2024青海地质灾害防治施工合同范本3篇_第1页
2024青海地质灾害防治施工合同范本3篇_第2页
2024青海地质灾害防治施工合同范本3篇_第3页
2024青海地质灾害防治施工合同范本3篇_第4页
2024青海地质灾害防治施工合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩66页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024青海地质灾害防治施工合同范本本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订双方基本信息1.2合同签订时间及地点1.3合同有效期2.工程概况2.1工程名称及地点2.2工程规模及主要防治措施2.3工程建设标准及质量要求3.工程设计3.1设计依据及要求3.2设计单位及资质3.3设计文件及图纸提交时间4.施工准备4.1施工组织机构4.2施工人员及设备配置4.3施工现场管理5.施工进度安排5.1施工工期5.2施工阶段划分5.3施工进度控制6.施工质量保证措施6.1质量管理组织体系6.2质量检验及验收标准6.3质量事故处理7.工程造价及付款方式7.1工程造价构成7.2付款方式及时间节点7.3争议解决及索赔8.工程验收8.1验收标准及程序8.2验收时间及方式8.3验收不合格处理9.施工安全及环境保护9.1安全生产责任制9.2安全生产措施及预案9.3环境保护措施及要求10.合同变更及解除10.1合同变更条件及程序10.2合同解除条件及程序11.违约责任11.1违约情形及责任11.2违约赔偿及处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同签订双方基本信息1.1甲方法定名称:____________________1.2甲方法定代表人:_________________1.3甲方法定代表人联系方式:____________________1.4乙方名称:____________________1.5乙方法定代表人:_________________1.6乙方法定代表人联系方式:____________________第二条合同签订时间及地点2.1合同签订时间:____年____月____日2.2合同签订地点:____________________第三条合同有效期3.1合同有效期自____年____月____日至____年____月____日第四条工程概况4.1工程名称:____________________4.2工程地点:____________________4.3工程规模:____________________4.4主要防治措施:____________________4.5工程建设标准:____________________4.6质量要求:____________________第五条工程设计5.1设计依据:____________________5.2设计要求:____________________5.3设计单位名称:____________________5.4设计单位资质:____________________5.5设计文件及图纸提交时间:____年____月____日前第六条施工准备6.1施工组织机构:____________________6.2施工人员配置:____________________6.3施工设备配置:____________________6.4施工现场管理:____________________第七条施工进度安排7.1施工工期:____个月7.2施工阶段划分:____________________7.3施工进度计划:____________________7.4进度控制措施:____________________7.5施工进度调整程序:____________________第八条施工质量保证措施8.1质量管理组织体系:乙方应设立项目经理部,负责施工过程中的质量管理,项目经理部应配备专业的质量管理人员。8.2质量检验及验收标准:严格按照国家及行业相关标准进行质量检验和验收。8.3质量事故处理:发生质量事故时,乙方应及时上报甲方,并按照相关规定进行处理。第九条工程造价及付款方式9.1工程造价构成:包括直接费、间接费、利润、税金等。9.2付款方式:按工程进度分阶段支付,具体付款比例及时间节点如下:9.2.1预付款:合同签订后____日内支付合同总额的____%;9.2.2进度款:每个施工阶段完成后,经甲方验收合格后支付该阶段合同总额的____%;9.2.3结算款:工程竣工并经甲方验收合格后支付合同总额的____%;9.2.4保修金:合同总额的____%,在保修期满后无质量问题时无息退还。第十条工程验收10.1验收标准及程序:按照国家及行业相关标准进行验收,验收程序如下:10.1.1乙方自检:每个施工阶段完成后,乙方应进行自检,并提交自检报告;10.1.2甲方验收:乙方提交自检报告后,甲方应在____日内进行验收;10.1.3验收不合格处理:若验收不合格,乙方应在____日内整改,并重新进行验收。第十一条施工安全及环境保护11.1安全生产责任制:乙方应建立健全安全生产责任制,确保施工安全。11.2安全生产措施及预案:制定详细的安全生产措施及应急预案,确保施工安全。11.3环境保护措施及要求:采取有效措施减少施工对环境的影响,符合国家及地方环保要求。第十二条合同变更及解除12.1合同变更条件:在合同履行过程中,因不可抗力或合同当事人协商一致,可对合同内容进行变更。12.2合同解除条件:在合同履行过程中,如一方违约或发生不可抗力等情形,导致合同无法履行,可解除合同。第十三条违约责任13.1违约情形:包括但不限于延迟付款、延迟施工、质量不合格、未按约定履行其他义务等。13.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第十四条争议解决14.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交____仲裁委员会仲裁。14.2争议解决机构:仲裁机构应按照仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决。14.3争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担,但仲裁庭另有裁定的除外。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念及介入目的1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,为提供专业服务、监督、咨询或执行特定任务的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的目的是为了确保合同条款的履行,提高工程质量,保障施工安全,优化项目管理。第二条第三方职责及权利2.1第三方职责:2.1.1第三方应按照合同约定,提供专业服务、监督、咨询或执行特定任务;2.1.2第三方应独立、公正地履行职责,对甲乙双方负责;2.1.3第三方应及时向甲乙双方报告工作进展情况,对发现的问题提出建议。2.2第三方权利:2.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料;2.2.2第三方有权根据合同约定,对甲乙双方进行监督和检查;2.2.3第三方有权要求甲乙双方按照合同约定支付相关费用。第三条第三方选择及变更3.1第三方的选择由甲乙双方共同协商确定,并签订第三方服务协议;3.2第三方服务协议应明确第三方的职责、权利、义务及费用等;3.3在合同履行过程中,如需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并重新签订第三方服务协议。第四条第三方责任限额4.1第三方的责任限额由甲乙双方在第三方服务协议中约定;4.3第三方责任限额包括但不限于因第三方责任导致的质量问题、安全事故、经济损失等。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:5.1.1第三方对甲方负责,甲方有权要求第三方履行合同约定的职责;5.1.2甲方应向第三方提供必要的支持和配合,确保第三方顺利履行职责。5.2第三方与乙方的划分:5.2.1第三方对乙方负责,乙方应按照合同约定支付第三方服务费用;5.2.2乙方应向第三方提供必要的信息和资料,配合第三方开展工作。5.3第三方与施工人员的划分:5.3.1第三方对施工人员的行为负责,施工人员应服从第三方的管理和指导;5.3.2第三方应加强对施工人员的培训和监督,确保施工人员安全施工。第六条第三方介入后的合同履行6.1第三方介入后,合同各方应按照合同约定继续履行各自的义务;6.2第三方介入不影响合同其他条款的效力;6.3第三方介入后,如发生争议,甲乙双方应协商解决,协商不成的,按合同约定处理。第七条第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后的争议解决方式与合同约定相同;7.2第三方介入后的争议解决机构与合同约定相同;7.3第三方介入后的争议解决费用按合同约定执行。第八条第三方介入后的合同解除8.1第三方介入后的合同解除条件与合同约定相同;8.2第三方介入后的合同解除程序与合同约定相同;8.3第三方介入后的合同解除不影响第三方责任限额的约定。第九条本合同修正条款的效力9.1本合同修正条款为合同不可分割的一部分,与合同其他条款具有同等法律效力;9.2本合同修正条款的变更或解除,需经甲乙双方协商一致,并签订补充协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订双方基本信息表要求:包含甲乙双方的全称、法定代表人姓名、联系方式、企业性质、注册地址等信息。说明:用于明确合同双方的基本信息,便于合同的履行和责任追溯。2.附件二:工程概况表要求:包含工程名称、地点、规模、主要防治措施、建设标准、质量要求等信息。说明:用于详细说明工程的基本情况,为后续施工提供依据。3.附件三:工程设计文件及图纸要求:包含设计依据、设计要求、设计单位资质、设计文件及图纸等。说明:用于规范工程设计,确保设计质量。4.附件四:施工组织设计及施工方案要求:包含施工组织机构、施工人员配置、施工设备配置、施工现场管理等。说明:用于指导施工过程,确保施工安全、有序进行。5.附件五:施工进度计划表要求:包含施工阶段划分、施工工期、进度控制措施等信息。说明:用于明确施工进度,确保工程按时完成。6.附件六:工程造价及付款方式明细表要求:包含工程造价构成、付款方式、付款比例、时间节点等信息。说明:用于规范工程款支付,确保工程资金合理使用。7.附件七:工程验收报告要求:包含验收标准、验收程序、验收结果等信息。说明:用于明确工程验收过程,确保工程质量。8.附件八:安全生产及环境保护措施要求:包含安全生产责任制、安全生产措施、环境保护措施等信息。说明:用于规范施工过程中的安全生产和环境保护。9.附件九:合同变更及解除协议要求:包含变更或解除原因、变更或解除内容、双方签字盖章等信息。说明:用于规范合同变更或解除过程,确保各方权益。10.附件十:违约责任认定及处理意见要求:包含违约行为、违约责任认定标准、处理意见等信息。说明:用于明确违约责任,确保合同履行。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲乙双方未按合同约定履行付款义务;1.2乙方未按合同约定完成工程;1.3乙方未按合同约定提供合格工程;1.4第三方未按合同约定履行职责;1.5违反安全生产规定,导致安全事故;1.6违反环境保护规定,造成环境污染。2.责任认定标准:2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等;2.2违约责任的认定依据合同约定及国家相关法律法规;2.3违约责任的大小根据违约行为对合同履行造成的影响程度确定。3.违约责任示例:3.1乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金按合同总额的____%计算;3.2第三方未按合同约定履行职责,导致工程质量问题,甲方有权要求第三方承担相应的责任,包括但不限于修复费用、赔偿损失等;3.3违反安全生产规定,导致安全事故,乙方应承担全部责任,包括但不限于事故赔偿、行政处罚等。全文完。2024青海地质灾害防治施工合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1地质灾害防治工程概况2.2地质灾害防治工程范围2.3地质灾害防治工程期限3.施工内容与要求3.1施工内容3.2施工要求3.3施工规范4.施工进度计划4.1施工进度安排4.2进度调整4.3施工进度考核5.施工组织与管理5.1施工组织机构5.2施工管理5.3质量管理6.施工质量保证6.1施工质量控制6.2施工质量验收6.3质量保证措施7.施工安全与环境保护7.1施工安全管理7.2环境保护措施7.3应急预案8.合同价款及支付方式8.1合同价款8.2支付方式8.3付款时间9.合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3变更与解除的程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止的程序13.合同附件13.1附件一:工程地质勘察报告13.2附件二:施工图纸及技术资料13.3附件三:施工组织设计13.4附件四:施工合同专用条款14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同生效与终止程序第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:青海省地质灾害防治工程指挥部(2)乙方:地质灾害防治工程施工单位1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式(1)甲方联系人:联系电话2)乙方联系人:赵六联系电话:139000000002.合同标的2.1地质灾害防治工程概况(1)工程名称:青海省地区地质灾害防治工程(2)工程地点:青海省地区(3)工程规模:平方公里2.2地质灾害防治工程范围(1)治理面积:平方公里(2)治理类型:滑坡、泥石流、地面塌陷等2.3地质灾害防治工程期限(1)开工时间:2024年3月1日(2)竣工时间:2024年12月31日3.施工内容与要求3.1施工内容(1)地质灾害勘查(2)地质灾害治理设计(3)地质灾害治理施工(4)工程验收3.2施工要求(1)严格按照国家有关地质灾害防治的法律法规和标准执行(2)确保工程质量,符合设计要求(3)加强施工现场管理,确保施工安全3.3施工规范(1)执行《地质灾害防治工程施工及验收规范》(GB503302013)(2)参照《地质灾害防治工程施工安全技术规程》(GB508082013)4.施工进度计划4.1施工进度安排(1)第一阶段:勘查与设计(2024年3月1日2024年4月30日)(2)第二阶段:施工(2024年5月1日2024年12月31日)(3)第三阶段:工程验收(2025年1月1日2025年2月28日)4.2进度调整(1)因不可抗力或甲方原因导致工期延误,经双方协商一致,可对施工进度计划进行调整(2)调整后的施工进度计划应经双方签字确认4.3施工进度考核(1)甲方将定期对乙方施工进度进行考核,考核内容包括施工进度、质量、安全等方面(2)考核结果作为合同履行的依据之一5.施工组织与管理5.1施工组织机构(1)甲方成立项目领导小组,负责项目的全面管理(2)乙方成立项目施工部,负责施工组织与实施5.2施工管理(1)甲方对乙方施工过程进行监督,确保施工质量、进度和安全(2)乙方应严格按照施工组织设计进行施工,确保施工质量5.3质量管理(1)乙方应建立质量管理体系,确保工程质量(2)甲方将组织对施工质量进行监督检查6.施工质量保证6.1施工质量控制(1)乙方在施工过程中应严格执行施工规范和质量标准(2)对关键工序进行质量控制,确保工程质量6.2施工质量验收(1)乙方应按照合同约定进行施工质量验收(2)甲方将组织验收小组对工程质量进行验收6.3质量保证措施(1)乙方应设立质量保证体系,确保工程质量(2)甲方将提供必要的技术支持,协助乙方提高施工质量8.合同价款及支付方式8.1合同价款(1)合同总价款:人民币伍佰万元整(¥500,000.00)(2)付款方式:分阶段支付,具体如下:8.1.1首付款:合同签订后5个工作日内,支付合同总价款的20%8.1.2进度款:每完成合同约定工程量后,支付已完成工程量对应金额的60%8.1.3结算款:工程竣工验收合格后,支付合同总价款的15%8.1.4验收合格后1个月内支付尾款,金额为合同总价款的5%8.2支付方式(1)采用银行转账方式进行支付(2)乙方应在收到甲方支付通知后3个工作日内完成提款8.3付款时间(1)首付款:合同签订后5个工作日内(2)进度款:每完成合同约定工程量后15个工作日内(3)结算款:工程竣工验收合格后30个工作日内(4)尾款:验收合格后60个工作日内6525789.合同变更与解除9.1合同变更(1)因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容变更的,双方应协商一致,签订补充协议(2)合同变更不影响合同其他条款的效力9.2合同解除(1)因一方违约导致合同无法履行,非违约方有权解除合同(2)因不可抗力导致合同无法履行,双方协商一致可解除合同9.3变更与解除的程序(1)提出变更或解除合同的一方应书面通知对方(2)双方协商达成一致后,签订变更或解除合同的协议(3)变更或解除合同后,双方应按照协议处理相关事宜65257910.违约责任10.1违约情形(1)乙方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程(2)甲方未按合同约定支付价款(3)一方违反合同约定的保密义务10.2违约责任(1)乙方违约,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等(2)甲方违约,乙方有权要求甲方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.3违约赔偿(1)违约金的计算标准为合同总价款的千分之五(2)赔偿损失按实际损失计算,最高不超过合同总价款65258011.争议解决11.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同争议(2)协商不成的,提交合同约定的仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构(1)仲裁机构:青海省仲裁委员会11.3争议解决程序(1)仲裁申请应在争议发生后30日内提出(2)仲裁庭组成:由三名仲裁员组成,其中甲方一名、乙方一名、首席仲裁员一名(3)仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力65258112.合同解除与终止12.1合同解除条件(1)合同约定的解除条件成就(2)一方违约,非违约方提出解除合同(3)不可抗力导致合同无法履行12.2合同终止条件(1)合同履行完毕(2)双方协商一致解除合同(3)合同因法定事由被宣告无效或被撤销12.3合同解除与终止的程序(1)提出解除或终止合同的一方应书面通知对方(2)双方协商达成一致后,签订解除或终止合同的协议(3)解除或终止合同后,双方应按照协议处理相关事宜65258213.合同附件13.1附件一:工程地质勘察报告13.2附件二:施工图纸及技术资料13.3附件三:施工组织设计13.4附件四:施工合同专用条款65258314.合同生效与终止14.1合同生效条件(1)合同双方签字盖章(2)合同经双方法定代表人或授权代表签字14.2合同终止条件(1)合同履行完毕(2)合同解除(3)合同因法定事由被宣告无效或被撤销14.3合同生效与终止程序(1)合同自双方签字盖章之日起生效(2)合同终止后,双方应按照协议处理相关事宜第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义(1)本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供技术支持、咨询服务、物资供应或其他服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入方式(1)第三方介入应当经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。(2)第三方介入的具体事项和范围应在合作协议中明确。15.3第三方责任划分(1)第三方在介入合同履行过程中,应遵守国家法律法规、行业标准以及本合同的约定。(2)第三方对因其提供的服务或产品导致的甲乙双方损失,应承担相应的责任。15.4第三方责任限额(1)第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,但不得低于本合同总价款的10%。(2)第三方责任限额包括但不限于因第三方服务或产品导致的合同履行延迟、质量不合格、安全事故等。16.甲乙方额外条款及说明16.1甲方额外条款(1)甲方应确保第三方具备相应的资质和条件,能够履行合作协议。(2)甲方应对第三方的工作进行监督,确保其符合合同要求。16.2乙方额外条款(1)乙方应配合第三方的工作,并提供必要的协助。(2)乙方应确保第三方在介入合同履行过程中,遵守合同约定和操作规程。17.第三方与其他各方的责权利17.1第三方与甲方(1)第三方应向甲方提供专业、高效的服务,确保合同目标的实现。(2)甲方有权要求第三方在规定时间内完成工作,并对工作成果进行验收。17.2第三方与乙方(1)第三方应按照乙方的需求提供物资或服务,确保施工顺利进行。(2)乙方有权对第三方的物资或服务进行检验,并对不符合要求的部分要求更换或修复。17.3第三方与甲乙双方(1)第三方应尊重甲乙双方的合法权益,不得损害双方利益。(2)甲乙双方应共同监督第三方的工作,并对第三方的工作成果进行评价。18.第三方介入的变更与解除18.1变更(1)如因客观原因需要变更第三方介入的事项或范围,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。(2)变更后的协议作为本合同的一部分,对甲乙双方和第三方均有约束力。18.2解除(1)如第三方无法履行合作协议或违反合同约定,甲乙双方有权解除合作协议。(2)解除合作协议后,第三方应承担相应的责任,并按照协议约定处理相关事宜。18.3解除程序(1)甲方或乙方有权书面通知第三方解除合作协议。(2)第三方应在收到解除通知后,按照协议约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程地质勘察报告要求:详细记录地质勘察结果,包括地质结构、灾害类型、风险等级等。说明:勘察报告应经甲方审核批准,作为施工依据。2.附件二:施工图纸及技术资料要求:包含施工图纸、技术规范、施工工艺说明等。说明:图纸及技术资料应清晰、完整,符合国家相关标准。3.附件三:施工组织设计要求:明确施工组织架构、人员安排、施工流程、安全措施等。说明:施工组织设计应经甲方审核批准,确保施工顺利进行。4.附件四:施工合同专用条款要求:详细列明合同双方的权利、义务和责任。说明:专用条款应根据实际情况制定,补充通用条款的不足。5.附件五:施工进度计划要求:明确施工各阶段的开始和结束时间。说明:进度计划应与合同工期一致,确保工程按期完成。6.附件六:施工质量保证措施要求:详细说明质量控制流程、检验标准、质量责任等。说明:质量保证措施应确保工程质量符合国家规定。7.附件七:施工安全与环境措施要求:明确施工安全管理制度、环境保护措施、应急预案等。说明:安全与环境措施应确保施工安全、环保。8.附件八:第三方合作协议要求:明确第三方介入的具体事项、责任、权利等。说明:合作协议应经甲乙双方签字盖章,作为合同附件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)未按时完成工程量或施工进度;(2)施工质量不符合合同约定;(3)未按约定支付工程款;(4)违反安全规定,导致安全事故;(5)泄露商业秘密或个人隐私;(6)违反环保规定,造成环境污染。2.责任认定标准:(1)未按时完成工程量或施工进度:按照合同约定的违约金标准支付;(2)施工质量不符合合同约定:修复或重新施工,并支付修复或重新施工产生的费用;(3)未按约定支付工程款:按照合同约定的违约金标准支付;(4)违反安全规定,导致安全事故:承担相应的事故责任,并支付赔偿金;(5)泄露商业秘密或个人隐私:承担相应的法律责任,并支付赔偿金;(6)违反环保规定,造成环境污染:承担相应的环保责任,并支付罚款。3.违约责任示例说明:(1)乙方未按时完成工程量,导致工期延误,甲方要求支付违约金人民币壹万元整(¥10,000.00);(2)乙方施工质量不合格,甲方要求乙方修复,并支付修复费用人民币伍仟元整(¥5,000.00);(3)甲方未按时支付工程款,乙方要求支付违约金人民币贰仟元整(¥2,000.00);(4)乙方违反安全规定,导致安全事故,甲方要求乙方承担事故责任,并支付赔偿金人民币壹拾万元整(¥100,000.00)。全文完。2024青海地质灾害防治施工合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.施工工期3.1施工起止时间3.2施工进度计划4.施工质量要求4.1质量标准4.2质量检验5.施工图纸及资料5.1施工图纸提供及审查5.2施工资料提供及归档6.施工进度款支付6.1支付方式6.2支付比例6.3支付时间7.材料供应及验收7.1材料供应责任7.2材料验收标准8.施工安全及环境保护8.1施工安全责任8.2环境保护责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任12.不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力处理13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定14.1法律适用14.2通知方式14.3合同附件14.4其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1青海地质灾害防治有限公司1.1.2青海建设工程集团有限公司1.2合同双方地址1.2.1青海地质灾害防治有限公司:青海省市区路号1.2.2青海建设工程集团有限公司:青海省市区路号1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1工程名称:青海省县地质灾害防治工程2.2工程地点:青海省县乡村2.3工程规模:总计防治面积平方公里,预计工期6个月2.4工程内容:主要包括地质灾害隐患排查、治理工程设计、施工、监理等工作3.施工工期3.1施工起止时间:自合同签订之日起6个月内完成,具体施工时间根据实际情况调整3.2施工进度计划:详见附件一《施工进度计划表》4.施工质量要求4.1质量标准:符合国家相关标准及规范要求4.2质量检验:施工过程中,每完成一定量工程量,进行自检、互检,监理单位进行抽检,确保工程质量5.施工图纸及资料5.1施工图纸提供及审查:由青海地质灾害防治有限公司负责提供施工图纸,并组织相关人员对施工图纸进行审查5.2施工资料提供及归档:施工过程中产生的各类施工资料,由青海建设工程集团有限公司负责收集、整理、归档,并按时提交青海地质灾害防治有限公司6.施工进度款支付6.1支付方式:按月进度支付,每月支付比例为已完成工程量的%6.2支付比例:首付款为合同总额的%,进度款为每月支付比例乘以当月完成工程量6.3支付时间:每月五个工作日内支付上一个月的进度款7.材料供应及验收7.1材料供应责任:青海建设工程集团有限公司负责提供施工所需的全部材料,确保材料质量合格、数量充足7.2材料验收标准:材料进场时,由双方共同验收,符合质量要求后方可投入使用第一部分:合同如下:8.施工安全及环境保护8.1施工安全责任8.1.1青海建设工程集团有限公司负责施工现场的安全管理,确保施工人员的人身安全。8.1.2青海建设工程集团有限公司应制定安全施工方案,并定期组织安全教育培训。8.1.3青海建设工程集团有限公司应配备必要的安全防护设施和应急救援设备。8.2环境保护责任8.2.1青海建设工程集团有限公司应采取有效措施,防止施工过程中对环境造成污染。8.2.2施工过程中产生的废弃物应分类收集,按规定进行处理。8.2.3施工结束后,应及时清理施工现场,恢复环境原貌。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.1.2若协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同所在地的人民法院诉讼解决。9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构为合同所在地的人民法院。10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.1.1青海建设工程集团有限公司严重违反合同约定,经催告后仍不履行。10.1.2青海地质灾害防治有限公司因不可抗力导致合同无法履行。10.2合同终止条件10.2.1合同约定的工期届满,工程验收合格。10.2.2双方协商一致解除合同。11.违约责任11.1违约行为11.1.1未按合同约定时间完成工程。11.1.2工程质量不符合合同约定。11.2违约责任11.2.1违约方应向守约方支付违约金,违约金数额按合同约定执行。11.2.2因违约行为给对方造成损失的,违约方应承担赔偿责任。12.不可抗力12.1不可抗力定义12.1.1不可抗力是指合同签订后发生的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。12.2不可抗力处理12.2.1发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并采取措施减轻损失。12.2.2因不可抗力导致合同无法履行的,可部分或全部免除责任。13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后生效。13.1.2合同经有关部门审核批准后生效。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工期届满,工程验收合格。13.2.2双方协商一致解除合同。14.其他约定14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2通知方式14.2.1通知应以书面形式进行,并通过合同约定的联系方式送达。14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于施工进度计划表、施工图纸等。14.4其他约定事项14.4.1本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构、融资机构、保险机构等。15.2第三方职责15.2.1第三方应根据合同约定及各自专业领域,独立、客观地履行职责。15.2.2第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定。16.第三方介入程序16.1第三方介入前,甲乙双方应书面确认第三方介入事宜,并明确第三方的职责和权限。16.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方保持良好沟通,确保第三方能够顺利履行职责。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额应根据第三方合同或相关法律法规确定。17.2若第三方合同未约定责任限额,则第三方的责任限额由甲乙双方在第三方介入前协商确定,并书面约定。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方在合同履行过程中,应与甲乙双方分别建立合作关系,并明确各自的权责。18.2第三方与甲乙双方的权责划分如下:18.2.1第三方对甲乙双方承担的责任,由第三方合同或相关法律法规规定。18.2.2第三方对甲乙双方履行的义务,由甲乙双方在第三方介入前协商确定,并书面约定。18.2.3第三方在履行职责过程中,若因自身原因导致甲乙双方利益受损,第三方应承担相应责任。18.2.4第三方在履行职责过程中,若因甲乙双方原因导致第三方利益受损,甲乙双方应根据合同约定承担相应责任。19.第三方介入的额外条款及说明19.1第三方介入的额外条款如下:19.1.1第三方在介入合同履行过程中,应尊重甲乙双方的合法权益,不得损害甲乙双方的利益。19.1.2第三方在介入合同履行过程中,应遵循诚实信用原则,不得泄露甲乙双方的商业秘密。19.1.3第三方在介入合同履行过程中,应遵守职业道德,不得进行不正当竞争。19.1.4第三方在介入合同履行过程中,若因自身原因导致合同无法履行,第三方应承担相应责任。20.第三方介入的合同变更20.1若第三方介入导致合同内容发生变化,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议,以明确变更后的合同内容

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论