风电场基础工程定向钻施工合同

风电场基础工程定向钻施工合同合同编号：__________鉴于业主拥有风电场基础工程的建设和运营权，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就风电场基础工程定向钻施工事项，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：风电场基础工程定向钻施工1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于风电场基础工程的定向钻施工、施工过程中的临时设施搭建及拆除、施工过程中的环境保护、安全文明施工等。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元，其中包括：工程款、临时设施搭建及拆除费用、环境保护费用、安全文明施工费用等。2.2合同价款支付方式：（1）合同签订后，业主向承包商支付合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主向承包商支付合同总价款的50%；（3）工程验收合格后，业主向承包商支付合同总价款的30%。2.3合同价款支付时间及方式：双方协商确定。第三条施工期限3.1承包商应按照双方约定的施工计划完成工程。施工计划应包括：施工进度、施工人员、施工材料及设备等。3.2承包商如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。3.3业主应按照约定提供施工场地、施工条件等，确保工程顺利进行。第四条工程质量4.1承包商应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格标准：按照《风电场基础工程验收规范》进行验收，验收不合格的，承包商应负责整改直至达到验收标准。4.3工程质量保证期：自工程验收合格之日起计算，保证期为____年。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2保密期限：自双方签订合同之日起计算，保密期限为____年。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2违约金计算方式：违约金为本合同总价款的____%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.风电场基础工程设计文件2.定向钻施工方案3.施工进度计划4.施工人员名单5.施工材料及设备清单6.工程验收标准及规范7.商业秘密、技术秘密及市场信息资料二、违约行为及认定：1.未按约定时间完成工程：指承包商未能按照双方约定的施工进度计划完成工程。2.工程质量不符合约定：指工程验收不合格，未达到《风电场基础工程验收规范》的要求。3.未按约定支付合同价款：指业主未按照约定的时间及方式向承包商支付合同价款。4.泄露商业秘密、技术秘密及市场信息：指未履行保密义务，导致对方的商业秘密、技术秘密及市场信息泄露。三、法律名词及解释：1.甲方：指风电场基础工程的业主方。2.乙方：指承担风电场基础工程定向钻施工的承包商。3.合同价款：指双方约定的完成工程所需支付的金额。4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。5.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、进度等方面的检查、测试和评估。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：如遇不可抗力等因素导致工程延期，双方应友好协商，合理调整施工计划。2.工程质量问题：发现质量问题，应及时停工整改，直至达到验收标准。3.合同价款支付纠纷：双方应按照合同约定的支付方式和时间履行支付义务，如发生纠纷，可通过协商解决或向法院提起诉讼。4.保密义务纠纷：如发生泄露商业秘密、技术秘密及市场信息的情况，违约方应承担相应的违约责任。五、所有应用