机制合同总价在合同签订后，如遇材料价格波动、政策调整等因素，双方协商确定价格调整机制。4.3支付方式甲方按照工程进度分阶段支付乙方工程款，具体支付方式在合同附件中详细规定。第五条工期要求5.1开工日期本合同工程定于2024年3月1日开工。5.2竣工日期本合同工程定于2026年2月28日竣工。5.3工期延误的处理如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。如因甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方合理的延期费用。第六条质量标准6.1建设质量要求本合同工程应符合国家电力行业标准和设计要求，设备安装应符合厂家技术规范。6.2质量验收标准工程验收应符合国家电力行业验收规范，设备验收应符合厂家技术要求。6.3质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程质量控制，确保工程质量。第八条环境保护与安全8.1环境保护要求乙方在施工过程中应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施防止污染，确保不对环境造成重大影响。8.2安全生产措施乙方应制定并执行严格的安全管理制度和安全生产措施，确保施工过程中的安全。8.3事故应急预案乙方应制定事故应急预案，建立健全应急救援体系，确保在发生突发事件时能够及时有效地进行处理。第九条合同的变更与解除9.1合同变更的条件合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可协商变更合同。9.2合同解除的条件合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同。第十条违约责任10.1违约行为乙方如未能按照合同约定的工期、质量等要求完成工程，应承担相应的违约责任。10.2违约责任的具体规定违约责任的具体规定在合同附件中详细规定。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。11.2争议解决地点和机构如选择仲裁解决，仲裁地点为市；如选择诉讼解决，诉讼地点为省高级人民法院。第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。12.3合同终止条件本合同在工程验收合格、结算完成后终止。第十三条其他约定13.1合同附件合同附件包括工程设计文件、施工图纸、技术规范、工程量清单等。13.2合同保密条款双方应对合同内容和相关资料予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。13.3法律适用及争议解决本合同适用中华人民共和国法律，如发生争议，按照第十一条的规定解决。第十四条合同的签订14.1合同签署人甲方签署人为：省电力公司法定代表人或授权代表乙方签署人为：市电力建设有限公司法定代表人或授权代表14.2合同签署日期本合同于2024年1月1日签署。14.3合同正本及副本份数本合同一式肆份，甲方持弍份，乙方持弍份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一章第三方介入的一般规定1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的其他各方，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、施工分包商等。1.2第三方介入的条件（1）第三方与甲方或乙方签订有相关合同或协议；（2）第三方的工作或服务与本合同项目直接相关；（3）第三方介入不会损害另一方的合法权益。第二章第三方责任2.1第三方责任限定第三方对其提供的产品、服务或工作成果承担责任。第三方责任包括但不限于：（1）按照约定的标准、质量和时间完成工作；（2）保证其提供的产品、服务或工作成果符合国家法律法规、行业标准和合同要求；（3）对因其原因导致的项目损失或延误承担责任。2.2第三方责任限额第三方对因其违约、过失或其他原因导致的项目损失承担的责任限额，按照第三方与甲方或乙方签订的相关合同或协议确定。如相关合同或协议未明确责任限额，双方可协商确定。第三章第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲方的关系第三方应视为甲方的合作伙伴，按照甲方的要求和相关合同约定，完成各自职责范围内的工作。3.2第三方与乙方的关系第三方应视为乙方的合作伙伴，按照乙方的要求和相关合同约定，完成各自职责范围内的工作。3.3第三方与甲方、乙方之间的沟通与协调第三方应主动与甲方、乙方保持沟通与协调，确保项目顺利实施。甲方、乙方也有权对第三方的工作进行监督和指导。第四章第三方违约处理4.1第三方违约行为第三方如未能按照合同约定的标准、质量和时间完成工作，构成违约。4.2第三方违约责任第三方应因其违约行为承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）赔偿甲方或乙方的直接经济损失；（2）支付违约金；（3）承担因违约导致的项目延误的责任。4.3第三方违约处理程序甲方或乙方发现第三方违约行为后，应与第三方协商解决；协商不成的，可按照本合同争议解决的方式处理。第五章第三方权益保护5.1第三方权益保护措施甲方和乙方应尊重第三方的合法权益，不得擅自侵犯第三方权益。5.2第三方权益受损的处理如第三方权益受损，第三方有权要求甲方或乙方予以赔偿。第六章附则6.1本章条款为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。6.2本章条款如有未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本章条款具有同等法律效力。6.3本章条款的修改和解除，需经甲方、乙方和第三方共同协商一致，并签订书面协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细要求和说明：包括输电线路设计图纸、配电线路设计图纸、变电站设计图纸等，需符合国家电力行业标准和设计要求。附件二：施工图纸详细要求和说明：包括输电线路施工图纸、配电线路施工图纸、变电站施工图纸等，需符合国家电力行业标准和设计要求。附件三：技术规范详细要求和说明：包括输电线路技术规范、配电线路技术规范、变电站技术规范等，需符合国家电力行业标准和设计要求。附件四：工程量清单详细要求和说明：包括输电线路工程量清单、配电线路工程量清单、变电站工程量清单等，需详细列出各项工程量和费用。附件五：材料供应商名单及合同详细要求和说明：包括材料供应商的资质证明、合同条款等，需符合国家相关法律法规和行业标准。附件六：设备供应商名单及合同详细要求和说明：包括设备供应商的资质证明、合同条款等，需符合国家相关法律法规和行业标准。附件七：施工分包商名单及合同详细要求和说明：包括施工分包商的资质证明、合同条款等，需符合国家相关法律法规和行业标准。附件八：质量检测报告详细要求和说明：包括工程质量检测报告、设备质量检测报告等，需符合国家电力行业标准和设计要求。附件九：安全生产管理措施详细要求和说明：包括安全生产管理制度、安全生产措施等，需符合国家电力行业标准和设计要求。附件十：环境保护措施详细要求和说明：包括环境保护管理制度、环境保护措施等，需符合国家环保法律法规和设计要求。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误：乙方未能按照合同约定的时间完成工程，构成工期延误。示例说明：乙方因施工管理不善，导致工程进度滞后，使工程未能在约定时间内完工。2.质量不符合要求：乙方完成的工程质量未达到合同约定的标准，构成质量不符合要求。示例说明：乙方施工的输电线路工程，经检测发现部分电缆绝缘性能不符合国家电力行业标准。3.安全事故：乙方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失。示例说明：乙方在施工过程中，因操作不当导致施工现场发生火灾，造成财产损失和人员伤亡。4.违反保密义务：乙方泄露合同相关保密信息，损害甲方或乙方合法权益。示例说明：乙方未经甲方同意，向第三方泄露了合同中的技术参数和价格信息。违约责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定的违约金比例计算违约金。2.质量不符合要求：按照合同约定的质量保修条款处理，乙方需承担返修费用或赔偿损失。3.安全事故：根据事故性质和损失程度，乙方承担相应的赔偿责任。4.违反保密义务：按照合同约定的违约金比例计算违约金，并赔偿因此造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指省电力公司。2.乙方：指市电力建设有限公司。3.第三方：指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的其他各方。4.违约：指一方未能履行合同约定的义务。5.工期延误：指乙方未能按照合同约定的时间完成工程。6.质量不符合要求：指乙方完成的工程质量未达到合同约定的标准。7.